Управление федеральной службы судебных приставов по республике алтай
| Вид материала | Документы |
- Территориальные органы Федеральной службы судебных приставов, действующие в Уральском, 29.68kb.
- Бюллетень управления федеральной службы судебных приставов по республике карелия, 7251.56kb.
- Управление федеральной службы судебных приставов по республике татарстан, 44.57kb.
- Указ президента российской федерации вопросы федеральной службы судебных приставов, 118.26kb.
- Федеральная служба судебных приставов управление федеральной службы судебных приставов, 466.26kb.
- 11 году в суды было предъявлено 13 исков, вытекающих из деятельности Управления Федеральной, 931.5kb.
- Аналитический отчет о деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов, 1215.84kb.
- Доклад о результатах деятельности Федеральной службы судебных приставов в 2010 году, 59.78kb.
- Затели интенсивности исполнения требований исполнительных документов и исполнительных, 227.19kb.
- Конкурс студенческих работ, посвященных истории образования, развития института судебных, 89.33kb.
РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
на поставку картриджей и тонеров к принтерам и копировально-множительной технике для нужд Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай
г. Горно-Алтайск «____» __________ 2011г.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», от имени Российской Федерации, в лице руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай Эрлер Виталия Ивановича, действующего на основании Положения о территориальном органе Федеральной службы судебных приставов, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 09.04.2007 № 69, с одной стороны и ______________________, далее именуемый «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании __________ с другой стороны, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «__» __________ 2010 года заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего контракта является поставка «Поставщиком» картриджей и тонеров к принтерам и копировально-множительной технике (далее по тексту «Товар») в составе и в объеме, указанном в приложении № 1 к настоящему контракту, по адресу: РФ, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 20, а Заказчик обязуется принять и оплатить данный товар.
1.2. Качество должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам, установленным в Российской Федерации, должен быть новым и ранее не использовавшимся, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его использовании. Поставщик предоставляет Заказчику перед прибытием товара в место назначения сертификаты соответствия ГОССТАНДАРТа РФ и сертификаты ГОСЭПИДЕМНАДЗОРа РФ на все поставляемые товары.
1.3. Разгрузка товара осуществляется силами Поставщика.
2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА
2.1. Цена контракта составляет ____ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС.
2.2. Цена контракта включает все расходы, связанные с поставкой товаров, в том числе расходы на погрузку, перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Источник финансирования «Заказчика» – федеральный бюджет РФ.
2.4. Оплата поставленных товаров производится по безналичному расчету по факту поставки товара в течение 10 рабочих дней, после подписания акта приема-передачи, товарной накладной и предъявлении Заказчику надлежаще оформленного счета.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ
3.1. Срок поставки всего объема товара, предусмотренного Контрактом: с момента заключения Контракта до 25 декабря 2011 года.
3.2. Приемка товара осуществляется по акту приема – передачи и товарной накладной.
3.3. Датой поставки товара считается дата подписания товарной накладной Заказчиком, согласно п. 3.2 настоящего контракта.
3.4. Приемка товара осуществляется уполномоченным представителем заказчика.
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Контракта, является новым, не бывшем в эксплуатации. В течение гарантийного срока эксплуатации не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика.
Гарантия качества на картриджи, тонер - картриджи, копи-картриджи должна быть не менее 12 месяцев с момента поставки товара.
4.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан заменить его на соответствующий товар надлежащего качества в течение 5 дней с момента получения уведомления от Заказчика.
4.3. Если в течение всего срока гарантии товар не будет соответствовать условиям контракта, что должно быть подтверждено актом, Поставщик обязан за свой счет заменить дефектный товар в течение 2 (двух) недель с момента заявления о них Заказчиком уполномоченному лицу Поставщика.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего контракта стороны будут руководствоваться действующим законодательством.
5.2. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Алтай.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. При не соблюдении срока указанного в п. 3.1 настоящего контракта Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, Заказчик в праве потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.
6.6. В случае необоснованного отказа от исполнения обязательств или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Поставщик подлежит включению в Реестр недобросовестных поставщиков.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение контракта одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
7.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему контракту, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств, предоставив при этом документ, подтверждающий наличие и срок действия непредвиденных обстоятельств, выданный компетентными государственными органами. Уведомление направляется по адресу место нахождения стороны, указанному в контракте, и заверяется передающим отделением связи.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Сумма и условия настоящего контракта изменению не подлежат.
8.2. Ни одна из сторон не может передать полностью или частично свои права и обязанности, вытекающие из настоящего контракта или в связи с ним, третьим лицам.
8.3. Досрочное расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.5. Приложение № 1 к Контракту «Спецификация» является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания, и действует до «31» декабря 2011 года.
Приложение №1: Спецификация
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| Заказчик: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 20 ИНН 0411119740/ КПП 041101001 л/с 03771784960 в УФК по РА Р/с 40105810000000010001 БИК 048405001, ОГРН 1040400770475 ОКПО 71547877, ОКОГУ 13176, ОКАТО 84401000000, ОКВЭД 75.11.12 ОКФС 12, ОКОПФ 72 _______________ (Эрлер В.И.) М.П. | Поставщик: ___________________(Ф.И.О.) М.П. |
Приложение № 1
к государственному контракту
от «____» __________ 2011 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Цена, за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Картридж принтера лазерного Hewlett-Packard для HP LJ 1000/1200 (3,5K) увеличенной емкости арт. C7115X или эквивалент* | 6 | | |
| 2 | Картридж принтера лазерного Hewlett-Packard для HP LJ 1010/1018/1020 (2K) арт. Q2612A или эквивалент* | 24 | | |
| 3 | Картридж принтера лазерного Hewlett-Packard для HP LJ 1320/1160 (2,5K) стандартной емкости арт. Q5949A или эквивалент* | 16 | | |
| 4 | Картридж принтера лазерного Hewlett-Packard для HP LJ 1300 (2,5K) стандартной емкости арт. Q2613A или эквивалент* | 6 | | |
| 5 | Картридж принтера лазерного Hewlett-Packard для HP LJ P3005 (7K) стандартной емкости арт. Q7551A или эквивалент* | 10 | | |
| 6 | Картридж принтера лазерного Hewlett-Packard для HP LJ-1600 арт. Q6000A на 2500 страниц (черный) или эквивалент* | 3 | | |
| 7 | Картридж принтера лазерного Hewlett-Packard для HP LJ-1600 арт. Q6001A на 2000 страниц (голубой) или эквивалент* | 3 | | |
| 8 | Картридж принтера лазерного Hewlett-Packard для HP LJ-1600 арт. Q6002A на 2000 страниц (жёлтый) или эквивалент* | 3 | | |
| 9 | Картридж принтера лазерного Hewlett-Packard для HP LJ-1600 арт. Q6003A на 2000 страниц (пурпурный) или эквивалент* | 3 | | |
| 10 | Картридж принтера лазерного Hewlett-Packard для HP LJ-P1505/1522, 2000 страниц арт. CB436A или эквивалент* | 10 | | |
| 11 | Картридж принтера лазерного Hewlett-Packard для HP LJ-P2030, арт. CE505A или эквивалент* | 6 | | |
| 12 | Тонер-картридж Canon IR 1022 (8,4K) арт. C-EXV 18/ 0386B002/0386B003 или эквивалент* | 16 | | |
| 13 | Тонер-картридж Canon iR 2016 (16,6K) (2x460гр.) арт. C-EXV 14/ 0384B002 или эквивалент* | 9 | | |
| 14 | Картридж Epson T048140BA(AO)/T04874010 St R300 комплект из 6 картриджей или эквивалент* | 2 | | |
| 15 | Копи-картридж копира Canon NP7161 (60K) арт. C-EXV 6 или эквивалент* | 1 | | |
| 16 | Копи-картридж копира Canon iR 2016 арт. C-EXV 14 или эквивалент* | 1 | | |
| 17 | Копи-картридж Xerox WC 5020B 22000стр. (101R00432) или эквивалент* | 5 | | |
| 18 | Тонер-картридж для XEROX WC 5020 или эквивалент* | 10 | | |
| 19 | тонер-картридж NP7161 (6,9k) или эквивалент* | 3 | | |
| 20 | Картридж Xerox 3250 phaser (106R01373) или эквивалент* | 60 | | |
| 21 | Принт-картридж XEROX WC 3550 или эквивалент* | 8 | | |
| | ИТОГО: | | | |
Поставщик Заказчик
М.п М.п.
Приложение 2
к государственному контракту
от «___» ______ 2011 г.
АКТ
приёма-передачи
г. Горно-Алтайск «___»____________2010 г.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________________________________________, с одной стороны и ___________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
- В соответствии с Государственным контрактом от «___» _______ 2011 г. Поставщик выполнил все обязательства по настоящему Контракту, а именно
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- Фактическое качество товара соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
________________________________________________________________________
- Поставка товара согласно контракту должна быть выполнена «__»________2011 г., фактически выполнена «__»__________ 2010 г.
- Недостатки товара (выявлены, не выявлены)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
- Товар по контракту:
Сдал: Принял:
Поставщик Заказчик
М.п М.п.