Техническое задание
| Вид материала | Техническое задание |
- Н. С. Третьяков «20» октября 2010 г. Документация техническое задание, 170.41kb.
- Техническое задание для создания Медиаплана, 37.74kb.
- Г. С. Иванов 2011 г. Техническое задание, 198.02kb.
- Техническое задание на выполнение консалтинговых работ (pr-услуг) по проекту «Стоматологическая, 30.03kb.
- Техническое задание на выполнение работы «Разработка Стратегии развития города Харькова, 138.14kb.
- Geographical Information System приветствуется Знание работы сетей на основе tcp/ip, 790.03kb.
- Техническое задание г. Химки 2011 год Техническое задание на оказание услуг по организации, 2826.11kb.
- Техническое задание на разработку фирменного стиля Здравствуйте. Предлагаем Вам заполнить, 83.16kb.
- Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание, 223.53kb.
- Техническое задание на выполнение работ по созданию продукции производственно-технического, 155.05kb.
ОБРАЗЕЦ БЕЗУСЛОВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Безусловная банковская гарантия
Кому [наименование Заказчика]
Адрес [адрес Заказчика]
Поскольку _________[наименование и адрес Поставщика]_______ (далее - Поставщик) принял на себя обязательство в соответствии с Договором № ____ от ______ выполнить ________[наименование Договора и краткое описание работ] _____________ (далее - Договор); поскольку вами установлено в названном Договоре, что Поставщик должен предоставить банковское обеспечение банка на сумму, указанную в настоящем документе в качестве обеспечения выполнения его обязательств в соответствии с настоящим Договором; поскольку мы согласились выдать Поставщику такое банковское обеспечение, настоящим мы заявляем, что мы являемся Гарантом и несем перед вами от имени Поставщика ответственность на общую сумму __________ [сумма обеспечения цифрами и прописью] _______и такая сумма подлежит выплате в тех валютах и в том их пропорциональном соотношении, в которых выплачивается Цена Договора. Мы берем на себя обязательство выплатить вам по первому вашему письменному требованию и без споров и возражений любую сумму или суммы в пределах _________ [сумма обеспечения] ________, как указано выше, не требуя от вас доказательств или обоснования вашего требования о выплате определенной в настоящем документе суммы.
Настоящим мы освобождаем вас от необходимости взыскивать названный долг с Поставщика до предъявления требования нам.
Мы далее соглашаемся с тем, что никакие изменения или дополнения или иной пересмотр условий Договора или работ, подлежащих осуществлению по Договору, или любых договорных документов, которые могут быть заключены вами и Поставщиком, никоим образом не освобождают нас от обязательства по данному обеспечению, и мы настоящим отказываемся от права на получение уведомления о таких изменениях, дополнениях или пересмотре. Настоящее обеспечение имеет силу до даты подписания Акта о пуске оборудования в эксплуатацию (для оборудования не требующего пуско-наладки с даты подписания Акта приемки оборудования).
Гарант ____________(подпись уполномоченного лица, печать Банка)
___________________________________________________________
(наименование Гаранта)
___________________________________________________________
(адрес)
_______________________________
Проект Договора ПО ЛОТАМ №№1, 5, 6, 16, 17, 18, 21, 29
«__» ________ 2009 год г. Москва
Федеральное государственное унитарное предприятие «Ордена Трудового Красного Знамени центральный научно-исследовательский институт «Комета», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора - генерального конструктора
В.П. Мисника, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор на поставку оборудования, далее именуемый «Договор», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании Протокола аукционной комиссии №__ от «____» ________ 2009 г. (Приложение № 1 к настоящему Договору) и договора № 099-ДО76/09 от «18» мая 2009 г. между Федеральным космическим агентством и ФГУП «ЦНИИ «Комета» о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется поставить на условиях поставки DDP согласно базовым условиям поставки ИНКОТЕРМС-2000 __________________________ (далее - Оборудование) согласно Спецификациям (Приложения №3 к настоящему Договору) с выполнением сопутствующих работ/ услуг в соответствии с Техническим Заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик принять и оплатить данное оборудование в количестве и по ценам, указанным в Спецификации (Приложение № 3 к настоящему Договору).
1.2. Поставщик осуществляет доставку оборудования, а Заказчик оплачивает выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА.
2.1. Общая сумма Договора составляет (сумма цифрами) (сумма прописью) руб., в том числе НДС - 18% - (сумма цифрами) (сумма прописью) руб.
2.2. Общая сумма Договора определена Протоколом аукционной комиссии № __ от «____» ________ 2009 г. (Приложение № 1 к настоящему Договору) и включает в себя стоимость оборудования, страхования, погрузки, доставки к Заказчику, разгрузки, упаковки, стоимость необходимого для этого материала и стоимость монтажа оборудования, а также таможенные и другие пошлины, если товар поставляется из-за границы.
2.3. Налоги и сборы, взимаемые в связи с исполнением настоящего Договора, оплачиваются Поставщиком.
2.4. Цены остаются твердыми на весь срок действия Договора и не подлежат корректировке.
3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ.
3.1. Платежи по настоящему Договору производятся в рублях в следующем порядке:
до 30% общей стоимости Договора оплачиваются Поставщику авансом по счету Поставщика;
окончательная оплата по Договору производится по факту доставки оборудования (после завершения монтажа оборудования), по счету Поставщика, с приложением товарной накладной (ТОРГ-12), счета-фактуры и утвержденного Акта о пуске оборудования в эксплуатацию (Акта выполненных работ).
3.2. Сумма аванса, в соответствии с п. 3.1., составляет (сумма цифрами) (сумма прописью) руб., в том числе НДС-18%-(сумма цифрами) (сумма прописью) руб.
3.3. Сумма окончательной оплаты по Договору составляет (сумма цифрами) (сумма прописью) руб., в том числе НДС-18%-(сумма цифрами) (сумма прописью) руб.
3.4. Оплата работ по настоящему Договору осуществляется по мере поступления средств из федерального бюджета.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Срок действия Договора:
начало – «__» ________ 2009 г.
окончание – 25 декабря 2009 г.
4.2. Дата поставки оборудования - «___» _______ 2009 г.
4.3. Досрочная поставка оборудования осуществляется с письменного разрешения Заказчика.
4.4. Датой окончания исчисления срока поставки считается дата подписания Акта о пуске оборудования в эксплуатацию (для оборудования не требующего пуско-наладки с даты подписания Акта приемки оборудования).
5. НЕУСТОЙКА.
5.1. В случае просрочки по вине Поставщика сроков поставки оборудования, установленных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% стоимости не поставленного в срок оборудования за каждую начавшуюся неделю в течение первых 4 недель просрочки и 1% за каждую последующую начавшуюся неделю. Общая сумма штрафов не может превышать 10% общей стоимости Договора.
5.2. Если просрочка в поставке оборудования по вине Поставщика превысит максимальный размер неустойки, указанный в пункте 5.1., Заказчик вправе расторгнуть Договор полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением Договора. В этом случае Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10% от суммы не поставленного в срок оборудования.
5.3. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от его договорных обязательств.
5.4. Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Поставщику, либо вычитается из очередного причитающегося Поставщику платежа. Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.
5.5. В случае если произошли недопоставка или некомплектность поставки оборудования Поставщиком, что привело к нарушению общих сроков поставки оборудования по настоящему Договору, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере и порядке, указанным в п. 5.1 - 5.4 настоящего Договора.
- СТРАХОВАНИЕ.
6.1. Поставщик обязан застраховать поставляемое оборудование на 100% его стоимости без франшизы в страховой компании, указанной Заказчиком, на имя Заказчика с указанием в страховом полисе отметки «от всех рисков» на период от момента отгрузки оборудования с завода-изготовителя до момента его поставки на склад Заказчика.
7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.
7.1. В адрес Заказчика и в срок не позднее даты транспортной накладной Поставщик направляет комплект технической документации:
- инструкция по эксплуатации;
- сертификаты соответствия Госстандарта РФ на оборудование, которое подлежит сертификации в соответствии с Российским законодательством;
- протокол испытания оборудования, подтверждающий соответствие оборудования условиям Договора;
- технические данные и паспорт на оборудование.
7.2. Поставщик обязан при исполнении договора предъявить документ, подтверждающий страну происхождения товара.
7.3. Все текстовые материалы, касающиеся технической эксплуатации и обслуживания оборудования, включая надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.
7.4. В случае отсутствия технической документации, поставка считается некомплектной, и срок гарантии исчисляется в этом случае со дня получения Заказчиком полного комплекта технической документации.
8. УПАКОВКА.
8.1. Оборудование отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого оборудования. Упаковка предохраняет груз от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
8.2. Перед упаковкой все части поставляемого оборудования подвергнуты консервации, обеспечивающей предохранение оборудования от порчи во время транспортировки и хранения.
8.3. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу оборудования вследствие некачественной упаковки или консервации.
8.4. После прибытия оборудования на место назначения Заказчик обеспечивает его безопасное хранение в приспособленном помещении (сухом, запираемом, с температурой не ниже +5°С). Риск, связанный с хранением, несет Заказчик. Распаковка грузов (за исключением распаковки в целях таможенного досмотра) производится в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика.
8.5. Если при распаковке груза обнаруживается недопоставка оборудования или его повреждение, что подтверждается протоколом, подписанным Поставщиком и Заказчиком, Поставщик поставляет отсутствующие или поврежденные позиции в срок, согласованный Заказчиком. При этом замена поврежденного оборудования осуществляется силами Поставщика и за его счет.
8.6. Если Заказчик производит распаковку прибывшего оборудования самостоятельно в отсутствие полномочного представителя Поставщика, никакие претензии по недопоставкам или повреждениям оборудования Поставщиком не принимаются.
9. ИЗВЕЩЕНИЕ О ДОСТАВКЕ.
9.1. Доставка оборудования на склад Заказчика производится Поставщиком.
9.2. Не менее чем за 15 дней до начала доставки Поставщик направляет Заказчику телеграфное или телефаксное извещение о дате доставки оборудования с указанием веса и кубатуры груза.
9.3. Не менее чем за 24 часа до доставки Поставщик сообщает Заказчику следующие данные:
- вид транспорта (марка автомашины и ее государственный номер);
- ФИО водителя и экспедитора (с российскими паспортами);
- количество мест;
- максимальные размеры и вес брутто одного места.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
10.1. Поставщик гарантирует, что:
а) технические характеристики поставляемого оборудования соответствуют Техническому Заданию (Приложение № 2 к настоящему Договору), что подтверждается сертификатом соответствия;
б) наименование и количество поставляемого оборудования соответствует Спецификации оборудования (Приложение №3 к настоящему Договору);
в) при изготовлении, сборке оборудования были применены высококачественные материалы, новые узлы, агрегаты и комплектующие изделия и была обеспечена первоклассная обработка и техническое исполнение оборудования;
г) техническая документация, поставляемая Поставщиком, является комплектной и достаточной для сборки, эксплуатации и технического обслуживания оборудования.
10.2. Гарантийный период составляет _____ месяцев с даты подписания Акта о пуске оборудования в эксплуатацию (для оборудования не требующего пуско-наладки с даты подписания Акта приемки оборудования).
10.3. Если в течение срока гарантии оборудование окажется дефектным или неисправным вследствие его некачественного исполнения, Поставщик обязан за свой счет либо устранить дефекты, либо заменить дефектное оборудование новым высококачественным оборудованием, которое должно быть доставлено в срок не более 2-х месяцев с даты письменного уведомления о неисправности.
10.4. Дефектное оборудование возвращается Поставщику за его счет после поставки нового оборудования.
10.5. В случае устранения дефектов или замены некачественного оборудования или его частей гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченного на устранение дефектов или замены оборудования или его частей.
11. АРБИТРАЖ
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы с соблюдением досудебного порядка урегулирования спора в установленном законодательством порядке. Срок досудебного урегулирования 30 (тридцать) дней.
12. ФОРС-МАЖОР
12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку, недопоставку или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.
13.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны.
13.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.4. Использование целевых бюджетных средств на другие виды финансово-хозяйственной деятельности недопустимо.
13.5. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга.
13.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Протокол аукционной комиссии № __ от «____» ________ 2009г.
Приложение № 2 – Техническое задание.
Приложение № 3 – Спецификация оборудования.
Лицензии и свидетельства Поставщика:
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия Устава;
- копия решения учредительного собрания;
- копия приказа о назначении руководящих работников;
- копия лицензии;
- копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа;
- копия отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа.
14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
Заказчик: ФГУП «ЦНИИ «Комета» Поставщик:
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5
ИНН 7723096829/ КПП 772301001
Люблинское ОСБ 7977/01684
Сбербанка России (ОАО) г. Москва
Р/с 40502810238250100208
К/с 30101810400000000225 БИК 044525225
15. ПОДПИСИ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор-
генеральный конструктор
____________________ В.П. Мисник ________________
«__» ________ 2009 год «__» ________ 2009 год
МП МП