Автохозяйство увд по хабаровскому краю

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

^

ЧАСТЬ II.

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _______


г. ________________ « ____» ___________200__г.


Автохозяйство УВД по Хабаровскому краю, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице и.о. начальника ^ Стасюк А.В., действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по результатам открытого аукциона, на основании протокола аукциона № _____ от ____________ 2008 года (Приложение № 1 к настоящему Контракту) заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить смазочные масла и пластические смазки (далее - Товар), в соответствии с Заказом на поставку Товара (Приложением № 2 к настоящему Контракту). Выполнение поставки по настоящему Контракту осуществляется Поставщиком непосредственно Заказчику.

1.2. Поставка Товара, указанного в п.1.1. настоящего Контракта, будет осуществляться в период с момента заключения настоящего Контракта и до 20сентября 2008 года.

1.3. Датой поставки Товара считается дата подписания акта приема-передачи Товара.

1.4. Качество Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации ГОСТ и ТУ. В случае поставки Товара, качество которого не соответствует условиям Контракта, Поставщик без промедления заменит его Товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.


2. Цена

2.1. Цена Товара, указанного в п. 1.1. настоящего Контракта, определена протоколом аукциона № _____ от ____________ 2008 года (Приложение №1 к настоящему Контракту) и указана в протоколе соглашения о договорной цене по каждому виду Товара, который является неотъемлемой частью данного Контракта (Приложение № 3 к Контракту).

2.2. Общая сумма настоящего Контракта, составляет ____________________ (__________________________________________________) рублей в соответствии с ценой, определенной вышеуказанным протоколом.

2.3. Стоимость Товара остаётся неизменной на весь срок действия Контракта и указываются с учетом расходов на перевозку, затрат на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (включая НДС), сборов и других обязательных платежей.

2.4. Заказчик имеет право по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Контрактом количество поставляемых Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

2.5. Оплата стоимости проданного по настоящему Контракту Товара производится в рублях.

^ 3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставок Товара производится в согласованные сроки после передачи Поставщиком и приемки Заказчиком поставленного Товара, оформленных актами приема-передачи. Счета Поставщика с приложенными к ним актами приема-передачи Товара оплачиваются Заказчиком в установленном настоящим Контрактом порядке.

3.2. Расчет за поставляемый Товар производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) банковских дней после подписания акта приема-передачи Товара.


^ 4. Права и обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. обеспечить соответствие поставки Товара действующим стандартам Российской Федерации, на условиях, предусмотренных в Приложении № 2 к Контракту;

4.1.2. в течение срока действия настоящего Контракта обеспечить бесперебойный отпуск Товара Поставщику, если этому не препятствуют факторы непреодолимой силы;

4.1.3. вести строгий учет отпущенного Заказчику количества Товара с выведением остатка Товара от первоначального объема, указанного в Приложении № 2 к Контракту;

4.1.4. не разглашать информацию о денежных средствах Заказчика, кроме случаев, предусмотренных Законом;

4.1.5. оперативно информировать Заказчика обо всех изменениях (адрес, банковские реквизиты и т.д.);

4.1.6. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

4.1.7. в случае расторжения настоящего Контракта либо по требованию Заказчика вернуть неиспользованные им денежные средства, находящиеся на счёте Поставщика;

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе выполнения задания Заказчика.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. передавать Поставщику необходимую для выполнения обязательств информацию;

4.3.2. письменно уведомить Поставщика об изменениях своего адреса, реквизитов;

4.3.3. оплатить Товар в порядке и сроки, определенные настоящим Контрактом.


^ 5. Порядок приема и передачи Товара

5.1. Приемка Товара Поставщика осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Контракте.

5.2. При поставке каждой партии Товара Поставщик представляет подписанный им акт приема-передачи Товара и копии отчетных документов, подтверждающих факт и стоимость поставки, на основании чего, между Заказчиком и Поставщиком подписывается акт приема-передачи Товара.

5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта приёма-передачи Товара и отчетных документов обязаны направить Поставщику подписанный акт приема-передачи Товара или мотивированный отказ.

5.4. В случае досрочного выполнения Поставщиком поставки Товара Заказчик по взаимному согласованию может принять и оплатить Товар досрочно в порядке, установленном настоящим разделом.

5.5. Заказчик, на своё усмотрение, выборочно или в полном объёме, до подписания акта приема-передачи Товара проверяет качество Товара, в том числе с привлечением экспертных организаций.

^ 6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

6.3. Поставщик обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену некачественного Товара согласно акта без дополнительной оплаты. В случае не проведения замены в согласованный сторонами срок Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Товара, подлежащего замене.

6.4. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, война и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 10 - дневный срок письменно извещает другую Сторону о прекращении выполнения обязательств по Контракту с указанием причин неисполнения.

6.7. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Хабаровского края.


^ 7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи Товара.

8. Срок действия Контракта

8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

8.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.


^ 9. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.2. При заключении и исполнении контракта изменение условий контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4. При изменении места нахождения, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Поставщика Стороной Контракта является его правопреемник.

9.5. Настоящий Контракт содержит все существенные условия договора поставки.

9.6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах: по одному для Заказчика и для Поставщика.


^ 10. Перечень приложений к настоящему контракту


10.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение № 1 - Протокол аукциона № _____ от ____________ 2008 года;

Приложение № 2 - Заказ на поставку Товара;

Приложение № 3 - Протокол соглашения о договорной цене.



Заказчик:


Автохозяйство

^ УВД по Хабаровскому краю


__________________________

(А.В. Стасюк)

М.П.



Поставщик:

________________________________

________________________________

Место нахождения:

________________________________

________________________________

Р/счет: __________________________

Телефон: _______________________

Факс: __________________________

_______________________________

(Подпись, Ф.И.О.)

М.П.