Директор моу сош №1 г

Вид материалаДокументы
1.Предмет настоящего контракта
2.Стоимость выполнения работ по контракту
3. Права и обязанности сторон
4. Качество работ.
5. Ответственность сторон.
6. Порядок приема и сдачи работ.
8. Порядок расторжения контракта.
9. Порядок разрешения споров
10. Срок действия контракта.
11. Заключительное положение.
12. Адреса и банковские реквизиты сторон
Подобный материал:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   40

1.ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА



1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту полов и стен в группе №2, пищеблока в МДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Кораблик» Ленинского муниципального района Московской области.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), Календарным планом выполнения работ (Приложение №2), Сметой (Приложение №3), утвержденным Подрядчиком и Заказчиком, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы на основании свидетельства о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией №_______ от ______________.

1.4.Настоящий Контракт составлен на основании проведения открытого аукциона на выполнение ремонта полов и стен в группе №2, пищеблока в МДОУ детский сад комбинированного вида №18 «Кораблик», в соответствии с Протоколом № _______ от ______________.


2.СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


2.1. Стоимость выполнения Подрядчиком всех работ и обязательств, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, составляет _____________________ рублей (___________), в т.ч. НДС 18% ________________, в соответствии с утвержденной сторонами сметой (Приложение № 3).

2.2. Стоимость работ, указанная в п.2.1. настоящего Контракта является твердой на весь период заключения Контракта и включает все необходимые затраты: НДС, таможенные расходы, транспортные расходы и другие.

2.3. Оплата Подрядчику стоимости работ осуществляется путем перечисления денежных средств на его расчетный счет в течение 15 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

2.4. Стоимость работ, указанная в п.2.1. настоящего Контракта принимается Заказчиком по предъявляемым к оплате документам – акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), счету-фактуре и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в соответствии с фактическим объемом выполненных работ.


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


3.1. Заказчик обязан:

3.1.1.Осуществлять технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков выполнения работ. Назначать рабочие комиссии для решения вопросов, возникающих в процессе выполнения работ.

3.2. Подрядчик обязан:

3.2.1. Изучать все документы, подготовленные Заказчиком, по выполнению ремонта полов и стен в группе №2, пищеблока.

3.2.2. Выполнять за свой счет, своими и привлеченными силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и приложениями к нему, обеспечив надлежащее качество.

3.2.3.Нести ответственность за состояние условий и охраны труда, нести ответственность

перед третьими лицами за причиненный ущерб в процессе производства работ.

3.2.4. Информировать Заказчика о любых изменениях при выполнении подрядных работ.

При выполнении работ руководствоваться требованиями СНиП IV-5-82 сб.11 «Полы», СниП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СниП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СниП 4.02-91 и СниП 4.05-91 сб.15 «Отделочные работы». При производстве работ соблюдать требования СниП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве» и СниП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве», а также техническим заданием, письменными распоряжениями Заказчика и другими нормативными актами в соответствии с действующим законодательством РФ. При обнаружении дефектов на отремонтированном объекте в течение гарантийного срока устранить дефекты за свой счет в течение 14 дней с момента обнаружения дефекта.

3.2.5. Участвовать в назначенных Заказчиком рабочих комиссиях.

3.2.6. Обеспечивать порядок на объекте, не допускать третьих лиц.

3.2.7. Сохранять за собой право собственности на выполненные работы по настоящему договору до сдачи его в эксплуатацию. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения объекта (выполненной работы) до момента окончательной сдачи его Заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

3.2.8. Сдавать Заказчику выполненные работы в установленном порядке и сроки.

3.2.9. В момент подписания акта сдачи-приемки работ передать Заказчику всю имеющуюся документацию.


4. КАЧЕСТВО РАБОТ.


4.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям СниП.

4.2. Подрядчик гарантирует:
  • качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими строительными нормами и правилами.

4.3. Срок гарантии устанавливается продолжительностью 2 года (два года) с момента подписания сторонами приемосдаточного акта.

4.4. В случае обнаружения недостатков, дефектов и т.д. в период течения гарантийного срока они подлежат устранению Подрядчиком за его счет не позднее 14 дней со дня составления акта об обнаружении дефекта.

4.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик Обязан командировать своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

4.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

4.7. Ответственность за качество выполненных работ третьими лицами по настоящему Контракту возлагается на Подрядчика.


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.


5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае гибели результатов выполненных работ по вине Подрядчика до их приемки Заказчиком или повреждения, Заказчик вправе требовать безвозмездного устранения повреждений в установленный Заказчиком срок.

5.3. В случае просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

5.5. Взаимодействия сторон, неурегулированные данным муниципальным контрактом, регламентируется действующим законодательством РФ.


6. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ РАБОТ.


6.1. После завершения работ Подрядчик сдает Заказчику исполнительную документацию, акт приемки объекта в эксплуатацию и акты выполненных работ формы КС -2, справку о стоимости выполненных работ формы КС-3.

6.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче и получения отчетных документов обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1.Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной, если докажет, что неисполнение обязательств возникло вследствие непреодолимой силы.


8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.


8.1. Контракт расторгается досрочно:

а) по соглашению сторон, уведомив о намерении другую сторону за 30 дней.

Б) решением арбитражного суда по требованию одной из сторон, если другая сторона нарушает условия контракта;

При досрочном расторжении Подрядчик обязан передать Заказчику всю документацию.


9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ


9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта будут по возможности разрешаться путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания и действует до завершения гарантийного периода, указанного в п. 4.3.

10.2. Срок выполнения работ: согласно Календарному графику.

Начало работ: _______________.

Окончание работ: ____________.


11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

11.1. Настоящий контракт составлен в 5-ти экземплярах: по одному для Заказчика, Комитета муниципального заказа администрации Ленинского муниципального района Московской области, Подрядчика, Финансового управления администрации Ленинского муниципального района Московской области, МУ Централизованной бухгалтерии учреждений образования Ленинского муниципального района МО. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего Контракта.

11.2. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются утвержденные сторонами:
  • техническое задание (Приложение 1);
  • календарный план выполнения работ (Приложение №2),
  • смета (приложение № 3)



12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Муниципальное образовательное учреждение

МДОУ детский сад комбинированного вида №18

ИНН 5003021872 КПП 500301001

л/с 03022003443

р/с 40204810200000002213

Отделение 1 Московского ГТУ банка России г.Москва 705

БИК 044583001


Лот №14


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _________

на выполнение отделочных, электромонтажных и сантехнических работ

в МДОУ Центр развития ребенка детский сад №45 «Сказка»


г. Видное « ___ » __________ 2010г.

Стороны: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад №45 «Сказка» Ленинского муниципального района Московской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Ежовой Ольги Евгеньевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем: