Колпинского административного района Санкт-Петербурга

Вид материалаЛитература

Содержание


Часть iii. проект государтсвенного контракта
Предмет контракта
Качество товара и гарантии качества
Адреса и реквизиты Сторон
Санкт-Петербургское государственное учреждение «Централизованная библиотечная система Колпинского административного района Санкт
Подобный материал:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   69
^ ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ГОСУДАРТСВЕННОГО КОНТРАКТА

Государственный контракт № _______

Литература в помощь учебному процессу, для отдыха и досуга


Санкт-Петербург «___» ____________ 2011 г.


Санкт-Петербургское государственное учреждение «Централизованная библиотечная система Колпинского административного района Санкт-Петербурга», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Калинкиной Марии Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
  1. ^ Предмет контракта
    1. Поставщик обязуется осуществить поставку литературы в помощь учебному процессу, для отдыха и досуга (далее - «товар») согласно Приложению, являющемуся неотъемлемой частью Контракта, по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 32, литер А – Центральная районная библиотека им. М.Светлова, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный товар.
    2. Количество, ассортимент товара определяются в Приложении к Контракту.
    3. Сроки поставки товара определяются в пункте 4.1. Контракта.
  2. Общая стоимость контракта и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Контракта составляет _______________ (________________) рублей ____ коп., включает в себя все накладные, транспортные расходы Поставщика, а также все иные расходы Поставщика связанные с исполнением обязательств по Контракту. Общая стоимость Контракта остается неизменной на протяжении всего срока его действия.

2.2. Оплата осуществляется в соответствии с порядком финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга и ведения лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных учреждений при казначейской системе исполнения бюджета, утвержденным в соответствии с действующим законодательством Санкт-Петербурга, бюджетными средствами, предусмотренными Получателю согласно Закона Санкт-Петербурга №651-144 от 17.11.2010 г. «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» по целевой статье 4420001, код раздела 0801, код экономической статьи - 310 в соответствии с распределением росписи расходов по бюджетным учреждениям и иным получателям средств бюджета.

2.3. Покупатель производит оплату в течение 20 (двадцати) дней после сдачи-приемки товара в полном объеме в порядке, определенном Контрактом, на основании подписанной сторонами товарно-транспортной накладной и счета-фактуры, выставленного Поставщиком.

2.4. В качестве исполнения обязательств по контракту установлено _____________________________________________________________________________

(вид обеспечения с указанием исходных данных документов устанавливающих обеспечение)

на сумму 300000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
  1. ^ Качество товара и гарантии качества
  1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара установленным действующим законодательством нормам и правилам, государственным и отраслевым стандартам и техническим условиям и должен иметь сертификаты качества, документацию изготовителя и другие необходимые документы, подтверждающие качество товара и гарантийный срок.
  2. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 6 (шесть) месяцев со дня приемки товара Покупателем, в течение которого товар должен быть пригодным для использования.
  3. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
  4. Поставщик обязан поставить товар в упаковке, соответствующей требованиям, применяемым в отношении поставляемого товара. В случае ненадлежащего неисполнения п.3.4. контракта Покупатель вправе предъявить требования к Поставщику, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.
  5. Вся книжная продукция должна быть 2009 - 2011 года выпуска.
  1. Порядок поставки и приемки товара
    1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) дней по адресу, определенному пунктом 1.1. Контракта. Поставка товара включает в себя: доставку, разгрузку, проверку комплектации.
    2. Товар считается доставленным после подписания Сторонами товарно-транспортной накладной и выставления счета-фактуры, составленных каждая в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
    3. При недопоставке товара или поставке товара, не соответствующей условиям Контракта, составляется акт, подписанный Сторонами.
    4. Товар считается поставленным с момента подписания товарно-транспортной накладной.
  2. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:
      1. обеспечить поставку товара в соответствии с условиями настоящего контракта, в количестве и ассортименте, согласно Приложению к настоящему контракту;
      2. обеспечить поставку товара надлежащего качества, соответствующего установленным действующим законодательством нормам и правилам, государственным и отраслевым стандартам и техническим условиям;
      3. поставить товар в соответствии с пунктом 4.1. настоящего контракта;
      4. поставить товар в комплекте с документацией, определенной пунктом 3.1. настоящего контракта;
      5. поставка товара и его разгрузка производится Поставщиком своими силами и за свой счет;
      6. в случае обнаружения недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества и/или в случае обнаружения при приемке некомплектности произвести доукомплектование в течение 2 (двух) календарных дней с момента приемки и за свой счет, в противном случае товар считается непоставленным;
      7. в случае окончания срока действия необходимого документа (сертификата, удостоверения или иного документа), Поставщик обязан его продлить или получить новый документ и предъявить Покупателю на следующий день после окончания срока действия, утратившего силу документа;
      8. производить замену товара в течение срока, определенного в соответствии с пунктом 3.2. настоящего контракта, в течение 2 (двух) календарных дней с момента подачи Покупателем заявки по телефону: ___________;

5.2. Покупатель обязан:

5.2.1. принять поставленный товар в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего контракта;

5.2.2. оплатить товар в соответствии с разделом 2 настоящего контракта;

5.2.3. покупатель вправе отказаться от приемки товара ненадлежащего качества. Товар ненадлежащего качества должен быть заменен Поставщиком в сроки определенные настоящим контрактом;
  1. Порядок сдачи-приемки товара

6.1. При приемке товара Покупатель проверяет соответствие сведений, указанных в Приложении Контракту, сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, сроку поставки товара, а также соблюдение требований к маркировке, таре и упаковке.

6.2. В случае отказа принимать товар Покупатель обязан во всех экземплярах товарно-транспортной накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и подписать ее.

6.3. Покупатель вправе отказаться принимать товар, поставка которого просрочена или совершена в нарушение требований раздела 3 настоящего Контракта.

6.4. В случае обнаружения некачественного товара или недопоставки составляется акт, который подписывают представители Сторон. Участие представителя Поставщика при приемке товара, а также составлении указанного акта обязательно.

6.5. Внесение каких-либо изменений в текст товарно-транспортной накладной после их составления в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.
  1. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения сроков поставки товара Поставщик выплачивает пеню в размере 1% от суммы, определенной пунктом 2.1. Контракта за каждый день просрочки до фактической поставки товара.

7.3. В случае ненадлежащего исполнения иного обязательства по Контракту Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 1% от суммы, определенной пунктом 2.1. Контракта, за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства, до полного исполнения просроченного обязательства, а также возмещает убытки в размере, определяемом в соответствии с действующем законодательством.

7.4. За каждое нарушение неустойка взимается отдельно. Оплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения своих обязательств по Контракту.

7.5. Покупатель освобождается от ответственности в случае задержки поступления финансовых средств из бюджета Санкт-Петербурга по вине Комитета финансов Санкт-Петербурга.
  1. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему контракту, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых, при данных условиях, обстоятельств.
  1. Срок действия контракта и основания его расторжения

9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания, внесения в Единый реестр государственных и муниципальных контрактов и действует до полного исполнения обязательств по Контракту.

9.2. Контракт подлежит обязательной регистрации в Едином реестре государственных и муниципальных контрактов.

9.3. Контракт расторгается в случаях, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством РФ.

9.4. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара более чем на 5 дней и в случае отсутствия финансирования.

9.5. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами.
  1. Споры и разногласия

10.1. Все возникшие споры и разногласия по Контракту разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они передаются на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законом порядке.


К контракту имеется приложение: «Спецификация товара».
  1. ^ Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик

Поставщик

^ Санкт-Петербургское государственное учреждение «Централизованная библиотечная система Колпинского административного района Санкт-Петербурга»

196653, Санкт–Петербург, г.Колпино,

ул. Веры Слуцкой, д.32, литер А

ИНН 7817016593

КПП 781701001

Лицевой счет 0530010 в комитете финансов Санкт-Петербурга





Директор _____________ М.В.Калинкина


_________________ _________________