Договорная ответственность в гражданском праве России
Курсовой проект - Юриспруденция, право, государство
Другие курсовые по предмету Юриспруденция, право, государство
ением - детский сад комбинированного вида № 45 Журавлик (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление-15 (Подрядчик), согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по реконструкции МДОУ № 45 со строительством пристроя по адресу: 433510 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Дрогобыческая, 57а.
Пунктами 1.2, 2.2 муниципального контракта стороны установили, что выполнение работ осуществляется в соответствии со сметным расчетом (приложение № 1). Заказчик обязан передать Подрядчику после подписания контракта в полном объеме утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию.
Пунктом 3.1 муниципального контракта стороны определили срок выполнения работ: начало работ - в течение одного календарного дня с момента подписания контракта, окончание работ - до 15.10.2008 г.
Приложением № 2 к муниципальному контракту № 327 от 19.05.2008 г. стороны согласовали график производства работ.
В силу п. 4.1 муниципального контракта стоимость выполняемых Подрядчиком работ по расценкам для Ульяновской области составляет 9 038 447 руб. 28 коп., в соответствии со сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью контракта. Оплата производится по мере поступления финансовых средств на бюджетный счет Заказчика, выделенных на строительство объекта, предоплата 30 %, в течение 15 банковских дней, последующая оплата работ осуществляется поэтапно за фактически выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
В соответствии с п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Как следует из представленных актов о приемке выполненных работ № АКТ-1256-1 от 15.07.2008 г., № АКТ-1256-2 от 21.07.2008 г., № АКТ-1256-3 от 05.08.2008 г., № АКТ-1256-4 от 25.08.2008 г., № АКТ-2 от 26.08.2008 г., № АКТ-3 от 26.08.2008 г., № АКТ-4 от 26.08.2008 г., № АКТ-5 от 26.08.2008 г., № АКТ-6 от 26.08.2008 г., № АКТ-7 от 26.08.2008 г. (т. 2 л.д. 64-78) истцом выполнены и ответчиком приняты работы на общую сумму 3 308 960 руб. 70 коп.
В счет оплаты за выполненные работы ответчиком перечислено на расчетный счет истца 3 773 183 руб. 98 коп., что подтверждается платежными поручениями № 189 от 04.06.2008 г. и № 460 от 28.08.2008 г.
Из материалов дела следует и истцом не оспаривается, что работы, предусмотренные муниципальным контрактом № 327 от 19.05.2008 г. выполнены истцом не в полном объеме и с нарушением срока, предусмотренного п. 3.1 муниципального контракта.
Претензией (т. 1 л.д. 6) истец обратился к ответчику с предложением об изменении срока выполнения работ на 22 дня, с момента подписания изменения сроков и передачи измененной ПСД.
Ответчик получение данной претензии подтверждает. Согласие на изменение условий договора ответчик не выразил.
Руководствуясь п/п 1 п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ, истец обратился в Арбитражный суд Ульяновской области с настоящим исковым заявлением и просит изменить муниципальный контракт № 327 от 19.05.2008 г., изложив п. 3.1 в следующей редакции: Срок окончания работ в течение 22 рабочих дней после передачи всей измененной и согласованной проектной документации и допуска Подрядчика на объект.
В соответствии со ст. 767 Гражданского кодекса РФ при уменьшении соответствующими государственными органами или органами местного самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от государственного или муниципального заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ.
Изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом.
Такие случаи определены Федеральным законом О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд от 21.07.2005г. № 94-ФЗ
В соответствии с п. 3 ст. 38 Федерального закона О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения государственного или муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.
Управлением по размещению муниципального заказа Администрации города Димитровграда представлена в материалы дела аукционная документация (т.2 л.д. 119-131).
Пунктом 1.2 Инструкции по подготовке заявок, входящей в состав аукционной документации, установлено, что сроки (периоды) выполнения работ: согласно календарному графику производства работ (приложение № 2). Начало выполнения работ - в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения муниципального контракта, окончание выполнения работ - 15.10.2008 г. Приложение № 2 содержит план-график выполнения работ. Срок выполнения раб?/p>