Инструкция участникам размещения заказа общие положения
| Вид материала | Инструкция |
- Инструкция участникам размещения заказа открытый аукцион проводится на условиях, изложенных, 1140.41kb.
- Инструкция участникам размещения заказа открытый аукцион проводится на условиях, изложенных, 1339.34kb.
- Инструкция участникам размещения заказа 3 общие положения, 5999.44kb.
- Конкурс № согласовано директор Департамента по делам некоммерческих организаций, 3347.03kb.
- Инструкция участникам размещения заказа 3 общие положения, 7270.24kb.
- Инструкция участникам размещения заказа по подготовке заявок на участие в конкурсе, 1212.7kb.
- Содержание аукционной документации инструкция участникам размещения заказа; информационная, 11056.22kb.
- Содержание конкурсной документации инструкция участникам размещения заказа; информационная, 1461.38kb.
- Инструкция Участникам размещения заказа, 983.63kb.
- Инструкция Участникам размещения заказа стр. Инструкция по подготовке заявки на участие, 1282.91kb.
Организация строительных работ по реконструкции предусмотрена в условиях действующего предприятия. Ведение работ по демонтажу предусмотрено короткими захватками.
Опасная зона, образующаяся при работе грузоподьемных кранов, ограничивается линией условного ограничения проноса груза, пронос груза над строительной площадкой ограничен до Зм, подъем груза на монтажный горизонт осуществляется на специально отведенной площадке, обозначенной сигнальными знаками.
Производство работ предусмотрено выполнять краном КС-3577.
Строительные конструкции в зоне работы крана, из-за стесненных условий производства работ на площадке предусмотрено не складировать, а завозить на площадку непосредственно перед их монтажом.
Производство демонтажных работ принято вести вручную с использованием средств малой механизации: отбойные молотки, перфораторы, дисковые пилы.
Работы по устройству вентилируемого фасада выполняются с инвентарных подмостей ЛСПР-200.
Раствор и бетон на строительную площадку доставляются к месту работ в миксерах или растворовозах. Раствор разгружается в инвентарные ящики (емкостью 0,3 мЗ, бетон в бункеры емкостью 1-1,2 мЗ). Кирпич, мелкие блоки, теплоизоляционные изделия, отделочные материалы завозятся на поддонах, контейнерах, связках или пакетах.
Изделия заводского изготовления, детали и материалы складируются в зонах действия монтажных кранов, только на период их монтажа.
Для очистки строительной техники на выезде со строительной площадки предусмотрено установить мойку колёс типа «Каскад».
Площадка для стоянок строительной техники в нерабочее время, предусмотрена из дорожных плит по слою песка 10 см, который по окончании строительства утилизируется. Плиты используются для повторного применения.
Бытовой городок располагается на площадке с постоянным асфальтовым покрытием в районе существующего склада (поз.21), по окончании строительства территорию очищается от мусора и случайного попадания масел.
В бытовом городке предусмотрены: прорабская, бытовка для рабочих, помещение для сушки одежды, биотуалет, площадка для отдыха.
В связи с тем, что проведение строительных работ предусматривается без остановки производства, проектом обусловлено, что администрация ФГУ «ВНИИЗЖ» должна обеспечить прохождение рабочих через санпропускники при входе на территорию.
4.Особые условия выполнения работ.
1.Работы выполняются в строгом соответствии с нормативными документами, указанными в Разделе А “ Пояснительная записка к проекту и технические требования”, утверждённой в установленном порядке проектно-сметной документацией, с проведением поставки всего требуемого оборудования и материалов, проведением всего комплекса подготовительных, монтажных и пуско-наладочных работ, валидации/аттестации помещений и обучения персонала.
Проект утверждён приказом Руководителя Федеральной Службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Министерства сельского хозяйства №514 от 10 декабря 2009 года. Положительное заключение Государственной экспертизы утверждено начальником ГАУ ВО “Владоблгосэкспертиза” 20 ноября 2009 года.
Учитывая, что объект данного открытого конкурса относится к категории “особо опасных”, Участник размещения заказа, предлагающий в заявке на участие в настоящем конкурсе применение строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования отличных от проектных ( эквивалентных, аналогичных), ОБЕСПЕЧИВАЕТ, ПОДТВЕРЖДАЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ И ГАРАНТИРУЕТ:
- применение сертифицированных эквивалентов материалов, конструкций, изделий и оборудования улучшающих (не ухудшающих) эксплуатационные характеристики объекта;
- подтверждает поставку сертифицированных комплексов чистых помещений только заводской готовности;
- в соответствии с ГОСТ 21.101-97, постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 года №145, участник размещения заказа за счёт собственных средств, после согласования с Государственным Заказчиком (с разработчиком проектно-сметной документации), осуществляет внесение изменений в проекно-сметную документацию (выполняет корректировку разделов проектно-сметной документации) и прохождение повторной Государственной экспертизы. При этом – общие сроки продолжительности строительства и сроки начала и окончания выполнения работ в 2010 году Заказчиком не корректируются. Сроки выполнения работ по внесению изменений в документацию и получение положительного заключения Государственной экспертизы не должны превышать сроков проведения подготовительных , демонтажных и других видов работ, предусмотренных к выполнению в 2010 году в соответствии с Разделом Б настоящего Технического задания и, в общей сложности, не должны превышать двух месяцев с момента заключения Государственного контракта.
- До получения повторного положительного заключения Государственной экспертизы поставка материалов, конструкций, изделий, оборудования и выполнение всех видов работ осуществляется Подрядчиком в строгом соответствии с утверждённой приказом Руководителя Федеральной Службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Министерства сельского хозяйства №513 от 10 декабря 2009 года проектно-сметной документацией и выданной Государственным Заказчиком в производство работ Рабочей документацией.
2.Участник размещения заказа должен учесть, что работы будут производиться в условиях действующего предприятия, без остановки действующего производства.
3.Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на строительной площадке возлагается на подрядчика.
4.Учитывая режимный характер объекта, подрядчик должен до начала выполнения работ представить заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал соисполнителей), с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ.
Учитывая режимный характер объекта Подрядчик обеспечивает непосредственное выполнении работ гражданами – резидентами РФ.
Подрядчик должен организовать ежедневную доставку своего персонала для выполнения работ на объекте и вывозку его с объекта.
5.Все строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, используемые для проведения работ , должны быть новыми, разрешёнными к применению на территории Российской Федерации ( с учётом специфики работ, являющихся предметом настоящего конкурса), иметь сертификаты соответствия, качества, пожарные и гигиенические сертификаты, паспорта. Все основные строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование перед проведением монтажных работ согласовываются с Государственным Заказчиком.
6.Подрядчик обязуется в ходе выполнения работ регулярно вывозить строительный мусор с территории Государственного заказчика, не допуская накопление строительного мусора в месте выполнения работ свыше 1,5 м3.
7.Все производимые строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности , пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, особенно грузоподъёмных.
8. На строительной площадке и прилегающей территории необходимо установить противопожарные щиты с огнетушителями и пожарным инвентарём, ящики с песком. Для противопожарных целей использовать пожарные гидранты на водопроводе.
9.При осуществлении строительства и связанных с ним работ подрядчик обязан соблюдать требования Законодательства Российской Федерации и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований.
10.Отключение существующих инженерных систем, сетей или их отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию.
11. К моменту заключения Государственного контракта Подрядчик представляет согласованный с Государственным Заказчиком календарный график производства работ.
5.Требования по организации работ.
До начала производства основных строительно-монтажных работ необходимо выполнить подготовительные работы:
- Разработать и согласовать с Государственным Заказчиком проект производства работ.
- Установить временные бытовки (вагончики) для работающих. Бытовки должны быть оборудованы всеми инженерными коммуникациями.
- Организовать питание работников на объекте в общепите или в специально оборудованном помещении для приёма пищи;
- До начала производства земляных работ вызвать представителей всех заинтересованных служб;
- Установить временное сетчатое ограждение на металлических стойках с указателями опасных зон;
- При выезде автотранспорта установить мойку машин.
6. Расчёт начальной (максимальной) цены контракта
| №№ пп | Номера сметных расчётов (смет) или иных документов | Наименование затрат | Стоимость работ, включаемая в цену государственного контракта (тыс.руб) | Всего цена на строительную продукцию (тыс.руб.) | |||
| Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели, инвентаря | Прочих затрат | ||||
| 1 | ЛС № 1-1 | Демонтажные работы к корпусу ЛПК | 28,43 | | | | 28,43 |
| | | (в т.ч. возврат) | | | | | (3.44) |
| 2 | ОСР № 2 | Реконструкция помещений корпуса ЛПК для производства и контроля инактивированных вакцин против ящура, высокопатогенного гриппа птиц, классической чумы свиней и болезни Ньюкасла АС , в том числе: | | | | | 0,00 |
| 2.1 | ЛС №2-1-18 | Наружная отделка пристроенных помещений, входов и крылец | 1302,92 | | | | 1 302,92 |
| 2.2 | ЛС №2-1-14 | Отмостка | 198,94 | | | | 198,94 |
| 2.3 | ЛС №2-1-12 | Герметизация стыков панелей (обследование) | 1461,61 | | | | 1 461,61 |
| 2.4 | ЛС №2-1-13 | Устройство утепленного фасада | 56213,23 | | | | 56 213,23 |
| 2.5 | ЛС №2-1-10 | Крыльцо (№ 3) главного входа | 981,89 | | | | 981,89 |
| 2.6 | ЛС №2-1-11 | Козырек главного входа | 962,12 | | | | 962,12 |
| 2.7 | ЛС №2-1-19 | Крыльцо №2,козырек по оси 19 | 1450,35 | | | | 1 450,35 |
| 2.8 | ЛС №2-1-20 | Крыльцо №1 и тамбуры входов | 1726,33 | | | | 1 726,33 |
| 2.9. | ЛС №2-1-26 | Крыльцо № 3 и Лестница ЛМ-1 | 80,61 | | | | 80,61 |
| 2.10 | ЛС №2-1-17 | Вход в подвал №1 и приямок №2 | 324,08 | | | | 324,08 |
| 2.11 | ЛС №2-1-25 | Вход в подвал №2 и приямки №1 | 569,24 | | | | 569,24 |
| 2.12 | ЛС №2-1-29 | Вход в подвал №3 | 299,29 | | | | 299,29 |
| 2.13. | ЛС №2-1-30 | Приямок №3 и №4 | 78,81 | | | | 78,81 |
| 3 | ОСР № 2 ЛС №2-1: 1,1а,3,15,16,21-24,27,28,31-36, 40-56,60 | Реконструкция помещений корпуса ЛПК для производства и контроля инактивированных вакцин против ящура, высокопатогенного гриппа птиц, классической чумы свиней и болезни Ньюкасла - 1 этап | 120864,73 | 4721,36 | 456,03 | | 126042,125 |
| | | (в т.ч. возврат) | | | | | (135.482) |
| 4 | ЛС №2-1-1тх | Демонтаж существующего технологического оборудования (ЛПК) Этап 1. 4 этаж, подвал | 100,99 | 1301,70 | | | 1 402,69 |
| 5 | | (в т.ч. возврат) | | | | | (85.34766) |
| 6 | ЛСР | Строительные и монтажные работы по коробке для размещения арбитражных образцов. Лабораторно-производственный корпус (ЛПК) (АС) | | | | | 0,00 |
| 7 | ЛС №2-1-5 | Общестроительные работы | 2599,35 | | | | 2599,35 |
| 8 | ЛС №2-1-6 | Канализация бытовая К1 | 8,58 | | | | 8,58 |
| 9 | ЛС №2-1-7 | Электрооборудование | | 705,83 | 462,38 | | 1168,21 |
| 10 | ЛС №2-1-8 | Система отопления | 9,13 | | | | 9,13 |
| 11 | ЛС №2-1-9 | Теплоснабжение кондиционера | 113,21 | | | | 113,21 |
| 12 | ОСР № 50-09-03 | Создание комплекса чистых помещений для размещения арбитражных образцов. Лабораторно-производственный корпус (ЛПК) (КЧП) | 984,43 | 688,19 | 1694,69 | | 3367,30 |
| 13 | ЛС №2-2-2 | Технологическое оборудование помещений для размещения арбитражных образцов. Лабораторно-производственный корпус (ЛПК) (ВТХ.Р2 ) | | 228,61 | 4969,23 | | 5197,84 |
| 14 | ОСР № 2 ТХ/1 (30-09-01 ТХ) | Технологическое оборудование помещений для производства и контроля инактивированных вакцин против ящура, высокопатогенного гриппа птиц, классической чумы свиней и болезни Ньюкасла. Лабораторно-производственный корпус (ЛПК) | 867,26 | 29297,09 | 124819,61 | | 154 983,96 |
| 15 | ОСР № 50-09-01 (30-09-01 КЧП) | Создание комплекса чистых помещений для производства и контроля инактивированных вакцин против ящура, высокопатогенного гриппа птиц, классической чумы свиней и болезни Ньюкасла. Лабораторно-производственный корпус (ЛПК) | 36530,24 | 26329,52 | 30875,69 | | 93735,45 |
| 16 | ЛС №4-1 | Кабельные линии 0.4 кВ (помещение арбитражных образцов) | 9,36 | 3522,75 | | | 3532,11 |
| 17 | ЛС №4-3 | Кабельные линии 0.4 кВ (1 этап) | | 3382,52 | | | 3382,52 |
| 18 | СЗ №4-1 | Реконструкция ТП 5 | 16,37 | 487,64 | 1513,81 | | 2017,82 |
| 19 | ЛС №4-2 | Оборудование дизель-генераторной установки (помещение арбитражных образцов) | | 23,96 | 328,32 | | 352,28 |
| 20 | ЛС № 5-1 | Сети связи | | 979,08 | | | 979,08 |
| 21 | ЛС № 5-2 | Дороги к ЛПК | 3627,05 | | | | 3627,05 |
| 22 | ЛС № 5-3 | Дороги к ТП-5 | 590,82 | | | | 590,82 |
| 23 | ЛС №6-4 | Водопровод В1 (внутриплощадочные сети) | 157,94 | | | | 157,94 |
| 24 | ЛС №6-1 | Канализация бытовая К1 (помещение арбитражных образцов),1 этап | 47,53 | | | | 47,53 |
| 25 | ЛС №6-5 | Канализация бытовая К1 (внеплощадочные сети) | 1351,63 | | | | 1351,63 |
| 26 | ЛС №6-6 | Канализация производственная К13 (внеплощадочные сети) | 10476,12 | | | | 10476,12 |
| 27 | ЛС №6-8 | Канализация дождевая К2 (внеплощадочные сети) | 422,14 | | | | 422,14 |
| 28 | ЛС №6-2 | Наружный газопровод (1 этап) | 325,86 | | | | 325,86 |
| | | (в т.ч. возврат) | | | | | (0.45) |
| 29 | ЛС №6-9 | Водопровод В1 (реконструкция южного водовода),1 этап | 3398,21 | | | | 3398,21 |
| 30 | ЛС №6-3 | Лоток инфицированного канала (под трубу К 13) | 6603,00 | | | | 6603,00 |
| 31 | ЛС №6-7 | Канализация производственная К3 (внеплощадочные сети) | 522,06 | | | | 522,06 |
| 32 | ЛС № 7-1…9 | 1-Фундамент под дизельгенератор (1 этап), 2-Тротуары к корпусу ЛПК, 3-Ограждение участка к корпусу ЛПК, 4-Отмостка к воздухозаборным шахтам, 5-Озеленение корпуса ЛПК, 6-Тротуары к ТП-5, 7-Озеленение к ТП-5, 8-Малые архитектурные формы и переносные изделия, 9-Отмостка к ТП-5 | 1399,87 | | | | 1399,87 |
| | | Итого по Главам 1-7 | 256703,69 | 71668,23 | 165119,78 | 0,00 | 493491,70 |
| 33 | ГСН 81-05-01-2001 п2.1, прил.1 п1.15 | Временные здания и сооружения 3 %х0,8 =2,4%(для микробиологической пр-ти) | 6160,89 | 1720,04 | | | 7880,93 |
| | | Итого по Главам 1-8 | 262864,58 | 73388,27 | 165119,78 | 0,00 | 501372,63 |
| 34 | ОСР № 50-09-01 (30-09-01 КЧП) | Пусконаладочные работы комплекса чистых помещений для производства и контроля инактивированных вакцин против ящура, высокопатогенного гриппа птиц, классической чумы свиней и болезни Ньюкасла. Лабораторно-производственный корпус (ЛПК) | | | | 10583,66 | 10583,66 |
| | ЛС № 50-09-01 | Пусконаладочные работы комплекса чистых помещений _помещение арбитражных образцов_ Лабораторно-производственный корпус (ЛПК) | | | | 158,21 | 158,21 |
| | МДС-81-35.2004 п.4.102, протокол №3 от 16.09.2005 Прил.1,п.4 | Пусконаладочные работы (без учета чистых помещений) 1,75% | | | | 6936,31 | 6936,31 |
| 35 | ГСН 81-05-02-2007 т4 п.1.27, прил.1 п33 | Дополнит.затраты при производстве монтаж.работ в зимнее время - 2,6% (3 температурная зона) | 6834,48 | 1908,09 | | | 8742,57 |
| 36 | Госстрой России 18.07.2002 №3942/7 | Затраты по добровольному страхованию - 1% | | | | 5013,73 | 5013,73 |
| 37 | Расчет №3-50-01 | Затраты на командировочные расходы | | | | 3861,30 | 3861,30 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 269699,06 | 75296,36 | 165119,78 | 26553,20 | 536668,40 |
| | | Непредвиденные затраты 1 % (по объектам-аналогам) | 2696,99 | 752,96 | 1651,19 | 265,53 | 5366,68 |
| Итого в ценах 3 кв.2009 г. | 272 396,05 | 76 049,32 | 166 770,98 | 26 818,73 | 542 035,08 | ||
| | | НДС 18% | 49 031,29 | 13 688,88 | 30 018,78 | 4 827,37 | 97 566,31 |
| Всего по 1-му этапу сводного сметного расчета в ценах 3 кв.2009 г. | 321 427,34 | 89 738,20 | 196 789,76 | 31 646,10 | 639 601,39 | ||
| | | | | | | | |
| Всего по 1-му этапу сводного сметного расчета с НДС в ценах на дату размещения заказа – I квартал 2010 г. (К=1,025*1,004) | 658 213,79 | ||||||
| Всего планируется по годам строительства ( согласно расчёта начальной (максимальной) цены контракта с учётом индексов-дефляторов согласно Информационно-аналитического сборника “Стройинфо” №3(41) на III квартал 2009 года, Письма МРР от 15.07.2009 г №11470-АК/Д03 и Прогноза индексов-дефляторов и инфляции до 2020 года, рассмотренный в составе проекта Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на заседании Правительства РФ 1 октября 2008 года). | |||||||
| Всего по I этапу в ценах IV квартала 2010 года с НДС (18%) в лимитах финансирования из средств Федерального бюджета на 2010 год | 126 466 | ||||||
| Всего по I этапу в ценах IV квартала 2011 года с НДС (18%) в прогнозируемых лимитах финансирования из средств Федерального бюджета на 2011 год | 197 601 | ||||||
| Всего по I этапу в ценах IV квартала 2012 года с НДС (18%) в прогнозируемых лимитах финансирования из средств Федерального бюджета на 2012 год | 206 989 | ||||||
| Всего по I этапу в ценах II квартала 2013 года с НДС (18%) в прогнозируемых лимитах финансирования из средств Федерального бюджета на 2013 год | 202 122 | ||||||
| | | | | | | ||
| Итого по I этапу в текущих ценах с учётом индексов-дефляторов и НДС (18%) – начальная (максимальная) цена контракта | 733 178 | ||||||