Правила проведения торгов в форме открытого конкурса общие положения

Вид материала

Содержание

Оценка каждого из критериев с учетом значимости
Оценка критерия
Итого (общий балл)
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе и подтверждающие его соответствие требованиям конкурсной докум
Нотариально заверенная
ПРИЛОЖЕНИЕ (формы документов)
Заявка на участие в конкурсе
Коммерческое предложение (оферта)
Указать начальный и конечный сроки выполнения работ
Анкета претендента

Подобный материал:

1 2 3 4 5

Оценка каждого из критериев с учетом значимости производится по следующим формулам:

	Итог по формуле 1	*	% значимости
квалификация	Средняя арифметическая оценка членов конкурсной комиссии	*	% значимости

Общий балл, присвоенный конкурсной заявке, состоит из суммы оценок критериев, умноженных на их значимость.

Итоговая таблица оценки конкурсной заявки:

№ п.п.	Критерий оценки	Значимость критерия (%)	Оценка критерия	Оценка критерия с учетом значимости
1.
2.	квалификация
Итого (общий балл)				Сумма оценок критериев с учетом их значимости

Конкурсной заявке, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. Остальным заявкам по мере уменьшения количества баллов - соответствующие порядковые номера.

Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в конкурсе и подтверждающие его соответствие требованиям конкурсной документации

			Оригинал	Копия		Примечание
			Оригинал	Заверенная претендентом	Нотариально заверенная	Примечание
Учредительные и организационные документы:
	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002			+		Если зарегистрировано до 01.07.2002
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе			+
	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (инд. предпринимателя)			+
	Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)^⁷	+			+ (если не представлен оригинал)	Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до дня опубликования извещения о проведении конкурса
	Устав			+		в действующей редакции
Финансово−экономические документы (за последний отчетный период):
	Бухгалтерский баланс (форма 1) и отчет о прибылях и убытках (форма 2) с отметкой уполномоченного органа налогового контроля			+		За исключением претендентов, находящихся на упрощенной системе налогообложения (приложить налоговую декларацию за последний отчетный период с отметкой уполномоченного органа налогового контроля и уведомление налоговой, подтверждающее переход на УСН)
	Справка из налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по форме, утвержденной приказом ФНС России от 23.05.2005 № ММ-3-19/206@	+			+ (если не представлен оригинал)	«Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам» (утв. приказом Минфина России от 18.01.2008 № 9н) и «Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам» (утв. приказом ФНС России от 04.04.2005 № САЭ-3-01/138@) не являются документами, подтверждающими исполнение организацией (предпринимателем) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов
Другие документы:
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента			+		Решение (протокол) о назначении (об избрании) либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента и лица, выступающего на стороне участника конкурса без доверенности. (см. п. 6.4.3. Конкурсной документации)
	Заявка на участие в конкурсе		+			по утвержденной конкурсной документацией форме
	Анкета претендента		+			по утвержденной конкурсной документацией форме
	Коммерческое предложение (оферта) претендента		+			по утвержденной конкурсной документацией форме
	Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и правила контроля в области саморегулирования, выданное Саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий			+		Оригинал представить для обозрения
	Лицензия на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях			+		Оригинал представить для обозрения
	Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну			+		Оригинал представить для обозрения
	Документы, подтверждающие опыт работы: контракты (договоры), технические задания, акты выполненных работ (не менее 10 шт.), квалификацию персонала			+
	Отзывы потребителей (государственных (муниципальных) заказчиков, контрагентов) о выполненных претендентом аналогичных работах		+	+ (если не представлен оригинал)
	Смета или экономическое обоснование стоимости		+

ПРИЛОЖЕНИЕ (формы документов)

Приложение № 1

к конкурсной документации № 

Председателю конкурсной комиссии

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Ознакомившись с извещением о поведении торгов в форме открытого конкурса, конкурсной документацией на право заключения договора подряда: на проведение работ по оценке ресурсного обеспечения водоснабжения Екатеринбургского промышленного узла, разработке и внедрению автоматизированной системы поддержки принятия решений по управлению водохозяйственной системой (ВХС) Екатеринбургского промышленного узла __________________________ (полное наименование претендента (ФИО) по учредительным документам) в лице ______________________ (наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью) (далее – Претендент) просит принять настоящую заявку на участие в конкурсе, проводимом Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»).
Подавая настоящую заявку на участие в конкурсе Претендент обязуется соблюдать условия проведения конкурса, содержащиеся в вышеуказанных извещении о поведении торгов в форме открытого конкурса и конкурсной документации.
Настоящим Претендент подтверждает, что он ознакомлен с условиями конкурсной документации.
Настоящим Претендент соглашается, что данная заявка считается участвующей в торгах только в том случае, если она подана в сроки, установленные конкурсной документацией, и допущена конкурсной комиссией к участию в торгах на основании результатов рассмотрения поданных заявок.
В случае признания победителем Претендент обязуется:

- заключить договор с организатором торгов на условиях, определенных конкурсной документацией и коммерческим предложением в срок не позднее 30 дней с момента оформления протокола о результатах торгов (рассмотрения заявок);

- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения протокола о результатах торгов (рассмотрения заявок) направить организатору торгов подписанные сметы (сводные расчеты стоимости, локальные сметные расчеты) в двух экземплярах.

Претендент подтверждает, что до заключения договора его коммерческое предложение и протокол о результатах торгов (рассмотрения заявок) имеют силу договора.
В случае если заявке Претендента будет присвоен номер, следующий за первым номером, он согласен сохранить свои обязательства по заключению договора до момента заключения договора между победителем и организатором торгов.
Настоящим Претендент гарантирует достоверность представленной в составе заявки информации.
Настоящим Претендент подтверждает, что в отношении (полное наименование (ФИО) претендента) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании банкротом и об открытии процедуры конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
Настоящим Претендент согласен с тем, что Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора в соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-39960/2011 от 26.10.2011 о взыскании с МУП «Водоканал» бюджетных инвестиций, предоставленных МУП «Водоканал» согласно Постановлению Администрации города Екатеринбурга от 29.12.2010 № 931 «О предоставлении бюджетных инвестиций Екатеринбургскому муниципальному унитарному предприятию водопроводно-канализационного хозяйства «МУП «Водоканал») на разработку и проведение государственной экспертизы проектной документации на строительство систем подачи воды для водоснабжения города Екатеринбурга»).
Должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон лица, уполномоченного Претендентом на подачу заявки на участие в конкурсе: _____________________________________
Протокол о результатах торгов (рассмотрения заявок) просим направить по факсу: либо адресу электронной почты: .
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на листах.

__________________

(должность руководителя)

М.П.

(подпись)

___________________________

(расшифровка)

Приложение № 2

к конкурсной документации № 

Председателю конкурсной комиссии

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА)

п/п	Наименование показателя^⁸	Значение	Примечание^⁹
	Общая стоимость, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ		Приложить смету или экономическое обоснование уменьшения стоимости.
	Порядок оплаты (необходимый % авансирования)
	Сроки выполнения работ		Указать начальный и конечный сроки выполнения работ
	Срок предоставления гарантии качества
	Объем предоставления гарантии качества


_____________________ (должность руководителя) м.п.	________________________________ (подпись)	____________________________ (расшифровка)

Приложение № 3

к конкурсной документации № 

Председателю конкурсной комиссии

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА

Полное наименование:

Сокращенное наименование

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ФИО руководителя, имеющего право подписи без доверенности:

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

Профилирующее направление деятельности:

Уставный капитал:

тыс. руб.

Опыт работы в качестве исполнителя по договору, право на заключение которого является предметом торгов:

ИНН

БИК

КПП

Банковские реквизиты^¹⁰

Расчетный счет:

Корреспондентский счет:

В банке

ФИО уполномоченного лица

Должность

Телефон:

Факс:

Адрес электронной почты:

________________

(должность руководителя)

м.п.

________________________

(подпись)

________________________

(расшифровка)

Приложение № 4

к конкурсной документации № 

Blog

Правила проведения торгов в форме открытого конкурса общие положения

Содержание