Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «центр развития ребенка-детский сад №48 «сказка» г. Нарьян-мара»
| Вид материала | Сказка |
- Программа развития Разработана «Программа развития мдоу «црр детский сад №1»на 2008, 397.16kb.
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "центр развития ребенка детский, 23.73kb.
- Г. В. Густовой Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка-, 330.03kb.
- Утвержден приказом директора мдоу «Центр развития ребенка – детский сад №55 «Радуга», 310.5kb.
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский, 524.04kb.
- Публичный доклад Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения, 910.6kb.
- Администрация Великого Новгорода Комитет по образованию Великого Новгорода Муниципальное, 72.34kb.
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский, 232.95kb.
- Доклад за 2011 год мдоу «Центр развития ребенка детский сад №31», 121.49kb.
- Доклад Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития, 550.02kb.
IV.ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
выполнение подрядных работ по ремонту группы №2 и кабинета заведующей хозяйством здания Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –детский сад №48 «Сказка» г.Нарьян-Мара»
г. Нарьян-Мар. "___" _____ 2011 г.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №48 «Сказка» г.Нарьян-Мара», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, при совместном упоминании Стороны, на основании Протокола заседания аукционной комиссии № ___ от ____________ г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение №1) в установленный срок выполнить подрядные работы по ремонту группы №2 и кабинета заведующей хозяйством здания Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –детский сад №48 «Сказка» г.Нарьян-Мара». (далее – «Объект»), сдать его в эксплуатацию, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и оплатить их.
1.2. Работы должны быть осуществлены в соответствии с представленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом (Приложение №4), а также разработанным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком проектом производства работ (далее – ППР).
1.3. Работы проводятся по адресу: Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, ул.60 лет СССР, д.7. здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –детский сад №48 «Сказка» г.Нарьян-Мара»
СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость всего объема работ по настоящему Контракту составляет _____________ (_______________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС (18%) _________________ (_______________) рублей ___ копеек.
2.2. В цену Контракта включены все расходы Подрядчика на выполнение подрядных работ, приобретение материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, их транспортировку к месту проведения работ и хранение, уборку и вывоз строительного мусора с территории объекта, уплату налогов (в т.ч. НДС), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, командировочные расходы, расходы на оплату труда, питание и проживание работников, осуществляющих подрядные работы на объекте и иные расходы, возникшие в связи с выполнением работ.
2.3. Цена Контракта является твердой в течение всего срока исполнения Контракта.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами всех своих обязательств по Контракту, приемки объекта в эксплуатацию и полного расчета между Сторонами.
По гарантийным обязательствам Подрядчика – в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, предусмотренных условиями настоящего Контракта.
3.2. Срок окончания работ – в соответствии с календарным планом (Приложение №2) не позднее 23 августа 2011 года.
3.3. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в график производства работ и срок действия контракта, стороны могут принять соответствующее решение путем оформления дополнительного соглашения к настоящему Контракту.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. В счет цены настоящего Контракта Подрядчик обязуется:
4.1.1. В установленный срок в соответствии с техническим заданием Заказчика своими и/или привлеченными силами разработать проект производства работ (далее также - ППР) по замене оконных блоков.
4.1.2. Своими силами и/или привлеченными силами выполнить работы по ремонту группы №2 и кабинета заведующей хозяйством здания в соответствии с утвержденным в установленном порядке Заказчиком ППР и техническим заданием, сдать объект в эксплуатацию и передать его Заказчику.
4.1.3. Предоставить ППР Заказчику на утверждение, при наличии замечаний, устранить их в трехдневный срок.
4.1.4. Обеспечить:
- выполнение проектных работ в полном соответствии со СНиП, СанПиН, ПУЭ и другими государственными и ведомственными нормами проектирования;
- исправление, при необходимости, всех замечаний надзорных и экспертных органов;
- производство работ в полном соответствии с техническим заданием, графиком производства работ и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с ППР и действующими нормами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.1.5. Во время выполнения работ обеспечить соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, взрыво-, пожаро-, электробезопасности и охраны окружающей среды, а также соблюдение установленных требований по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение.
4.1.6. Согласовать при необходимости с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
4.1.7. Если в процессе выполнения работ Подрядчик нанесет ущерб действующим коммуникациям, имуществу Заказчика, то он обязан за свой счет произвести восстановительные работы либо компенсировать причиненный ущерб.
4.1.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, а также за координацию их деятельности.
4.1.9. Обеспечить необходимыми для выполнения работ материальными и трудовыми ресурсами производство работ и их качество в полном соответствии с техническим заданием, графиком выполнения работ, строительными нормами и правилами Российской Федерации.
4.1.10. Возвести своими силами и средствами на строительной площадке временные сооружения, необходимые ему для выполнения работ по Контракту.
4.1.11. Поставить на строительную площадку все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, конструкции и строительную технику. Осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.
Подрядчик несет полную ответственность за все имущество, материалы и оборудование, а также за сохранность принадлежащих Подрядчику строительной техники, работ и временных сооружений, находящихся в пределах переданной ему строительной площадки. В случае причинения ущерба, утраты, порчи работ или любой их части, или временных сооружений по вине Подрядчика, он обязан за свой счет, своими силами и средствами устранить дефекты с тем, чтобы работы по их завершении отвечали требованиям Контракта. При поставке импортного оборудования и материалов все таможенные формальности осуществляет и оплачивает Подрядчик в счет стоимости Контракта.
4.1.12. Осуществить все расчеты с субподрядчиками и поставщиками.
4.1.13. Принять на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, связанных с его неправомерными действиями.
4.1.14. Своевременно устранить все дефекты в работах, выявленные в процессе выполнения работ и их приемки, а также обнаруженные в период гарантийной эксплуатации, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации Объекта, за исключением дефектов, причиненных работам третьими лицами.
4.1.15. Представить на утверждение Заказчика образцы материалов, применяемых в работах при выполнении Контракта, а также сертификаты и протоколы испытаний образцов, подтверждающие соответствие санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, действующим в России. Все применяемые Подрядчиком материалы должны быть сертифицированы и разрешены к применению в России.
Образцы оборудования и материалов должны быть согласованы с Заказчиком не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до их использования.
В случае если Заказчик не представит свои замечания по образцам материалов и оборудованию в течение пяти рабочих дней с даты их получения, образцы материалов считаются одобренными.
Если образцы не будут удовлетворять требованиям Контракта и нормам Российской Федерации, Подрядчик обязуется представить другие образцы, пока они не будут одобрены Заказчиком. Срок повторного рассмотрения представленных образцов не должен превышать 3 (трех) рабочих дней. Все оборудование и материалы, используемые при выполнении Контракта, должны строго соответствовать утвержденным Заказчиком образцам.
4.1.16. Осуществить в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку строительной площадки от строительного мусора.
К моменту сдачи работ Заказчику привести в порядок территорию строительной площадки, подлежащей сдаче Заказчику.
4.1.17. При готовности объекта известить об этом Заказчика в 5 - и дневный срок.
4.1.18. После сдачи работ Заказчику в течение 5 (пяти) дней вывезти за свой счет с территории строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительную технику, приспособления и инструменты, возведенные им временные сооружения и другое имущество.
4.1.19. Проинформировать Заказчика о заключенных договорах с Субподрядчиками и/или поставщиками.
4.1.20. Обеспечить квалифицированный перевод документации на импортируемое оборудование на русский язык для нормальной работы на строительной площадке персонала Подрядчика и Заказчика на весь период производства работ и гарантийной эксплуатации.
4.1.21. Нести расходы за пользование электроэнергией, водой и телефоном на период производства работ.
4.1.22. Установить временное освещение и обозначения строительной площадки. Подрядчик несет ответственность за содержание строительной площадки и временного ограждения.
4.1.23. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.24. При выполнении своих обязательств по настоящему Контракту Подрядчик использует на строительной площадке таких специалистов, квалификация и компетентность которых позволяет осуществить порученную им работу.
4.1.25. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах такого лица (группы лиц). Такое лицо (группа лиц) не будет вновь допущено до работ на объекте без письменного разрешения Заказчика.
4.1.26. Рабочее время и начало рабочего дня специалистов Подрядчика устанавливается Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. Заказчик окажет содействие Подрядчику в обеспечении возможности ведения работ в выходные дни.
4.1.27. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
4.1.28. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
4.1.29. Выполнение работ не должно препятствовать учебно-воспитательному процессу.
4.2. Обязанности Заказчика
Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:
4.2.1. На весь период проведения работ предоставить Подрядчику доступ на объект в рабочее время Заказчика и по заявке Подрядчика в выходные дни. При возникновении объективных причин, не позволяющих проводить работы, заблаговременно предупредить об этом Подрядчика.
4.2.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном в Разделах 2, 5 и 9 настоящего Контракта.
4.2.3. Осуществлять технический надзор за работами.
4.2.4. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. С момента начала работ и до их завершения Представитель Подрядчика должен вести «Общий журнал работ» (типовая форма № КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 г. №71а). Каждая запись в журнале должна быть подписана Уполномоченными Представителями Заказчика и Подрядчика на строительной площадке.
5.2. «Общий журнал работ» должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты.
5.3. Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями Представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в «Общем журнале работ».
5.4. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в «Общем журнале работ».
5.5. «Общий журнал работ» является обязательным приложением к Акту о сдаче работ Заказчику.
5.6. По завершении работ Подрядчик представляет в адрес Заказчика готовую исполнительную техническую документацию в 2-х экземплярах с актом сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. Заказчик в течение 10-ти календарных дней со дня получения готовой исполнительной технической документации с актом сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа от приемки работ сторонами составляется акт с перечнем и сроками выполнения необходимых доработок.
5.3. После приемки, утверждения и согласования ППР, Заказчик назначает своего представителя на выполнение работ, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.
5.4. Приемка результатов выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
5.5. После окончания выполнения работ, входящих в объем обязательств Подрядчика, производится сдача работ Подрядчиком Заказчику. Уведомление о сроке окончания работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания этапа работ.
5.6. Для приемки законченных работ Заказчик в 3 (трех) дневный срок с даты получения уведомления создает приемочную комиссию в составе своего представителя, Подрядчика и эксплуатирующей организации.
5.6. Подрядчик передает Заказчику за три дня до начала приемки законченного строительством объекта 2 экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
5.7. Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком при необходимости за свой счет.
5.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для него и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
5.9. Заказчик не вправе запрещать Подрядчику проведение мероприятий, удешевляющих стоимость работ, если их реализация не ухудшает предусмотренные технические и эксплуатационные характеристики объекта.
5.10. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания Акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном Акте.
5.11. Датой окончания работ по Контракту считается дата утверждения Акта о приемке работ.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
6.1. В рамках проведения работ Подрядчик гарантирует:
- используемые материалы, конструкции, изделия будут новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не переделанными;
- качество используемых материалов, конструкций, изделий, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, подтверждающих их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, сметой и действующими строительными нормами и правилами, бесперебойное функционирование всех инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта;
- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период. Максимальный срок устранения недостатков работ не может превышать 3 (три) календарных дня с момента получения Подрядчиком соответствующей претензии Заказчика.
6.2. Гарантийный период на выполненные работы (в том числе предоставленные Подрядчиком материалы и оборудование) составляет не менее 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки работ.
6.3. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно условиям настоящего Контракта.
6.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные части работ, при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляет Рекламационный акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. Срок гарантии на неисправное оборудование и конструкции или на весь объект в целом, если такие дефекты препятствуют их (его) надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения. Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в срок, указанный в рекламационном акте, либо заменить дефектное оборудование, или конструкции, или их части, а также отдельные виды работ новыми, соответствующими условиями Контракта. При такой замене гарантийный период на оборудование и конструкции, либо их части, возобновляются с момента окончания работ по замене и сдачи их Заказчику.
6.5. В случае если Подрядчик откажется от составления или подписания Рекламационного акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт экспертизы.
В случае установления дефекта, произошедшего по вине Подрядчика, все расходы, связанные с работой эксперта, оплачивает Подрядчик.
6.6. Обязательства Подрядчика в течение срока гарантийной эксплуатации включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и оборудования, некачественным выполнением работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.
6.7. В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в рекламационном акте, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недоделки, указанные в рекламационном акте, то Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки, силами других организаций. При этом Подрядчик по требованию Заказчика обязан возместить расходы на указанные работы по устранению дефектов.
6.8. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов, производить замену или ремонту отдельных частей и деталей оборудования и систем объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры из-за наличия дефектов оборудования и систем объекта, но при условии их надлежащей эксплуатации.
6.9. Выполнение гарантийных обязательств Подрядчиком по работе подтверждается Актом, подписываемым сторонами по истечении гарантийного срока.
7. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА
7.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.
7.2. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ по ремонту группы №2 и кабинета заведующей хозяйством здания вправе заключить договор об оказании услуг по контролю и надзору за качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией или физическим лицом, имеющим разрешение на данный вид деятельности. Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика в 10-дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени Заказчика будут осуществлять контроль и надзор и наименование организации, если договор заключен с организацией.
7.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям Контракта и ППР.
Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
7.4. Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
- СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
8.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за три календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет Заказчика.
8.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в «Общий журнал работ» замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки (см. п. 8.1 настоящего Контракта). Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован или информирован с опозданием), то Подрядчик обязуется за свой счет открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить её.
8.3. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов выполненных работ.
9. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
9.1. Оплата выполненных работ производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 30 (тридцати) банковских дней после полного завершения подрядных работ, включая устранение выявленных недостатков, возникших в процессе выполнения работ, при условии подписания сторонами без замечаний актов выполненных работ (форма № КС–2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании выставленного счета-фактуры, при наличии на счету Заказчика бюджетных средств по финансированию данного вида расходов.
9.2. Плата является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока муниципального контракта. Оплата производится в пределах лимитов выделенных средств.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. Ни одна из Сторон не несет ответственности по обязательствам другой Стороны, ее договорам и сделкам с третьими лицами.
10.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездно устранить недостатки в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
10.3. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности Подрядчика за выполненные работы ненадлежащего качества в соответствии с законом.
10.4. Подрядчик при нарушении обязательств по Контракту уплачивает Заказчику:
- за нарушение сроков, установленных в разделе 3 и графике производства работ - неустойку в размере в размере 1 % от стоимости работ, указанной в пункте 2.1 Контракта, за каждый день просрочки;
- за нарушение сроков устранения недостатков в работах - неустойку в размере 1 % от сметной стоимости указанных работ за каждый день просрочки.
10.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком, по его вине, обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
10.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
10.8. В случае если при выполнении настоящего Контракта Подрядчик нанесет ущерб третьим лицам, он возмещает его за свой счет и гарантирует освобождение Заказчика от каких-либо претензий со стороны третьих лиц.
11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
11.1. Изменения и дополнения в настоящий Контракт вносятся по соглашению сторон и оформляются дополнительным соглашением к Контракту.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта. В случае недостижения соглашения спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Архангельской области в соответствии с нормами действующего законодательства.
12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.
Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.