А. Н. Чернига 2009 г

Вид материала

Раздел i.3. информационная карта аукциона
Управление Федеральной регистрационной службы по Иркутской области
Предмет контракта
Требования к выполняемым работам
Сроки выполнения работ: Лот №1
Обеспечение аукционной заявки: требуется
Адрес заказчика для направления документов на участие в конкурсе почтой
Предоставляются следующие документы
Дата истечения срока
Дата начала, время и место рассмотрения заявок
Дата, время и место проведения аукциона: «11» июня 2009 года в 10 час. 00 мин. по иркутскому времени, г. Иркутск, ул. Академичес
Начальная цена контракта
Требования к участникам размещения заказа
Раздел i.4
Опись документов
I.4.2 форма заявки на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе
Форма предложения о качественных характеристиках работ
Предложение о качественных характеристиках работ
Форма графика производства работ
...
Полное содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7

РАЗДЕЛ I.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация и данные для аукциона на подлежащие выполнению работы

изменяют и (или) дополняют положения Раздела I.2. «Общие условия проведения аукциона».

При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над

положениями Раздела I.2. «Общие условия проведения аукциона».

№ п/п	Сведения
1	Управление Федеральной регистрационной службы по Иркутской области Председатель Единой комиссии: Смагин Владимир Александрович, и.о. заместителя руководителя Управления телефон: (3952)45-01-00, (3952)45-01-44, факс: (3952)45-02-72.
2	Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту помещений Управление Федеральной регистрационной службы по Иркутской области Лот №1: Капитальный ремонт крыши и фасада административного здания Шелеховского отдела Управления, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, квартал 3, д.18 Лот №2: Капитальный ремонт помещений Слюдянского отдела Управления в административном здании, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, 85. Требования к выполняемым работам: 1) работы должны быть выполнены подрядчиками, имеющими лицензию на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения (в соответствии с положениями Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8.08.2001 г. № 128-ФЗ); 2) необходимо качественно выполнить весь объём работ, предусмотренный прилагаемыми ведомостью и планом-схемой помещения с использованием высококачественных материалов, применяемые при работах материалы и оборудование должны сопровождаться сертификатами соответствия. Контроль за качеством строительных материалов и доставка материалов возлагается на Исполнителя. 3) по окончании работ сдать выполненные работы по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и канализации, соответствующим службам города с оформлением и предоставлением Заказчику необходимой документации. 4) вывоз строительного мусора, возникшего в процессе выполнения ремонтных работ, и уборки помещения возлагается на Исполнителя. 5) сметную стоимость работ необходимо определять в порядке, предусмотренном МДС 81-35.2004 (методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории РФ), МДС 81-33.2004 (Методические указания по определению величины накладных расходов), МДС 81-25.2001 (Методические указания по определению величины сметной прибыли), на основании сборников ТЕР и в программе Гранд-Смета. Сроки выполнения работ: Лот №1: в течение 10 дней от даты подписания контракта; Лот №2: в течение 30 дней от даты подписания контракта; Источник выделенных средств: федеральный бюджет Порядок оплаты: - в течение 10 (десяти) банковских дней после окончания работ и подписания акта приёмки ремонтных работ, формы КС-2, КС-3, на основании счёта и счёта-фактуры.
3	Срок, в течение которого заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения аукциона: не позднее, чем за 10 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Срок, в течение которого принимаются запросы на разъяснение аукционной документации: не позднее, чем за 5 дней до истечения окончательного срока прекращения приёма заявок на участие в аукционе. Срок, в течение которого заказчик оставляет за собой право внести изменения в аукционную документацию: не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлён так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесённых изменений до даты окончания подачи заявок на участие такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.
4	Язык аукционной заявки: русский. Обеспечение аукционной заявки: требуется в размере 5(пяти)% начальной цены контракта – Лот №1: 46 050 рублей, Лот №2: 64 931 рубль. Реквизиты для перечисления обеспечения: УФК по Иркутской области (ОФК 05, Управление Федеральной регистрационной службы по Иркутской области л/с 05341787100) , р/с 40302810200001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3808114653, КПП 380801001. Срок перечисления обеспечения: в срок, обеспечивающий его поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
5	Валюта, в которой выражены цены: российский рубль
6	Возможность представления аукционной заявки на отдельные лоты: допускается
7	Преференции: преимущества не предоставляются
8	Адрес заказчика для направления документов на участие в конкурсе почтой: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 6 Адрес для предоставления документов на участие в конкурсе: г. Иркутск, ул. Академическая,70, каб. 119, тел: (8-3952)450-285
9	Все участники для участия в аукционе должны представить оригиналы или копии документов, заверенные подписью руководителя и печатью организации. Предоставляются следующие документы: - выписка (оригинал) из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписка (оригинал) из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса или нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), - копия действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона; - предложение о качественных характеристиках работ по предлагаемой форме; - график производства работ по предлагаемой форме; - документы, подтверждающие приемлемость и соответствие требованиям настоящей аукционной документации всей продукции - сертификаты соответствия на применяемые строительные материалы; - другие документы на усмотрение участника (справки об отсутствии задолженности в бюджет, о непроведении ликвидации или процедуры банкротства, об участии или неучастии в судебных разбирательствах и др.)
10	Дата истечения срока подачи заявок на участие в аукционе: «2» июня 2009 года, 10 часов, 00 минут, время иркутское.
11	Количество экземпляров заявки на участие в аукционе и прилагаемых к ней документов, которые должны быть представлены: 1 (один) Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12	Дата начала, время и место рассмотрения заявок на участие «2» июня 2009 года, в 10 час. 00 мин. по иркутскому времени, г. Иркутск, ул. Академическая,70, актовый зал, телефакс: (3952)450-105, телефон: (3952) 450-100, 450-272 Дата, время и место проведения аукциона: «11» июня 2009 года в 10 час. 00 мин. по иркутскому времени, г. Иркутск, ул. Академическая,70, актовый зал
14	Начальная цена контракта составляет: Лот №1: 921 000 рублей (включая НДС). Лот №2: 1 298 620 рублей (включая НДС) «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной цены контакта: Лот №1: 46 050 рублей Лот №2: 64 931 рубль
15	Требования к участникам размещения заказа: - отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды; - непроведение ликвидации и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства, - неприостановление деятельности участника на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; - соответствие подрядчиков требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона (наличие соответствующих лицензий на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, предусмотренных Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8.08.2001 г. № 128-ФЗ; наличие внутренней системы контроля качества выполняемых работ и строительной продукции в соответствии с требованиями ст.53 Градостроительного кодекса). -отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа; -
16	Срок, в течение которого победителю направляются один экземпляр протокола аукциона, проект государственного контракта: 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. Обеспечение исполнения государственного контракта: требуется в размере 5(пяти)% начальной цены контракта – Лот №1: 46 050 рублей, Лот №2: 64 931 рубль. Реквизиты для перечисления обеспечения: УФК по Иркутской области (ОФК 05, Управление Федеральной регистрационной службы по Иркутской области л/с 05341787100) , р/с 40302810200001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3808114653, КПП 380801001. Срок перечисления обеспечения: в течение 10 дней с момента направления экземпляра протокола аукциона и проекта государственного контракта Срок, в течение которого победитель должен подписать проект государственного контракта: не ранее, чем через 10 дней и не позднее, чем через 20 дней со дня размещения такого протокола на официальном сайте.

РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ.

I.4.1 ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в открытом аукционе на право заключения

Государственного контракта на ________________________________

Настоящим __________________________________________________ подтверждает, что для участия (наименование или Ф.И.О. Участника размещение заказа)

в названном аукционе нами направляются нижеперечисленные документы:

№№ п\п	Наименование документа	Кол-во листов

I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

Государственному заказчику

__________________________________

__________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения Государственного контракта на ___________________________________

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта,

а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом работы, в полном соответствии с Техническим заданием, по предложенной на аукционе цене государственного контракта.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части документации об аукционе, влияющими на стоимость выполняемых работ.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе информации и подтверждаем право Государственного заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что против

________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании

___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)_______ банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. В случае, если мы будем признаны Победителем аукциона, то берем на себя обязательства подписать государственный контракт с Государственным заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений в срок не менее, чем 10 (десять) дней и не более, чем 20 (двадцать) дней со дня подписания протокола аукциона.

8. В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене государственного контракта после предложений Победителя аукциона, а Победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать данный государственный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

9. В случае присуждения нам права заключить Государственный контракт, в период с даты получения протокола аукциона и до подписания официального Государственного контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Государственным заказчиком договора о заключении Государственного контракта на условиях наших предложений.

10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры размещения заказа.

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____лист.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________ /___________________/

(подпись) (ФИО)

I.4.2.1.

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ

На бланке организации Приложение 1

к заявке на участие в аукционе

от «_____»_______________2009 г.

№_________________

Дата, исх. номер

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ

на ____________________________(указать предмет аукциона)______________________

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право

заключения государственного контракта на ______________________________, в том числе

условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение

вышеуказанного заказа, техническое задание, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт,

согласны выполнить предусмотренные аукционом работы в соответствии с Техническим

заданием и требованиями документации об аукционе, на условиях, указанных в

нижеприведенной таблице:

№№ п/п	Наименование показателя	Данные Участника размещения заказа	Примечание
1	2	3	4
1.	Подробное описание методологии и технологии выполнения работ, включающее:
1.1.	Подробное описание последовательности и порядка выполнения работ, в том числе работ, на выполнение которых привлекаются субподрядчики.		Участник должен предоставить график производства работ в соответствии с формой (приложение 2 к заявке на участие в аукционе) при выполнении работ по предмету аукциона.
1.2.	Информация о порядке применения предполагаемых трудовых, материальных ресурсов и оборудования, используемых для выполнения работ:
1.2.1.	Инженерно-технического персонала		Участник должен указать, сколько специалистов и каких специальностей будут задействованы для выполнения работ.
1.2.2.	Оборудования, техники		Участник должен представить описание (перечень) техники, применяемой для выполнения работ, подтвержденной формой ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств», договором аренды, проката, лизинга
1.2.3.	Материалы для производства работ		Должны быть представлены сертификаты соответствия на материалы
1.3.	Описание системы контроля качества		Может быть подтверждено положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом системы качества, договором с лабораторией и т.д.
2.	Гарантийное обслуживание		Участник должен указать срок гарантийного обслуживания
2.1.	Порядок реализации гарантийного обслуживания		Участник должен указать, в течение какого срока устраняются выявленные недостатки.
2.2.	Объем предоставления гарантии качества работ		Участник должен указать, на какие виды выполняемых работ предоставляется гарантия и на какой срок.

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании об аукционе,

влияющими на стоимость выполнения работ.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество выполняемых работ (рекомендательные письма на аналогичные виды ремонтных работ и т.п.)

I.4.2.2. ФОРМА ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Приложение 2

к заявке на участие в аукционе

от «_____»_______________2009 г.

№_________________

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
на____________________________________________________________________________________________________

Наимено-вание работ	месяц
Наимено-вание работ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

I.4.3 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Анкета подрядчика

N п/п	Наименование	Сведения о поставщике (заполняется поставщиком)
1	Полное наименование организации - подрядчика
2	Организационно-правовая форма
3	Учредители (перечисляется наименования и организационно-правовая форма всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
4	Свидетельство о регистрации (дата, номер и кем выдано)
5	Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)
6	Почтовый адрес, телефон, факс – для переписки, электронная почта
7	Фактический адрес-местонахождение организации
8	Филиалы: перечень, наименования, фактическое местонахождение
9	Профилирующее направление деятельности
10	Размер уставного капитала на момент подачи документов
11	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, копия свидетельства о регистрации, копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе.
12	Номер, телефон и почтовый адрес Инспекции Федеральной Налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика.
13	Наименование и краткая характеристика работ, предлагаемых на аукцион
14	Готовность подрядчика подписать контракт в течение 20 дней с момента подведения итогов аукциона
15	Готовность подрядчика, в случае неподписания согласованного контракта в течение 20(двадцати) дней, передать все права на подписание контракта и выполнение работ фирме-подрядчику, занявшей второе место в аукционе

Приложение:______________ документов, на _____________листах

Руководитель организации подрядчика______________________/________________________/

Главный бухгалтер ___________________________/______________________________/

I.4.4 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ-

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(представляется в случае если документы заявки на участие в аукционе подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата______________

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. __________

________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____» ______________

представлять Государственному заказчику, Аукционной комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе

________________________________________________________________________________

(наименование аукциона)

________________________________________________________________________________

Подпись ____________________________ _____________________________ удостоверяем.

(Подпись удостоверяемого) (Ф.И.О. удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ 2009 г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.) (Подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.) (Подпись)

I.4.5 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПРОЦЕДУРЕ АУКЦИОНА

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. __________

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____» _____________

представлять интересы ____________________________________________________________

(наименование организации)

на процедуре аукциона ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

(наименование аукциона)

в том числе заявлять от имени нашей организации-Участника аукциона обязательные для

нас предложения по ценам на выполнение работ, являющихся предметом аукциона,

подписывать, подавать и получать от имени организации-доверителя любые документы, и

совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ 2009 г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.) (Подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.) (Подпись)

Blog

А. Н. Чернига 2009 г