Директор моу сош №1 г
| Вид материала | Документы |
- Анализ работы городского методического объединения учителей биологии г. Боготола, 171.67kb.
- Приказ №344 от 19 апреля 2011г. Об итогах районной научно- практической конференции, 52.66kb.
- Директор моу «сош с. Волжское» А. Г. Кусалиева Список кружков, секций, творческих объединений, 42.73kb.
- Положение о материальном стимулировании работников муниципального общеобразовательного, 109.67kb.
- Публичный отчет моу «сош №1» об основных результатах деятельности за 2010-2011 учебный, 823.01kb.
- Моу мук 2008-2009 уч год, 106.71kb.
- Программа прилагается. Директор моу сош №1 Шармазанян Л. С. Приложение 1 Областная, 188.28kb.
- Утверждаю: Директор моу сош с. Пионер, 33.52kb.
- Доклад моу «сош №13», 307.35kb.
- Председатель Управляющего Совета Директор моу «Трёхбалтаевская сош» моу «Трёхбалтаевская, 968.66kb.
1.ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
- Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонт горячего водоснабжения в подвале в МОУ Калиновская средняя общеобразовательная школа Ленинского муниципального района Московской области.
- Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Календарным планом выполнения работ (Приложение №2), Сметой (Приложение №3), утвержденным Подрядчиком и Заказчиком, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы на основании свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией №_______ от ______________.
1.4.Настоящий Контракт составлен на основании проведения открытого аукциона на ремонт горячего водоснабжения в подвале в МОУ Калиновская средняя общеобразовательная школа, в соответствии с Протоколом № _______ от ______________.
2.СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость выполнения Подрядчиком всех работ и обязательств, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, составляет _____________________ рублей (___________), в т.ч. НДС 18% _________________, в соответствии с утвержденной сторонами сметой (Приложение № 3).
2.2. Стоимость работ, указанная в п.2.1. настоящего Контракта является твердой на весь период заключения Контракта и включает все необходимые затраты: НДС, таможенные расходы, транспортные расходы и другие.
2.3. Оплата Подрядчику стоимости работ осуществляется путем перечисления денежных средств на его расчетный счет в течение 15 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
2.4. Стоимость работ, указанная в п.2.1. настоящего Контракта принимается Заказчиком по предъявляемым к оплате документам – акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счету-фактуре и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в соответствии с фактическим объемом выполненных работ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1.Осуществлять технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения работ. Назначать рабочие комиссии для решения вопросов, возникающих в процессе выполнения работ.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Изучать все документы, подготовленные Заказчиком, по выполнению ремонта горячего водоснабжения в подвале.
3.2.2. Выполнять за свой счет, своими и привлеченными силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и приложениями к нему, обеспечив надлежащее качество.
3.2.3. Нести ответственность за состояние условий и охраны труда, нести ответственность
перед третьими лицами за причиненный ущерб в процессе производства работ.
3.2.4. Информировать Заказчика о любых изменениях при выполнении подрядных работ.
При выполнении работ руководствоваться требованиями СНиП 4.02-91 и СНиП 4.05-91 сб.17 «Водопровод и канализация – внутренние устройства», СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование». При производстве работ соблюдать требования СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве» и СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве», а также техническим заданием, письменными распоряжениями Заказчика и другими нормативными актами в соответствии с действующим законодательством РФ. При обнаружении дефектов на отремонтированном объекте в течение гарантийного срока устранить дефекты за свой счет в течение 14 дней с момента обнаружения дефекта.
3.2.5. Участвовать в назначенных Заказчиком рабочих комиссиях.
3.2.6. Обеспечивать порядок на объекте, не допускать третьих лиц.
3.2.7. Сохранять за собой право собственности на выполненные работы по настоящему договору до сдачи его в эксплуатацию. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта (выполненной работы) до момента окончательной сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
3.2.8. Сдавать Заказчику выполненные работы в установленном порядке и сроки.
3.2.9. В момент подписания акта сдачи-приемки работ передать Заказчику всю имеющуюся документацию.
4. КАЧЕСТВО РАБОТ
4.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям СНиП.
4.2. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.
4.3. Срок гарантии устанавливается продолжительностью 2 года (два года) с момента подписания сторонами приемосдаточного акта.
4.4. В случае обнаружения недостатков, дефектов и т.д. в период течения гарантийного срока они подлежат устранению Подрядчиком за его счет не позднее 14 дней со дня составления акта об обнаружении дефекта.
4.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик Обязан командировать своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
4.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
4.7. Ответственность за качество выполненных работ третьими лицами по настоящему Контракту возлагается на Подрядчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае гибели результатов выполненных работ по вине Подрядчика до их приемки Заказчиком или повреждения, Заказчик вправе требовать безвозмездного устранения повреждений в установленный Заказчиком срок.
5.3. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
5.5. Взаимодействия сторон, неурегулированные данным муниципальным контрактом, регламентируется действующим законодательством РФ.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ РАБОТ
6.1. После завершения работ Подрядчик сдает Заказчику исполнительную документацию, акт приемки объекта в эксплуатацию и акты выполненных работ формы КС -2, справку о стоимости выполненных работ формы КС-3.
6.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче и получения отчетных документов обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ.
6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1.Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной, если докажет, что неисполнение обязательств возникло вследствие непреодолимой силы.
8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Контракт расторгается досрочно:
а) по соглашению сторон, уведомив о намерении другую сторону за 30 дней.
б) решением арбитражного суда по требованию одной из сторон, если другая сторона нарушает условия контракта;
При досрочном расторжении Подрядчик обязан передать Заказчику всю документацию.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта будут по возможности разрешаться путем переговоров.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до завершения гарантийного периода, указанного в п. 4.3.
10.2. Срок выполнения работ: согласно Календарному графику.
Начало работ: _______________.
Окончание работ: ____________.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
11.1. Настоящий контракт составлен в 5-ти экземплярах: по одному для Заказчика, Комитета муниципального заказа администрации Ленинского муниципального района Московской области, Подрядчика, Финансового управления администрации Ленинского муниципального района Московской области, МУ Централизованной бухгалтерии учреждений образования Ленинского муниципального района МО. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего Контракта.
11.2. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются утвержденные сторонами:
- техническое задание (Приложение 1);
- календарный план выполнения работ (Приложение №2),
- смета (приложение № 3)
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Муниципальное образовательное учреждение
Калиновская средняя общеобразовательная школа
ИНН 5003030997 КПП 500301001
л/с 03022003654
р/с 40204810200000002213
Отделение 1 Московского ГТУ банка России г.Москва 705
БИК 044583001
Лот №6
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____________
на выполнение отделочных, электромонтажных и сантехнических работ
в МОУ Средняя общеобразовательная школа №1
г. Видное « ___ » __________ 2010г.
Стороны: Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №1 г.Московский Ленинского муниципального района Московской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шурухиной Аллы Юрьевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем: