А. Н. Чернига 2009 г

Вид материала

Документы

Содержание Проект государственного контракта Управление Федеральной регистрационной службы по Иркутской области 2. Финансовые условия. Цена Контракта и порядок оплаты. 4. Объём и сроки выполнения работ. 5. Обязательства Подрядчика. 6. Обязательства Заказчика. 7. Ответственность сторон. 9. Расторжение Контракта. 10.Порядок разрешения споров. 11. Заключительные положения. 12.1. Государственный заказчик Руководитель Управления

Подобный материал:

• Чернига Елена Викторовна Тема урок, 31.55kb.
• Рассмотрено Согласовано Утверждаю на заседании мо заместитель директор учителей музыки, 221.3kb.
• Муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 3248.97kb.
• Российская федерация федеральный закон о защите конкуренции, 1262.52kb.
• О товарных биржах, 342kb.
• Общие положения, 285.55kb.
• Материалы международной студенческой научной конференции 21 апреля 2009 г г. Екатеринбург,, 2547.76kb.
• Положение о Федеральном агентстве воздушного транспорта, 156.28kb.
• Правительства Республики Мордовия от 10 марта 2009 г. №88, от 27 апреля 2009 г. №189,, 3481.75kb.
• Правила приема в башкирский государственный, 608.65kb.

ЧАСТЬ II.

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Государственный контракт №________

на выполнение работ по __________________________________________________________________________________ Управления, расположенного по адресу:

(заключён по результатам проведения открытого аукциона)

г. Иркутск «____»__________2009 г.

Управление Федеральной регистрационной службы по Иркутской области, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик (далее Заказчик), в лице руководителя Жердева Виктора Петровича, действующего на основании Положения «О территориальном органе Федеральной регистрационной службы по субъекту (субъектам) РФ» утвержденного Приказом Министерства Юстиции РФ № 183 от 03.12.2004 г., с одной стороны, и_________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице_________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь Протоколом аукциона от________________.2009 г. № _____, заключили настоящий Государственный контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить собственными средствами и в соответствии с условиями Контракта, на основании представленной Подрядчиком сметной документации, утверждённой Заказчиком, работы по ________________________________________________________________________________, в объёме, согласно Локальному сметному расчёту (Приложение №1) и сдать выполненные работы представителям соответствующих служб и Заказчику, а Заказчик обязуется принять указанные работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ и оплатить их стоимость в порядке, предусмотренном Контрактом.

2. Финансовые условия.

2.1. Финансирование Контракта и выполнение работ Подрядчиком осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств (далее – ЛБО), утвержденных распорядителем (главным распорядителем) бюджетных средств на финансирование настоящего Контракта.

2.2. При прекращении финансирования Контракта из федерального бюджета Государственный заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения по Контракту, письменно уведомив об этом Подрядчика.

В указанном случае Стороны производят взаиморасчеты за выполненные до получения Подрядчиком уведомления и принятые Государственным заказчиком работы, после чего Контракт считается досрочно расторгнутым.

3. Цена Контракта и порядок оплаты.
   
   1. Цена контракта составляет_____________ (____________________________________________) рублей_______ копеек, в том числе НДС 18 % – ___________(__________________________________) рублей____ копеек, согласно Локальному сметному расчёту (Приложение №1).
      
   2. Оплата определенной Контрактом цены производится после подписания Контракта путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
      

3.2.1. Расчёт в размере 100% цены контракта __________(_________)рублей ______ копейки, НДС___________) в течение 10-ти банковских дней после подписания двустороннего Акта сдачи-приёмки выполненных работ (формы КС-2 и КС-3), согласно выставленным счету и счету-фактуре.;

4. Объём и сроки выполнения работ.

4.1. Объем работ по настоящему Контракту определяется согласно Локальному сметному расчёту (Приложение №1) на выполнение работ по ______________________________

4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 1 дня после подписания настоящего Контракта. Срок окончания работ по Контракту –«___»____________2009 г.

5. Обязательства Подрядчика.

5.1. Подрядчик предоставляет техническую документацию, составленную в соответствии с требованиями СНиП, утверждённую Заказчиком, сметную документацию, составленную в порядке, предусмотренном МДС 81-35.2004 (методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории РФ), МДС 81-33.2004 (Методические указания по определению величины накладных расходов), МДС 81-25.2001 (Методические указания по определению величины сметной прибыли), на основании сборников ТЕР и в программе Гранд-Смета.

5.2.Согласовать с Заказчиком до начала работ материалы, применяемые в работах на Объекте, для определения их качества и внешнего вида, а также предоставить образцы этих материалов. В случае, если Заказчик не предоставит свои замечания в течение 3 (трех) дней с даты получения перечня или образцов, материалы считаются одобренными Заказчиком.

5.3.Подрядчик обязан проводить работы по настоящему Контракту в соответствии с Графиком выполнения работ.

5.4. Подрядчик обязуется выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Контракта, в объеме и в сроки, установленные Контрактом, сдать выполненные работы представителям соответствующих служб и Заказчику в установленном порядке.

5.5. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ, качество материалов подтверждается сертификатами соответствия.

5.6.Подрядчик несет полную ответственность за сохранность материалов и оборудования поставленных на объект.

5.7. Подрядчик обеспечивает во время работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды, производит уборку строительного мусора.

5.8.Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.9. После выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику акты приемки выполненных работ (КС-2) справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а так же акты скрытых работ и журнал производства работ.

6. Обязательства Заказчика.

6.1. Заказчик проверяет ход и качество производимых работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. Заказчик обязуется принять указанные работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ и оплатить их стоимость в порядке, предусмотренном Контрактом.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим Контрактом, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы Контракта, за каждый день просрочки.

7.2. В случае нарушения срока выполнения работ, установленных настоящим Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 3% от суммы Контракта, за каждый день просрочки.

7.3. Гарантийный срок по всем видам работ, указанным в смете, составляет _____________со дня подписания акта приемки выполненных работ, на материалы – в соответствии с гарантией завода-изготовителя.

7.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в пункте 7.3.настоящего Контракта недостатков, Заказчик должен заявить о них Подрядчику при их обнаружении.

В течение 5 (Пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

7.5.Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.7. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов или соразмерного уменьшения цены Контракта.

7.8. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше или в случае, если в течение 10 (Десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

8.Форс-мажор.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта.

9. Расторжение Контракта.

9.1. Расторжение Контракта в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой стороны не ранее, чем за 10 календарных дней возможно в случаях:

9.1.1. Аннулирования лицензии.

9.1.2. При прекращении финансирования Контракта из федерального бюджета.

9.1.3. Наступления форс-мажорных обстоятельств.

9.1.4.Задержка Подрядчиком начала работ более чем на 3 дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.1.5.Нарушение Подрядчиком условий настоящего Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных действующими СНиПами.

9.1.6. Других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.2. При расторжении Контракта по инициативе Заказчика, последний оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ без возмещения упущенной выгоды. Материалы после расторжения Контракта остаются у Заказчика полностью.

10.Порядок разрешения споров.

10.1. Все вызванные Контрактом и связанные с ним разногласия стороны стремятся решить путем переговоров. При не достижении согласия в ходе переговоров разногласия окончательно разрешаются в Арбитражном суде.

10.2. Претензии сторон друг к другу предъявляются в письменном виде и рассматриваются сторонами по Контракту в течение десяти дней с момента получения.

11. Заключительные положения.

11.1.Подрядчик допускается на объект в выходные и праздничные дни по письменному согласованию с Заказчиком.

11.2.Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести в График выполнения работ изменения, которые могут повлиять на продолжительность выполнения работ и их стоимость, то такие изменения должны производиться по согласованию Сторон в письменной форме.

11.2.После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Контракту, теряют силу.

11.3.Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по данному Контракту.

11.4. В процессе действия Контракта стороны вправе по взаимному согласию вносить в него изменения и дополнения. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.5. В вопросах, не урегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.7. Неотъемлемой частью данного Контракта является:

11.7.1. Приложение №1 - Локальный сметный расчет №___ на________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


12.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Управление Федеральной регистрационной службы по Иркутской области

ИНН 3808114653, КПП 380801001.

664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 6, тел.: (395-2)450-100, 450-144, факс: (395-2)450-272.

УФК по Иркутской области (ОФК 05 Управление Федеральной регистрационной службы по Иркутской области л/с 03341787100),

р/сч.40105810500000010054 ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области,

БИК 042520001.

12.2. ПОДРЯДЧИК:

______________________

_____________________________

_________________________________

_________________________________

ЗАКАЗЧИК Руководитель Управления ______________ В.П. Жердев М.П.

ПОДРЯДЧИК М.П.