Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодекс

Вид материала

Кодекс

Содержание Раздел 9. Перечень должностных лиц, ответственных за формирование, размещение и исполнение государственного заказа Санкт-Петербу Раздел 10. Заключительные положения

Подобный материал:

• Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодекс, 189.34kb.
• Школа Натальи Нестеровой осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, 1015.85kb.
• Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодекс, 110.63kb.
• Конституцией Российской Федерации; Гражданским процессуальным кодекс, 102.68kb.
• Конституцией Российской Федерации; Гражданским кодекс, 122.13kb.
• Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодекс, 390.96kb.
• Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», Гражданским, 637.25kb.
• Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодекс, 269.39kb.
• Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25. 12. 93 №237); Гражданским, 140.18kb.
• Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодекс, 344.38kb.

Раздел 8. Порядок организации работы по привлечению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (договором), к гражданско-правовой ответственности

1. В случае если поставщик (исполнитель, подрядчик) в процессе исполнения обязательств допускает просрочку исполнения обязательств по контракту, соответствующее структурное подразделение обязано самостоятельно (при наличии спорных вопросов - с привлечением юридического отдела) рассчитать размер неустойки в соответствии с условиями контракта (договора), в кратчайшие сроки направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию с требованием оплаты неустойки с указанием срока оплаты неустойки. В претензии должны быть указаны реквизиты для оплаты неустойки.

При неисполнении требований, изложенных в претензии, соответствующее структурное подразделение составляет служебную записку на имя заместителя председателя Комитета по государственному заказу с приложением необходимых документов для подготовки юридическим отделом искового заявления в арбитражный суд. Заместитель председателя Комитета по государственному заказу визирует служебную записку, после чего пакет документов направляется в юридический отдел.

2. В случае обнаружения соответствующим структурным подразделением в процессе приемки товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг по контракту (договору) фактов несоответствия поставляемого товара, выполненных работ, оказанных услуг требованиям контракта (договора) ответственный специалист отдела в присутствии уполномоченного представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) обязан составить акт о несоответствии поставляемого товара, выполненных работ, оказанных услуг требованиям контракта (договора) либо отразить данную информацию в документах, оформляемых при приемке.

Уполномоченный представитель поставщика (исполнителя, подрядчика) должен подписать акт о несоответствии поставляемого товара, выполненных работ, оказанных услуг требованиям контракта (договора). Если уполномоченный представитель отказывается подписать данный акт, об этом делается соответствующая отметка ответственным специалистом отдела.

В акте о несоответствии поставляемого товара, выполненных работ, оказанных услуг требованиям контракта (договора) необходимо указать срок для устранения выявленных нарушений, если такие нарушения возможно и целесообразно устранить.

2.1. В случае если выявленные нарушения в срок, указанный в претензии, не устранены, соответствующее структурное подразделение обязано самостоятельно (при наличии спорных вопросов - с привлечением юридического отдела) рассчитать размер неустойки в соответствии с условиями контракта (договора), в кратчайшие сроки направить поставщику (исполнителю, подрядчику) претензию с требованием об устранении выявленных нарушений и требованием об оплате неустойки с указанием срока устранения нарушений и оплаты неустойки. В претензии должны быть указаны реквизиты для оплаты неустойки (лицевой счет Комитета).

2.2. В случае если выявленные нарушения невозможно или нецелесообразно устранить, ответственный специалист отдела составляет претензию с требованием об оплате штрафа и указанием реквизитов счета Комитета для оплаты штрафа.

2.3. При неисполнении требований, изложенных в претензиях, в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего раздела Регламента, соответствующее структурное подразделение составляет служебную записку на имя заместителя председателя Комитета по государственному заказу с приложением необходимых документов для подготовки юридическим отделом искового заявления в арбитражный суд. Заместитель председателя Комитета по государственному заказу визирует служебную записку, после чего пакет документов направляется в юридический отдел.

3. Независимо от обращения с исковым заявлением в арбитражный суд соответствующее структурное подразделение должно обратить взыскание на обеспечение исполнения контракта, если такое обеспечение предусмотрено.

Для этого в юридический отдел направляются документы, подтверждающие факт неисполнения/ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств по контракту (договору), копия контракта (договора), копии документов, подтверждающих внесение обеспечения исполнения контракта. Обращение взыскания на обеспечение исполнения контракта производится в порядке, предусмотренном пунктами 5.1.3, 5.2.3, 5.3.3 раздела 3 Регламента.

4. В соответствии с требованиями пункта 6 Положения соответствующее структурное подразделение обязано незамедлительно направлять письменную информацию в Комитет финансов Санкт-Петербурга и Комитет финансового контроля:

- обо всех случаях и основаниях привлечения недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) к гражданско-правовой ответственности либо освобождения указанных лиц от гражданско-правовой ответственности;

- обо всех случаях и основаниях обращения взыскания на обеспечение исполнения контракта или отказа Комитета от обращения взыскания на обеспечение исполнения контракта.

Раздел 9. Перечень должностных лиц, ответственных за формирование, размещение и исполнение государственного заказа Санкт-Петербурга

1. Должностные лица Комитета, ответственные за своевременное составление плана размещения, за внесение изменений в план размещения, за исполнение плана размещения	руководитель соответствующего структурного подразделения; заместитель председателя Комитета, курирующий работу соответствующего структурного подразделения; начальник отдела организационно-финансовой работы; заместитель председателя Комитета по государственному заказу; председатель Комитета.
2. Должностные лица Комитета, ответственные за разработку документации о проведении торгов, запросов котировок	ответственный специалист отдела; руководитель соответствующего структурного подразделения; заместитель председателя Комитета, курирующий работу соответствующего структурного подразделения.
2.1. За соответствие начальной (максимальной) цены контракта действующему законодательству, проведение финансово-экономического мониторинга и применение его результатов	ответственный специалист отдела; руководитель соответствующего структурного подразделения; заместитель председателя Комитета, курирующий работу соответствующего структурного подразделения.
2.2. За проведение финансовой экспертизы	начальник отдела организационно-финансовой работы
2.3. За проведение юридической экспертизы	начальник юридического отдела
3. Должностные лица Комитета, ответственные за проведение торгов, запросов котировок	ответственный специалист отдела; руководитель соответствующего структурного подразделения; заместитель председателя Комитета, курирующий работу соответствующего структурного подразделения; специалист по государственному заказу; заместитель председателя Комитета по государственному заказу; председатель Комитета.
4. Должностные лица Комитета, ответственные за работу с обеспечением заявок на участие в торгах	ответственный специалист отдела; руководитель соответствующего структурного подразделения; заместитель председателя Комитета по государственному заказу; руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности.
5. Должностные лица Комитета, ответственные за работу с обеспечением исполнения контракта	ответственный специалист отдела; руководитель соответствующего структурного подразделения; начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности; начальник юридического отдела (по факту обращения к юридическому отделу) заместитель председателя Комитета по государственному заказу.
6. Должностные лица Комитета, ответственные за работу с проектом контракта и за подписание контракта	ответственный специалист отдела; руководитель соответствующего структурного подразделения; специалист по государственному заказу; заместитель председателя Комитета по государственному заказу. председатель Комитета.
7. Должностные лица Комитета, ответственные за исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (договором)	ответственный специалист отдела; руководитель соответствующего структурного подразделения; заместитель председателя Комитета, курирующий работу соответствующего структурного подразделения; председатель Комитета или заместитель председателя Комитета по государственному заказу.
8. Должностные лица Комитета, ответственные за привлечение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (договором), к гражданско-правовой ответственности	ответственный специалист отдела; руководитель соответствующего структурного подразделения; заместитель председателя Комитета, курирующий работу соответствующего структурного подразделения; начальник юридического отдела; председатель Комитета или заместитель председателя Комитета по государственному заказу.

Раздел 10. Заключительные положения

1. Специалист по государственному заказу обеспечивает ведение ведомственных реестров системы государственного заказа Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями законодательства Санкт-Петербурга.

2. Заключение дополнительных соглашений к ранее заключенным контрактам (договорам) возможно исключительно в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Гражданским кодексом Российской Федерации. Ответственность за заключение дополнительных соглашений несет должностное лицо Комитета, подписавшее дополнительное соглашение к контракту (договору). Порядок оформления дополнительных соглашений, экспертизы, регистрации в Реестре государственных закупок Санкт-Петербурга такой же, как и при заключении контракта (договора).

3. В случае уклонения победителя торгов, запроса котировок от заключения контракта (договора) специалист по государственному заказу обязан оформить факт уклонения в соответствии с требованиями законодательства о размещении государственного заказа. Ответственный специалист отдела обязан совершить необходимые действия для включения уклонившегося победителя в Реестр недобросовестных поставщиков.

4. По всем иным вопросам, неурегулированным Регламентом, Комитет руководствуется нормами Федерального закона, иных нормативных правовых актов о размещении государственного заказа, законодательством Санкт-Петербурга, разъяснениями Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации.

СОДЕРЖАНИЕ