Правила проведения торгов в форме открытого конкурса общие положения

Вид материала

Конкурс

Содержание Место выполнения работ МУП «Водоканал»

Подобный материал:

• Правила проведения торгов в форме открытого конкурса общие положения, 1240.4kb.
• Открытый конкурс №16 Москва 2009 извещение о проведении открытого конкурса, 1070.47kb.
• Правила проведения открытого конкурса Общий порядок проведения отбора, 458.33kb.
• Положение о детском театральном фестивале им. Е. А. Евстигнеева Общие положения, 47.69kb.
• Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая, 2951.03kb.
• Решение об отказе от проведения конкурса может быть принято организатором торгов, 313.87kb.
• Порядок проведения торгов, 146kb.
• 1. Общие положения, 287.88kb.
• И. А. Макаров Конкурсная документация для проведения открытого конкурс, 332.01kb.
• Положение об открытом сетевом конкурсе «Педагог-профессия на века» Общие положения, 415.62kb.

Приложение № 5

к конкурсной документации № 


Договор подряда


г. Екатеринбург «__» ________ 2012 г.


____________________________________(сокращенное наименование – ____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, одной стороны, и

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (сокращенное наименование – МУП «Водоканал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ковальчика Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
   
   1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, (далее – задание) Заказчика выполнить работу, предусмотренную п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком работу.
      
   2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:
      

Наименование выполняемых работ: «Проведение работ по оценке ресурсного обеспечения водоснабжения Екатеринбургского промышленного узла, включая формирование системы мониторинга водных объектов и водопользователей (количественных характеристик), разработка и внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений по управлению водохозяйственной системой (ВХС) Екатеринбургского промузла», далее по тексту Договора – Работа.

Состав выполняемых работ: выполняемые работы включают:

1. Систематизацию материалов гидрологических наблюдений за источниками водоснабжения.

2. Проведение расчетов по ретрансформации стоковых характеристик с учетом отбора воды по трассе водообеспечения и различных водохозяйственных условий.

3. Обследование водохозяйственной системы Екатеринбургского промузла (гидроморфологические изыскания), оценка потерь водных ресурсов по трассам межбассейновой переброски.

4. Разработку технико-экономического обоснования формирования автоматизированной системы мониторинга и контроля водных ресурсов Екатеринбургского промышленного узла.

5. Разработку и обоснование программы мониторинга за гидрологическими характеристиками водных объектов (включая точки мониторинга и состав наблюдаемых параметров).

6. Формирование рекомендаций по видам оборудования, предназначенного для использования при функционировании системы мониторинга.

7. Проектирование автоматизированной системы поддержки принятия решений по управлению водохозяйственной системой (ВХС) Екатеринбургского промузла, включая разработку имитационной модели ВХС, типовых сценариев принятия решений по обеспечению хозяйственно-питьевого водоснабжения в различных водохозяйственных условиях, внедрение системы поддержки принятия решений в деятельность МУП «Водоканал».

Место выполнения работ: Бассейны рек Уфа, Чусовая, Ревда, Исеть (Свердловская обл., Челябинская обл.), связанные с обеспечением водными ресурсами Екатеринбургского промышленного узла.

1.3. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения договора передать Подрядчику задание. Исходные данные, необходимые для выполнения работы, Подрядчик получает самостоятельно на основании данных о фактическом и перспективном водопотреблении (данные генерального плана развития МО Екатеринбург до 2020 г.), характеристиках гидрологического режима водных объектов, технических характеристик оборудования для мониторинга.

1.4. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и исходных данных для выполнения работ. Результатом работ являются:

1. Оценка ресурсного обеспечения водоснабжения Екатеринбургского промышленного узла, включая формирование системы мониторинга водных объектов и водопользователей (количественных характеристик) в виде отчета на бумажном носителе сброшюрованная, в количестве четырех экземпляров, в электронном виде в количестве одного экземпляра в формате doc, xls, согласованная с Заказчиком.

2. Технико-экономическое обоснование формирования автоматизированной системы мониторинга и контроля водных ресурсов Екатеринбургского промышленного узла на бумажном носителе сброшюрованное, в количестве четырех экземпляров, в электронном виде в количестве одного экземпляра в формате doc, xls, согласованное с Заказчиком.

3. Разработанная и внедренная автоматизированная система поддержки принятия решений по управлению водохозяйственной системой (ВХС) Екатеринбургского промузла (далее – автоматизированная система) на электронном носителе на количество рабочих мест, указанное Заказчиком дополнительно, согласованная с Заказчиком и с соответствующими органами надзора, контроля и организациями. Автоматизированная система должна обеспечивать возможность ее адаптации к изменениям структуры и параметров водохозяйственной схемы Екатеринбургского промузла, составу источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. Автоматизированная система должна быть построена на открытом коде, допускающем изменение сторонними разработчиками. Применяемые решения должны обеспечивать возможность долгосрочного планирования расхода ресурса в условиях маловодных n-леток, подготовки решений в условиях оперативной эксплуатации (текущего) и долгосрочного планирования развития ВХС Екатеринбургского промузла (далее все вместе – результат работ).

Результат работ должен соответствовать действующим нормам, государственным стандартам. Программный продукт должен соответствовать требованиям, установленным заданием.

Обязательства Подрядчика считаются выполненными с момента передачи Заказчику отчета об оценке ресурсного обеспечения водоснабжения Екатеринбургского промышленного узла, технико-экономического обоснования формирования автоматизированной системы, согласованных
с Заказчиком, внедрения, разработанной автоматизированной системы, согласованной
с Заказчиком и с соответствующими органами надзора, контроля и организациями.

1.5. По настоящему Договору Подрядчик передает Заказчику принадлежащее ему исключительное право на результаты выполненных работ в полном объеме ст. 1285 ГК РФ. В стоимость договора входит вознаграждение Подрядчика за передачу исключительного права.

1.6. Настоящий Договор заключен на основании решения конкурсной комиссии, что подтверждается протоколом № ___ от ____________.


2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

2.2. Срок окончания работ: 1 стадия – 90 (девяносто) дней с момента заключения договора; 2 стадия – 90 (Девяносто) дней с даты перехода среднесуточных температур воздуха выше + 5ºС;
3 стадия – 270 (Двести семьдесят) дней с момента заключения договора.


3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Цена выполняемой Подрядчиком Работы определяется сводным сметным расчетом стоимости, представленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком (Приложение № 1), и на момент заключения настоящего Договора составляет ____________ (______________________________) руб., в том числе НДС (18%) в размере ______________ (_____________________________) руб. ___ коп.

3.2. Окончательная цена работы определяется по фактически выполненным работам и затратам Подрядчика на основании актов приемки выполненных работ и справок об их стоимости.

3.3. Оплата Работы по настоящему договору производится в следующем порядке:

3.3.1. Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком поэтапно:

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента приемки отчета об оценке ресурсного обеспечения водоснабжения Екатеринбургского промышленного узла (п. 1.4. Договора);

- в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента приемки автоматизированной системы
и предоставления Подрядчиком Заказчику результата Работы (п. 1.4. Договора).

Основанием для перечисления Подрядчику оплаты за выполненные работы являются представленные Подрядчиком и подписанные Заказчиком: Акт приема-передачи выполненных Работ, Акт сверки взаиморасчетов между сторонами по настоящему Договору и выставленный Подрядчиком счет-фактура. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Заказчиком указанных в настоящем пункте документов и получения счета от Подрядчика.

В случае непредоставления Подрядчиком всех необходимых документов для осуществления оплаты выполненных Работ по Договору в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным, оплата Работ за отчетный месяц переносится на следующий месяц без уплаты Подрядчику какой либо индексации.

3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

3.5. Во всех случаях расторжения настоящего Договора Подрядчик обязан возвратить перечисленную Заказчиком сумму, превышающую стоимость выполненных работ, на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) дней с момента расторжения настоящего Договора.

3.6. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанные Сторонами расчетные счета.


4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.

4.2. В случае если Подрядчик не сдаст Заказчику результат работ в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.


5. Обязанности сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить работу в соответствии с заданием, исходными данными, графиком выполнения работ и настоящим Договором.

5.1.2. Предоставить заключение Гидрометеоцентра о переходе среднесуточных температур воздуха выше + 5ºС в срок 5 (Пять) рабочих дней с момента установления среднесуточных температур воздуха выше + 5ºС.

5.1.3. При подборе оборудования для построения системы мониторинга согласовать спецификацию с Заказчиком.

5.1.4. При выборе платформ для проектирования программных продуктов согласовать решение с Заказчиком.

5.1.5. Провести опытное внедрение разработанной автоматизированной системы по месту выполнения работ (п. 1.2. Договора), провести обучение персонала Заказчика работе с программным продуктом. Количество обучающихся будет указано Заказчиком дополнительно.

5.1.6. Согласовать результат работ с Заказчиком, а автоматизированную систему также с соответствующими органами надзора, контроля и организациями в пределах срока выполнения работ (п. 2.2. настоящего Договора).

5.1.7. Сдать Заказчику результат работ после его согласования с Заказчиком и с соответствующими органами надзора, контроля и организациями.

5.1.8. Обеспечить соблюдение требований по технике безопасности и охране труда при производстве работ, в соответствии с действующими нормами и правилами.

5.1.9. В случае, если в результате ревизии, проводимой у Заказчика Контрольно-ревизионным управлением Администрации города Екатеринбурга или другими контролирующими органами, будет выявлено, что Подрядчиком завышены объемы выполненных работ и (или) их сметная стоимость, указанные в актах приемки выполненных работ, либо необоснованно применены расценки и коэффициенты, Подрядчик обязуется всю сумму необоснованно полученных денежных средств возвратить Заказчику.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора передать Подрядчику задание (п. 1.3. Договора).

5.2.2. Обеспечить Подрядчику доступ к месту производства работ.

5.2.3. Принять результат Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.4. После окончательной сдачи результата Работы оплатить обусловленную цену в порядке, согласованном в п. 3 настоящего Договора.

5.2.5. Письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках работ в течение одного месяца с момента обнаружения недостатков.

5.3.Подрядчик вправе:

5.3.1. По письменному соглашению с Заказчиком сдать результат Работы досрочно.

5.3.2. Не приступать к выполнению Работы, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует выполнению Работы. При этом Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

5.4.2. Отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работы или выполняет ее настолько медленно, что завершение Работы к сроку становится явно невозможным.

5.4.3. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения Договора.

5.4.4. Устранить выявленные недостатки Работы своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением вынужденных расходов на Подрядчика, если Подрядчик не устранит выявленные недостатки самостоятельно в согласованный Сторонами срок или уклонится от согласования данного срока.

5.4.5. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков, если недостатки Работы являются существенными и неустранимыми.

5.5. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора в соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-39960/2011 от 26.10.2011 о взыскании с МУП «Водоканал» бюджетных инвестиций, предоставленных МУП «Водоканал» согласно Постановлению Администрации города Екатеринбурга от 29.12.2010 № 931 «О предоставлении бюджетных инвестиций Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию водопроводно-канализационного хозяйства «МУП «Водоканал») на разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство систем подачи воды для водоснабжения города Екатеринбурга»).

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
   

6.1. За просрочку выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от суммы договора однократно и пеню из расчета 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки.

6.2. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в задании Заказчика и обязательных для сторон настоящего договора строительных нормах и правилах Подрядчик за каждый случай отступления от указанных требований обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10% от суммы договора однократно (неустойка носит штрафной характер).

6.3. Ответственность Подрядчика за ненадлежащее выполнение работ, являющихся предметом настоящего договора, определяется в соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

7. Сдача и приемка работ
   

7.1. Подрядчик обязан направить Заказчику письменное извещение при завершении каждого этапа работ, а также результат работ, Акт о приемке выполненных работ.

7.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке работ.

7.3. Приемка работы оформляется двухсторонним Актом о приемке выполненных работ, подписываемым со стороны Подрядчика и со стороны Заказчика.

7.4. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков, представитель Заказчика возвращает Подрядчику Акт о приемке выполненных работ, в котором указывает конкретные замечания, перечень необходимых доработок и сроков их выполнения.

7.5. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления по замечаниям Заказчика, без их дополнительной оплаты в указанный Заказчиком срок.

7.6. Приемка работ после устранения замечаний производится в соответствии с порядком, предусмотренным пп. 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. Договора.

7.7. Работы считаются выполненными Подрядчиком надлежащим образом и сданными Заказчику с момента подписания Акта о приемке выполненных работ двумя сторонами - Заказчиком, Подрядчиком без замечаний.

7.8. Если представитель одной из сторон неосновательно отказался от подписания Акта о приемке выполненных работ, то акт составляется и подписывается представителем другой стороны, о чем делается отметка в акте.

7.9. В случае прекращения работ по указанию Заказчика Стороны обязаны в семидневный срок со дня прекращения работ составить двухсторонний акт о выполненной части работы и фактических расходах Подрядчика.

7.10. Право владения результатами работ переходит к Заказчику с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.


8. Условия о гарантии, качестве работы

8.1. Срок предоставления гарантий качества: 5 (Пять) лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.

8.2. В случае выявления дефектов в период гарантийного срока на результат работ, данный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.3. Требования к качеству работ: результат работ должен соответствовать действующим нормам, государственным стандартам. Программный продукт должен соответствовать требованиям, установленным заданием.


9. Форс-мажор

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при выполнении его условий, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

9.2. Сторона имеет право ссылаться на действие непреодолимой силы, если незамедлительно (но не позднее 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств) уведомить другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению договора.

9.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств срок исполнения взаимных обязательств продлевается на период времени, в течение которого такие обстоятельств действуют. Если форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать свыше шести месяцев, то каждая из Сторон может отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, при этом ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения возможного ущерба.


10. Об одностороннем отказе от договора

10.1. Заказчик направляет уведомление Подрядчику об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия Заказчиком такого решения.

10.2. Договор считается прекращенным с момента, указанного в уведомлении Заказчиком.


11. Заключительные положения

11.1. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны, а также при изменении права собственности информируют друг друга в письменном виде.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.4. Стороны договора освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.


12. Перечень документов, прилагаемых к договору

12.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- техническое задание (Приложение № 1).

- график выполнения работ (Приложение № 2).

Подрядчик:	Заказчик:
	МУП «Водоканал»
	Юр. адрес: 620075 г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 43А тел.: 371-50-95; факс: 371-47-05
	Почт. адрес: 620075 г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 32
	ИНН 6608001915 КПП 667001001
	р/с 40702810600010000516
	в ОАО Банк «Екатеринбург»
	к/с 30101810500000000904
	БИК 046577904
_________________________ /____________/	Генеральный директор _________________________ /А.А. Ковальчик /