Утверждаю гос

Вид материалаДокументация об аукционе

Содержание


7 ответственность сторон
9 сроки исполнения и действия договора
10 дополнительные условия
11  юридические адреса и реквизиты сторон
Фгуп «цниихм»
Спецификация оборудования
Фгуп «цниихм»
1 предмет договора
2 условия поставки
3 порядок финансирования и расчетов
4 Права и обязанности сторон
4.2 Поставщик обязан
5 сдача-приемка оборудования
Подобный материал:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31

6.  ГАРАНТИИ


6.1  Поставщик гарантирует, что Оборудование изготовлено из качественных и безопасных материалов, в соответствии с технологией, применяемой заводом-изготовителем при изготовлении такого рода оборудования, а также, что Оборудование отвечает действующим в Российской Федерации требованиям и нормативам, применяемым к такого рода оборудованию.

6.2  Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы Оборудования составляет 12 месяцев с момента ввода Оборудования в эксплуатацию, или более, если больший срок установлен Поставщиком.

6.3  Если в течение срока гарантии выявляются дефекты и/или некомплектность Оборудования, Поставщик обязуется в течение 20 календарных дней с момента письменного обращения Заказчика за свой счет устранить обнаруженные дефекты путем исправления, либо замены дефектного Оборудования и/или частей, а также поставить недостающее Оборудование на основании соответствующих претензий Заказчика. Гарантийный срок в данном случае продлевается на время, затраченное на устранение этого дефекта и ввод Оборудования в эксплуатацию.

6.4  Все транспортные, складские и, в случае поставки импортного Оборудования - таможенные расходы, связанные с заменой дефектного Оборудования, несет Поставщик.

6.5  Для рассмотрения претензии по существу на месте работы Оборудования может быть создана комиссия из представителей Поставщика и Заказчика.

6.6  Комиссия должна в согласованные сроки выяснить причины нарушения работы Оборудования. По результатам работы комиссии составляется акт расследования причин нарушения работы Оборудования. Если нарушения работы Оборудования возникли не по причине нарушения правил эксплуатации Оборудования, установленных технической документацией на Оборудование, то возникают гарантийные обязательства Поставщика по восстановлению работоспособности Оборудования.

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по платежам, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки платежа в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.2 При несоблюдении сроков поставки по вине Поставщика, Поставщик выплачивает Заказчику пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3 Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4 В случае нарушения Поставщиком срока поставки Оборудования более чем на 30 дней Заказчик вправе во внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор.

7.5 В случае непредставления Поставщиком Подтверждении от завода-изготовителя, о произведенном Поставщиком заказе нового оборудования соответствующего всем условиям, указанным в Приложении №3 Настоящего договора в срок указанный в п.1.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

8 ФОРС-МАЖОР

8.1 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, дефолт (кризисные явления в экономике, признанные Правительством РФ) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

8.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае возникновения помимо воли Сторон обстоятельств непреодолимой силы, которые не существовали на момент заключения Договора и которые существенно повлияли на его исполнение.

О начале и прекращении форс-мажора Сторона, подвергшаяся его воздействию, в письменной форме уведомляет другую Сторону в течение 2 календарных дней с момента наступления (прекращения) указанных обстоятельств, с предоставлением подтверждающего документа компетентного государственного органа. Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.

8.3 Если по мнению Сторон исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

9 СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1 Срок действия Договора устанавливается от даты его подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2 Срок поставки Оборудования определяется:

начало поставки – датой подписания договора;

окончание поставки - сроком, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).


10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1  Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.

10.2  В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а также адреса местонахождения и/или почтового адреса, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и/или отгрузочных реквизитов, несет виновная Сторона.

10.3  Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к общему соглашению по спорному вопросу, то такой спор передается на разрешение в Арбитражный суд.

Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.

10.4  По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой Оборудования, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

10.5  Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия Заказчика. Заказчик имеет право без согласия Поставщика передать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне.

10.6   Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр договора находится у Заказчика, второй экземпляр договора находятся у Поставщика.

10.7   Стороны признают полноту настоящего Договора и замену им всех ранее достигнутых письменных и устных соглашений по предмету Договора.


Приложения: 1. Спецификация Оборудования.

2. График поставки оборудования.

3. Технические условия.


11  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

11.1 Поставщик: 11.2 Заказчик:


ИНН/ КПП:

Адрес:

Банковские реквизиты:

р/с ___________________________ в

К/сч

БИК

ОКПО

ОКВЭД

Тел./факс

ФГУП «ЦНИИХМ»

115487, г. Москва, ул. Нагатинская, д.16а,

ИНН 7724073013

КПП 772401001

р/с 40502810900030000327

в ОАО Банк ВТБ г. Москва

к/с 30101810700000000187

БИК 044525187

ОКПО 07521506







ПОСТАВЩИК



Заказчик

Генеральный директор


___________________.


« » __________ 200__ г.

И. о. генерального директора


____________________ Торгун И.Н.

« » ___________ 200__г.

М. П. М. П


Приложение № 1

к Договору № ___________

от « » __________ 200__г.


Спецификация оборудования




п/п

Наименование работ, оборудования, завод-изготовитель, стана происхождения

Комплектность

Ед.

изм.

Кол-во

Цена за единицу без НДС (руб.)

Стоимость с НДС

(руб.)

Срок поставки

Условия поставки


1

Координатно-шлифовальный станок с числовым программным управлением






шт



1








6 месяцев после заключения договора


DDP г.Москва, ул. Нагатинская, 16А





ИТОГО:

























И. о. генерального директора

ФГУП «ЦНИИХМ»



Генеральный директор



Подпись (Торгун И.Н.)



Подпись (__________)



ДОГОВОР

на поставку оборудования (лот № 9)


_________

г. Москва «___» _________ 200__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице исполняющего обязанности генерального директора Торгуна Ивана Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и и _________________________________________ (______________), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, по результатам открытого аукциона, на основании Протокола аукциона № (___________) от «____» (_________) 200__ г. заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика Оборудование на условиях, оговоренных настоящим Договором, в комплектации, количестве и по ценам и срокам в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение №1) (далее – Оборудование), а Заказчик обязуется принять Оборудование и оплатить его.

1.2 Поставка осуществляется одной партией или в соответствии с графиком поставки, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение №2).

1.3 Поставщик обязуется поставить Оборудование в строгом соответствии с техническими условиями, являющимися неотъемлемой частью договора (Приложение № 3).

1.4 В течении 10 календарных дней после подписания договора Поставщик обязуется представить Подтверждение от завода-изготовителя, свидетельствующее о произведенном Поставщиком заказе нового оборудования соответствующего всем условиям, указанным в Приложении №3 настоящего договора. Подтверждение должно содержать серийный номер изделия, наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя, юридический адрес изготовителя.

1.5 Поставщик обязуется также в рамках Договора выполнить следующие работы:

- доставить Оборудование до склада Заказчика;

2 УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1 Поставка Оборудования осуществляется на склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16А. Разгрузка Оборудования с транспортных средств осуществляется силами Поставщика.

2.2 Момент поставки Оборудования определяется датой подписания Сторонами товарной накладной.

2.3 Право собственности на Оборудование переходит к Заказчику с момента подписания товарной накладной. Риск случайного повреждения, утраты или гибели Оборудования несет собственник Оборудования.

2.4 Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о дате и времени поставки Оборудования не менее чем за 3 суток до предполагаемой даты поставки.

2.5 Упаковка Оборудования (каждого отдельного грузового места) должна обеспечивать его сохранность во время перевозки и хранения, достаточную для обеспечения его сохранности при обычных погрузочно-разгрузочных работах. В каждом грузовом месте должен быть упаковочный лист с указанием оборудования, находящегося в этой упаковке.

Маркировка упаковки Оборудования (каждого отдельного грузового места) должна обязательно содержать информацию, нанесенную несмываемой краской:

грузовое место № __ из ___; «верх» - «низ»; «центр тяжести»;

место, в котором находится техническая документация на Оборудование, информация об особенностях обращения с Оборудованием (отметки о влагостойкости, о возможности кантовать, о количестве мест в стеллаже, о наличии бьющихся элементов и т.п.).

2.6 Маркировка Оборудования должна содержать: серийный номер изделия, наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя, юридический адрес изготовителя, год выпуска и гарантийный срок. Маркировка оборудования должна совпадать с представленным ранее Поставщиком Подтверждением в п.1.4.

2.7 Одновременно с Оборудованием Поставщик обязуется передать Заказчику техническую документацию на каждую единицу Оборудования, включая технический паспорт, технические описания, инструкции по эксплуатации, перечень комплектующих, электрические схемы, перечень запасных частей а также;

товарно-транспортные накладные, другие документы, необходимые для приемки Оборудования;

документы, удостоверяющие качество Оборудования, ТУ в случае изготовления Оборудования по техническим условиям;

документы о сертификации Оборудования (сертификаты безопасности оборудования, сертификаты пожарной безопасности и др.), если Оборудование подлежит сертификации согласно действующему законодательству;

другие документы, предусмотренные действующим законодательством и необходимую для нормальной и безопасной эксплуатации Оборудования (а при необходимости Заключения о результатах проведения спецпроверки - Протоколы лабораторные специсследований, СП и СИ).

Указанная документация должна быть на русском языке.

2.8 Поставщик обязуется поставить Оборудование свободным от любых прав третьих лиц, включая права, основанные на промышленной (интеллектуальной) собственности, свободным от любого обременения, включая таможенные и иные формальности, связанные с ввозом Оборудования на территорию России. Оборудование должно быть новым (не находившимся в эксплуатации).


3 ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАСЧЕТОВ


3.1 Цена Договора включает все расходы Поставщика, необходимые для исполнения обязательств по Договору и составляет ___________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС (18%) – ____________ (сумма прописью) рублей _____ копеек.

3.1.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

3.1.2 Стоимость Оборудования, являющегося предметом настоящего Договора, является фиксированной и изменению не подлежит.

3.1.3 Цена каждой отдельной единицы Оборудования указана в Приложении №1 к Договору.

3.2 Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

3.2.1 После оформления Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик в течении 10 рабочих дней с момента выставления счета производит расчет с Поставщиком в размере 100 % от цены Договора.

3.3 Момент оплаты по Договору определяется датой списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Заказчик обязан:

4.1.1 Своевременно принять оборудование в соответствии с разделом 5 Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектации, номенклатуры поставляемого оборудования, качества выполненных пуско-наладочных работ и обучения, подписать Акт сдачи-приемки работ и передать один экземпляр Поставщику.

4.1.2 Провести оплату поставленного оборудования и выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.3 Осуществлять текущий контроль за выполнением работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.1.4 Передать Поставщику всю имеющуюся документацию по предмету Договора.

4.1.5 Заказчик вправе осуществлять контроль выполнения Поставщиком установленных требований внутриобъектового режима.

4.1.6 Своевременно представлять Поставщику помещения для монтажа и наладки Оборудования.


4.2 Поставщик обязан:

4.2.1. Известить Покупателя письменно о точном времени и дате поставки.

4.2.2. Передать оборудование Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора. Поставляемое оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении № 3 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Маркировка Оборудования должна совпадать с представленным ранее Поставщиком Подтверждением в п.1.4.

4.2.3. Доставить Оборудование на склад Заказчика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

4.2.4. Передать Заказчику одновременно с Оборудованием оригиналы товарно-транспортных накладных и Акты приема-передачи оборудования, подписанные Поставщиком, а также оригиналы счета и счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, следующих за днем отгрузки оборудования.

4.2.5. Участвовать в приемке-передаче оборудования в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4.2.6. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида оборудования, и иные документы, подтверждающие качество оборудования, оформленные в соответствии с законодательством Российской федерации.

4.2.7. Предъявить документ, подтверждающий страну происхождения Оборудования. Поставщик несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения Оборудования.

4.2.8. Устранять недостатки оборудования и некомплектность, выявленные при приемке Оборудования, в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком.

Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования и некомплектности несет Поставщик.

4.2.9. По требованию Заказчика заменить Оборудование на Оборудование, соответствующее по качествам условиям настоящего Договора.

4.2.10. Соблюдать внутриобъектовый режим, установленный Заказчиком.

Предварительно, за 7 дней до фактического начала выполнения монтажных и пусконаладочных работ, предоставлять Заказчику список своих представителей, привлекаемых для проведения работ (с указанием паспортных данных и данных о допуске к государственной тайне), а также перечень оборудования, подлежащего проносу (провозу) на территорию Заказчика и необходимого для проведения (обеспечения) монтажных и пусконаладочных работ.

Для проведения работ на территории Заказчика привлекать только граждан Российской Федерации.


5 СДАЧА-ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ


5.1 Сдача-приемка Оборудования по количеству, комплектности и качеству производится в месте нахождения Заказчика согласно п. 2.1 Договора.

Приемка Оборудования по количеству и комплектности оформляется путем подписания товарной накладной. Приемка Оборудования по качеству оформляется Актом сдачи-приемки Оборудования.

5.2 Приемка Оборудования по количеству и комплектности осуществляется Заказчиком после разгрузки с транспортных средств. При этом проверяется целостность упаковки каждого грузового места, соответствие количества грузовых мест количеству, указанному в товарной накладной, и соответствие ассортимента Оборудования ассортименту, указанному в Договоре.

5.3 В случае нарушения целостности упаковки грузовых мест Заказчиком и Поставщиком составляется акт, в котором указывается оборудование и характер повреждения упаковки.

5.4 Если при приемке будет выявлена недостача Оборудования (несоответствие количества принятых грузовых мест количеству, указанному в накладной), то товарная накладная Заказчиком не подписывается. Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о недостаче оборудования.

Поставленное оборудование по акту хранения, подписанному представителями Сторон, принимается Заказчиком на ответственное хранение, а Поставщик в кратчайший срок осуществляет доставку недостающего оборудования. После чего Сторонами подписывается товарная накладная.

5.5 В случае несоответствия номенклатуры комплектности Оборудования, указанного в Договоре, товарная накладная Заказчик не подписывается. Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о несоответствии ассортимента поставленного оборудования Договору (датой получения уведомления Поставщиком считается дата штемпеля почтового ведомства места отравления о принятии письма или телеграммы).

Поставленное Оборудование по акту хранения, подписанному представителями Сторон, принимается Заказчиком на ответственное хранение, а Поставщик в кратчайший срок осуществляет приведение номенклатуры оборудования в соответствие с Договором. После этого Сторонами подписывается товарная накладная.

5.6 Поставленное Оборудование (включая поставленное оборудование, при приемке которого обнаружена недостача грузовых мест) должно храниться в месте нахождения Заказчика без нарушения упаковки до приемки Оборудования по качеству или до начала Поставщиком работ, указанных в п. 1.5 Договора.

5.7 Оборудование может храниться как в помещении, так и на открытой площадке, если нет каких-либо особых указаний Поставщика.

5.8  Поставленное Оборудование должно иметь сертификаты качества завода-изготовителя.

5.9. Поставщик обязан выполнить работы, указанные в п. 1.5 Договора, в соответствии с технической документацией на Оборудование.

5.10 Приемка Оборудования по качеству осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента поставки либо с момента получения Заказчиком письменного уведомления Поставщика о готовности Оборудования к приемке путем непосредственной проверки работоспособности Оборудования представителями Сторон.

В случае положительных результатов проверки по качеству Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ.

В случае выявления неработоспособного оборудования либо оборудования с неполадками, а также несоответствующего по качеству или комплектности условиям Договора Поставщик обязан в 10-дневный срок исправить неполадки либо заменить такое оборудование на работоспособное и устранить все другие недостатки. После выполнения соответствующих замен проводится окончательная приемка товара Заказчиком и Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.11 Обязательства Поставщика по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного оборудования на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на оборудование надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

5.12 При несоблюдении поставщиком сроков указанных в п.5.10 Заказчик вправе во внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор.

5.13 Находясь на территории Заказчика представители и специалисты Поставщика обязаны выполнять требования пропускного и внутриобъектового режима, техники безопасности и пожарной безопасности, бережно относиться к имуществу Заказчика.