Республики Марий Эл и центра обработки данных органов государственной власти Республики Марий Эл, проводимого на сайте электронной торговой площадки

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6

РАЗДЕЛ IV. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

4.1. Рекомендуемая форма первой части заявки для заполнения участниками размещения заказа

	Государственному заказчику: Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на создание ИТ-инфраструктуры Антикризисного центра Республики Марий Эл и центра обработки
данных органов государственной власти Республики Марий Эл

Мы согласны создать ИТ-инфраструктуру Антикризисного центра Республики Марий Эл и центра обработки данных органов государственной власти Республики Марий Эл на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме в соответствие с требованиями, указанными в документации об аукционе и техническом задании.

Для выполнения вышеуказанных работ предлагаем использовать следующее оборудование и материалы (с указанием товарного знака и конкретных показателей):

Центр обработки данных органов государственной власти Республики Марий Эл

Раздел СКС

№	Наименование	Код модификации	Ед. Изм.	Кол-во
1.		Заполнение обязательно
2.		Заполнение обязательно

Раздел СКУД/СОС

№	Наименование	Код модификации	Ед. Изм.	Кол-во
1.		Заполнение обязательно
2.		Заполнение обязательно

Раздел ВН

№	Наименование	Код модификации	Ед. Изм.	Кол-во
1.		Заполнение обязательно
2.		Заполнение обязательно

Раздел АГПТ

№	Наименование	Код модификации	Ед. Изм.	Кол-во
1.		Заполнение обязательно
2.		Заполнение обязательно

Раздел ЭМ

№	Наименование	Код модификации	Ед. Изм.	Кол-во
1.		Заполнение обязательно
2.		Заполнение обязательно

Раздел ДГА

№	Наименование	Код модификации	Ед. Изм.	Кол-во
1.		Заполнение обязательно
2.		Заполнение обязательно

Раздел Зазаемление

№	Наименование	Код модификации	Ед. Изм.	Кол-во
1.		Заполнение обязательно
2.		Заполнение обязательно

Раздел Гарантированное электроснабжение

№	Наименование	Код модификации	Ед. Изм.	Кол-во
1.		Заполнение обязательно
2.		Заполнение обязательно

Раздел Климат контроля

№	Наименование	Код модификации	Ед. Изм.	Кол-во
1.		Заполнение обязательно
2.		Заполнение обязательно

Раздел Коммутационное оборудование

№	Наименование	Код модификации	Ед. Изм.	Кол-во
1.		Заполнение обязательно
2.		Заполнение обязательно

Антикризисный центр Республики Марий Эл

Раздел СКС и оборудование для коммутации

№	Наименование	Код модификации	Ед. Изм.	Кол-во
1.		Заполнение обязательно
2.		Заполнение обязательно

Раздел Система отображения информации с системой интегрированного управления

№	Наименование	Код модификации	Ед. Изм.	Кол-во
1.		Заполнение обязательно
2.		Заполнение обязательно

Раздел Видеоконференцсвязь

№	Наименование	Код модификации	Ед. Изм.	Кол-во
1.		Заполнение обязательно
2.		Заполнение обязательно

Раздел Конференц-система

№	Наименование	Код модификации	Ед. Изм.	Кол-во
1.		Заполнение обязательно
2.		Заполнение обязательно

Раздел Озвучивание

№	Наименование	Код модификации	Ед. Изм.	Кол-во
1.		Заполнение обязательно
2.		Заполнение обязательно

Раздел Интерактивная трибуна

№	Наименование	Код модификации	Ед. Изм.	Кол-во
1.		Заполнение обязательно
2.		Заполнение обязательно

Раздел Компьютерные места

№	Наименование	Код модификации	Ед. Изм.	Кол-во
1.		Заполнение обязательно
2.		Заполнение обязательно

4.2. Рекомендуемая форма второй части заявки для заполнения участниками размещения заказа

	Государственному заказчику: Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на создание ИТ-инфраструктуры Антикризисного центра Республики Марий Эл и центра обработки данных органов государственной власти Республики Марий Эл

Сведения для юридического лица:
1. Фирменное наименование (наименование): __________________________
2. Сведения об организационно-правовой форме: _______________________

Место нахождения: ______________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________

Сведения для физического лица:

Фамилия имя отчество____________________________________________
Паспортные данные______________________________________________
Сведения о месте жительства_______________________________________

Номер контактного телефона: ______________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика: ______________________

К настоящей заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью второй части заявки:

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения (в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке).
документы по усмотрению Участника размещения заказа.

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Проект государственного контракта

Государственный контракт № ______

на создание ИТ-инфраструктуры Антикризисного центра Республики Марий Эл и центра обработки данных органов государственной власти Республики Марий Эл

г. Йошкар-Ола «___» ___________2011 г.

Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл от имени Республики Марий Эл в целях обеспечения государственных нужд, именуемый в дальнейшем «Государственный заказчик» (далее - Заказчик), в лице Руководителя Суворова Венедикта Декартовича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с решением Единой комиссии Департамента информатизации и связи Республики Марий Эл по размещению заказов (протокол от _________ № __), заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по созданию
ИТ-инфраструктуры Антикризисного центра Республики Марий Эл и центра обработки данных органов государственной власти Республики Марий Эл.
Исполнитель обязуется выполнить работы в соответствии с техническим заданием на создание ИТ-инфраструктуры Антикризисного центра Республики Марий Эл и центра обработки данных органов государственной власти Республики Марий Эл (Приложение №1 к контракту, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).
Объем работ определяется утвержденной Заказчиком сметой (Приложение №3 к контракту, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта). Смета содержит наименование видов работ, расценки, объём и стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту.

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему Контракту, составляет ________ рублей ___ копеек (________________ рублей ____ копеек), в том числе НДС ___% _______ рублей ____ копеек (________ рублей __ копеек).

В стоимость Контракта входят все расходы Исполнителя по предмету настоящего контракта, в т.ч., стоимость поставляемого оборудования, необходимого для выполнения работ, дополнительные складские расходы, расходы на доставку оборудования до заказчика, на разгрузку оборудования, на проведение монтажных, пуско-наладочных работ, ввод в эксплуатацию, обучение обслуживающего персонала, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, изготовленным не ранее 2011 года из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения, комплектующих изделий, узлов и агрегатов, а также соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к качеству товаров, являющихся предметом заказа.

Неучтенные затраты по государственному контракту, связанные с исполнением государственного контракта, но не включенные участником размещения заказа в предлагаемую цену контракта, оплате не подлежат.

Стоимость Контракта является фиксированной на весь срок исполнения настоящего Контракта.
Работы, выполненные Исполнителем с отступлением от предусмотренных Контрактом условий, оплате не подлежат.
В целях обеспечения исполнения обязательств по контракту Исполнителем представлен Заказчику __________________________ (договор поручительства, или безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, или денежные средства, перечисленные в виде залоговых денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________________________________ рублей. Государственный контракт заключается после предоставления Заказчику обеспечения исполнения государственного контракта.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Исполнитель обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1 настоящего контракта, в соответствие с графиком выполнения работ, представленном в приложении №2 к настоящему контракту с подписанием соответствующих актов выполненных работ по каждому этапу.
Работы считаются принятыми от Исполнителя после подписания актов выполненных работ.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПО КОНТРАКТУ

Заказчик перечисляет аванс Исполнителю в размере 30% (тридцати процентов) от суммы Контракта, что составляет _______ рублей ____ копеек (________ рублей __ копеек). Аванс зачитывается пропорционально произведенным поставкам партий оборудования, материалов и выполненным работам. Окончательный расчет производится Заказчиком после выполнения Исполнителем работ, предусмотренных настоящим Контрактом. Расчет по Контракту осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте, по мере поступления денежных средств из республиканского бюджета Республики Марий Эл. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.
Условием платежа по выполненным работам является представление Исполнителем Заказчику актов сдачи-приёмки выполненных работ, счета-фактуры и счета с указанием в них общей цены выполненных работ. Указанные документы предоставляются в двух экземплярах.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Заказчик обязуется непосредственно после подписания контракта предоставить Исполнителю информацию для производства работ по контракту.
Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями контракта. Приемка работ осуществляется технической комиссией Заказчика, при этом Заказчик оставляет за собой право привлекать независимых экспертов для проверки и контроля результатов работ.
Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Исполнителя об окончании Работ принять результаты Работ, либо предъявить претензию на неудовлетворительное качество выполненных Работ.
Заказчик обязан обеспечить точку подключения к электросетям на расстоянии не более 50 метров от места выполнения работ, освещение.
Исполнитель обязуется выполнить предусмотренные настоящим контрактом Работы качественно и в установленные настоящим контрактом сроки.
При производстве работ Исполнитель обязуется следовать нормам и правилам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Марий Эл для такого рода и вида работ (в том числе СНиП, ЕНиР, ТБ).

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Работы по контракту должны быть выполнены в порядке и сроки, установленные контрактом.
Исполнитель производит Работы с соблюдением правил техники безопасности в соответствии с Приложениями №1, №2, №3, №4 настоящего контракта и обеспечивает контроль за соответствием качества материалов, оборудования, изделий, конструкций и систем, применяемых при производстве работ, требованиям ГОСТов, СНиП, ЕНиР, иным обязательным правилам, стандартам, технической и иной документации.

СДАЧА - ПРИЁМКА РАБОТ

Заказчик в течение десяти календарных дней после заключения контракта, но не позднее начала пусконаладочных работ на объекте, должен составить список лиц, входящих в состав технической комиссии Заказчика, уполномоченной подписывать акты сдачи-приемки выполненных работ, акт приемки в эксплуатацию, и письменно сообщить о нем Исполнителю.
Сдача - приёмка выполненных Работ осуществляется представителями Сторон с составлением актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2).
Заказчик в течение пяти рабочих дней, с момента предоставления Исполнителем, обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ или предоставить мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.
Исполнитель выставляет Заказчику счет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Заказчика подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ, формы КС-2, КС-3. Дата получения от Заказчика подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ, форм КС-2, КС-3 фиксируется Исполнителем в журнале входящей корреспонденции.
Исполнитель предоставляет гарантию на работы ______ месяцев, на оборудование и использованные материалы по настоящему контракту на срок ____ месяцев, исчисляемый со дня приемки работ.
Если в течение срока гарантийной эксплуатации системы выявится, что отдельные виды работ или отдельные единицы оборудования, при условии их нормальной эксплуатации, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых им на себя обязательств, то Заказчик совместно с Исполнителем, в течение пяти рабочих дней с даты обнаружения дефектов, составляет Рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта и дата его устранения. Рекламационный акт должен быть подписан Заказчиком и Исполнителем.
Гарантия не распространяется на оборудование, вышедшее из строя вследствие неправильной эксплуатации, а также в случае преднамеренного повреждения третьими лицами.
После полного завершения монтажных и пуско-наладочных работ по системе Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки системы в эксплуатацию. Заказчик в течение десяти рабочих дней с момента предоставления Исполнителем обязан подписать Акт или предоставить мотивированный отказ от приемки в письменном виде. В случае не подписания Акта и не предоставления мотивированного отказа от приемки в указанный срок, система считается принятой в эксплуатацию Заказчиком.
Стороны при проверке работоспособности оборудования системы, формировании мотивированного отказа в приемке и прочих действиях, необходимых для подписания Акта приемки системы в эксплуатацию, должны руководствоваться исключительно Программой испытаний (Приложение №4 к контракту, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ

Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством.
Заказчик несёт ответственность за достоверность данных, передаваемых Исполнителю для производства Работ.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
За нарушение Исполнителем установленного срока поставки оборудования, производства работ согласно Графика выполнения работ начисляется неустойка: за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,5% от цены контракта, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
За поставку Исполнителем некачественного, некомплектного, дефектного товара начисляется неустойка в размере 50% от суммы недопоставленного, некомплектного товара; штраф в размере 20% стоимости забракованного, дефектного товара, при одновременной замене товара в срок до
7 дней со дня обнаружения дефектов, брака (несоответствия товара). Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Оплата неустойки не освобождает стороны от обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
В случае неисполнения или отказа от исполнения Исполнителем своих обязательств, Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 50% от цены контракта.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы каждая из Сторон обязана
в 5-дневный срок уведомить другую Сторону об этом письменно. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все разногласия, возникшие в результате исполнения данного контракта, вытекающие из него или связанные с ним, должны быть, по возможности, урегулированы путём переговоров между Сторонами. Стороны установили, что претензионный порядок разрешения споров является обязательным. Претензия направляется по почте либо доставляется нарочно по адресу, указанному в контракте, если новый адрес не сообщён в письменном виде. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента её получения. Ответ направляется по почте либо доставляется нарочно по адресу, указанному в контракте, если новый адрес не сообщён в письменном виде. Копия ответа отправляется немедленно по подписании по факсимильной связи. Срок ответа считается соблюдённым, если ответ отправлен по почте либо доставлен нарочно в 10-тидневный срок.
В случае, если Стороны не пришли к соглашению, то споры будут решаться в Арбитражном суде Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола).

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Срок действия Контракта – до 31 декабря 2011г.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

Расторжение настоящего Контракта может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным данным Контрактом и действующим законодательством с возмещением понесенных убытков.
При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Исполнителя Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
Сторона, решившая расторгнуть Контракт согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне.
При расторжении настоящего Контракта по вине одной из Сторон виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные ею убытки.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет Сторона - собственник соответствующего имущества, в соответствии с действующим законодательством.
При сдаче-приемке работ исполнитель обязан передать Заказчику всю необходимую и подлежащую передаче документацию, подтверждающую качество Работ.

Все извещения, требования и иные договорённости между Сторонами должны быть совершены в письменной форме и надлежащим образом переданы по последнему известному адресу Стороны, которой адресуется данное извещение, требование или договорённость.

Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
В случае реорганизации или ликвидации сторон, заключивших настоящий Контракт, обязательства и права распространяются на их правопреемников.
Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Департамент информатизации и связи Республики Марий Эл

424001, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский просп., д. 29.

Л/счет 03082Р10021 в УФК

по Республике Марий Эл

Р/счет 40201810600000100007

в Банке ГРКЦ НБ Респ. Марий Эл Банка России

г. Йошкар-Ола, БИК 048860001

ИНН 1215153633 КПП 121501001

тел. 41-43-90, 42-18-16

Руководитель _________________ /В.Д.Суворов/

____________________/ /

МП МП

Blog

Республики Марий Эл и центра обработки данных органов государственной власти Республики Марий Эл, проводимого на сайте электронной торговой площадки

РАЗДЕЛ IV. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА