Республики Северная Осетия-Алания Ростов-на-Дону 2009 г. Содержание конкурс

Вид материала

Конкурс

Содержание Статья 1. Стороны Статья 2. Определения и понятия Государственный контракт Стоимость государственного контракта – Проектная документация Рабочая документация Статья 9. Срок действия государственного контракта Статья 10. Разрешение споров Статья 12. Особые условия Расчетные счета и юридические адреса сторон Всего по договору со всеми видами налогов

Подобный материал:

• Проект Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания "О социальных, 347.71kb.
• Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 июля 2011 г. №199 Республиканская, 465.05kb.
• Административная карта Республики Северная Осетия-Алания, 782.36kb.
• Административная карта Республики Северная Осетия-Алания, 705.92kb.
• Республики Северная Осетия-Алания от 2 марта 2012 г. №61-р доклад, 375.17kb.
• Республики Северная Осетия-Алания Владикавказ, 2011 информационный бюллетень, 5189.44kb.
• Стратегия инвестиционного развития республики северная осетия-алания на 2010-2017 годы, 2307.32kb.
• Республики Северная Осетия-Алания от 19 августа 2011 г. №223-р доклад, 318.06kb.
• Республики Северная Осетия-Алания. Все участники конкурс, 42kb.
• Республике Северная Осетия-Алания. Цель 1 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического, 1384.02kb.

Проект государственного контракта № ____

на создание /передачу/проектно-сметной документации

г.Ростов-на-Дону «___» __________ 200_г.


Статья 1. Стороны

Государственноен учереждение 2-й Центр заказчика-застройщика внутренних войск МВД России по Северо-Кавказскому региону Российской Федерации (войсковая часть 6895), в лице _______________, действующего на основании ________________ именуемый далее «Заказчик», с одной стороны и ___________________, в лице ______________________________________________________, действующего на основании _________________________________ и лицензии ФСБ РФ от _______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые вместе Стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», иного законодательства Российской Федерации, на основании решения единой комиссии о подведении итогов торгов от _________________________________ заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый «Контракт», о нижеследующем:


Статья 2. Определения и понятия

В Контракте следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:

Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат – документы, оформленные Генпроектировщиком, проверенные и подписанные Заказчиком, подтверждающие выполнение работ (этапа) Генпроектировщиком.

1. 
   График выдачи Проектной документации – документ, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определен срок выполнения работ по Контракту, в том числе определены сроки выполнения отдельных этапов работ (Приложение № 1 к Контракту).
   
2. Государственный контракт - настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Контракта, приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Контракта.
   
3. Стоимость государственного контракта – цена, определенная в установленном порядке в соответствии с результатами торгов, на основании протокола ______________ от ______ № ____.
   
4. Недостатки - допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте и строительных нормах и правилах.
   
5. Представитель Заказчика – лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Контрактом.
   
6. Представитель Генпроектировщика – лицо, назначенное и уполномоченное Генпроектировщиком для выполнения задач, определенных Контрактом.
   
7. Проектная документация – документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту, включающая в себя изыскательскую и инженерно-геологическую документацию, сводный сметный расчет, смету, проекты планировки и межевания, положительные результаты общественных слушаний. Проектная документация выполняется в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения государственной экспертизы, получения разрешения на производство строительно-монтажных работ по Объекту, последующей разработки Рабочей документации.
   
8. Рабочая документация – документация, разработанная на основании утвержденной Проектной документации и предназначенная для проведения строительно-монтажных работ.
   
9. Работы - весь объем работ, соответствующий условиям Контракта, приложениям и дополнительным соглашениям к нему, положениям (в том числе рекомендуемым) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, подлежащих выполнению Генпроектировщиком. Работы могут также означать отдельные части (виды) вышеуказанных работ там, где это требуется по смыслу Контракта. Результатом работ по Контракту является Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы.
   
10. «Дни» - календарные дни.
    
11. «Рабочие дни» - календарные дни без учета праздничных и выходных дней.
    

Статья 3. Предмет Государственного контракта

3.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих основных работ по созданию проектной документации и рабочей документации по объекту: (объектам): «наименование объекта по лоту аукциона»:

3.1.1.Выполнить все статьи настоящего контракта в полном объеме, с надлежащим качеством и согласно задания на проектирование в указанные договором сроки;

3.1.2 Участие в подготовке данных , необходимых Заказчику для организации и проведения подрядных торгов, при подготовке и заключении контракта (договора подряда) на строительство объекта;

3.1.3. Участие в подготовке и получении Заказчиком документации для подготовки строительного производства (документов о разрешении выполнения строительно-монтажных работ, технической документации на геодезическую разбивочную основу для строительства, на право пользование землей, решений об отводе мест для складирования излишнего грунта и плодородного слоя почвы ).

3.1.4.Технические, экономические и другие требования, предъявляемые к выполняемой работе (документации), устанавливаются заданием на проектирование, приведенного в приложении № 2 которое является неотъемлемой частью контракта.

3.1.5. Сроки начала и окончания работ или их этапов устанавливаются в календарном плане, являющемся неотъемлемой частью контракта (приложение № 1).

Стоимость дополнительных экземпляров проектно-сметной документации оплачива­ется по акту с представлением счета или дополнительному соглашению.


Статья 4. Цена работ и порядок расчета

4.1. Стоимость работ по Государственному контракту составляет_________ руб. (сумма прописью) рублей, включая все виды налогов. Стоимость работ является твердой и изменению не подлежит. Стоимость государственного контракта может быть изменена исключительно в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Из них подлежат выполнению и оплате: в 200__ году – _________ рублей согласно лимита на 200__г.

4.2. Оплата выполненных работ производится в следующем порядке, поэтапно:

4.2.1.Заказчик вправе производить авансовый платеж в размере до 30% от объема лимита бюджетного финансирования на год.

4.2.2. Исполнитель за счет своих оборотных средств выполняет объемы работ согласно задания на проектирование. Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы после подписания актов сдачи-приемки научно технической продукции, с уточнением стоимости проектных работ по исполнительной смете, но не более стоимости предусмотренной государственным контрактом и лимита года (п.4.1. ст. 9 Федерального Закона от 8 июля 2005 года № 94-ФЗ). Первоначально оплата за выполненные работы производится в размере 95% от общей стоимости контракта с учетом лимита года..

4.2.3. Оплата оставшихся 5% от общей стоимости государственного контракта и с учетом лимита года производится в течение 30 (тридцати) дней после сдачи проектной продукции во вневедомственную государственную экспертизу, получения всех необходимых согласований и положительного заключения государственной экспертизы (в случаях, предусмотренных законодательством, прохождение экологической экспертизы и предоставления ее положительного заключения в государственную экспертизу), а также предоставления исполнителем документов, подтверждающих объемы и стоимость выполненных работ и счета-фактуры.

4.2.4. Документы предоставляемые исполнителем на оплату за выполненные работы должны соответствовать требованиям приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008 года №87 и приказа Федерального казначейства от 10.10.2008 года №8н.


Статья 5. Порядок сдачи и приемки

1. 
   Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Государственного контракта, определяется техническим заданием.
   
2. При завершении работы или ее этапа Исполнитель предоставляет Заказчику акт сда­чи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техни­ческим заданием.
   

5.3. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в задании на проектирование или иных разрешительных или исходных документов.

5.4.Готовность проектно-сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке:

5.4.1. Исполнитель передает Заказчику 4 экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4-х комплектов проектно-сметной документации (с доставкой Заказчику).

Заказчик обязуется принять работу в течение 45 дней с момента передачи акта сдачи-приемки работ, и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

5.4.2. Право собственности на готовую разработанную проектно-сметную документацию, предусмотренную настоящим Государственным контрактом, возникает у Заказчика с момента оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Государствен­ного контракта.

5.4.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5-х рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторон­ний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4.4. Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5.4.5. В случае досрочного прекращения работ по настоящему Государственному кон­тракту не по вине Исполнителя, Заказчик обязан принять от Исполнителя по акту сдачи-приемки разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом авансовых платежей в порядке, установленном настоящим Государственным контрактом.

5.4.6. При досрочном выполнении Исполнителем проектных и изыскательских работ Заказ­чик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Государственного контракта.

5.4.7. Внесение изменений и дополнений в проектно-сметную документацию осуще­ствляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглаше­ния к настоящему Государственному контракту.

Статья 6. Права и обязанности заказчика

6.1. Выполненную по настоящему Государственному контракту продукцию, являющуюся авторской разработкой ________________, Заказ­чик использует по прямому назначению.

Использование продукции для других целей, передачу ее иным лицам или повторное применение на другой площадке строительства Заказчик осуществит только по согласова­нию с Исполнителем.

2. 
   При использовании работы, выполненной по настоящему Государственному кон­тракту, Заказчик без согласования с Исполнителем не может вносить изменения в принятые архитектурные и инженерные решения.
   
3. Заказчик при необходимости передает продукцию на согласование органам экспер­тизы и организациям, указанным в разрешительных документах, и оплатит соответствующие счета.
   

Статья 7. Права и обязанности исполнителя

7.1. Исполнитель обязуется выполнить требования настоящего Государственного контракту задания на проектирование, нормативных документов по проектированию и строительству разрешительных и исходных документов.

В случае, если Исполнитель отступит от указанных требований, он самостоятельно, либо с участием Заказчика согласует с уполномоченными органами допущенные отступле­ния, либо устранит недостатки за свой счет.

2. 
   Исполнитель по поручению Заказчика примет участие в защите принятых в рабо­те решений в организациях, указанных в п.6.3. и, при необходимости, внесет изменения и дополнения в выполненную работу в сроки, согласованные с Заказчиком.
   

7.3.При необходимости внесения в работу изменений по требованию Заказчика, связанных с корректировкой либо дополнениями к заданию на проектирование, Исполнитель выполнит указанные работы, при условии оплаты работ со стороны Заказчика.

7.4. Исполнитель осуществляет авторский надзор за строительством объекта по разработанной им проектной документации.


Статья 8. Ответственность сторон

1. 
   При заключении и исполнении настоящего Государственного контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
   
2. В случае просрочки «Исполнителем» выполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки (пеней) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. «Исполнитель» освобождается от уплаты Исполнитель» освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».
   
3. Исполнитель в полном объеме компенсирует Заказчику ущерб, понесенный Заказчиком из-за некачественной выполнения Исполнителем работ.
   
4. Невыполнение Заказчиком условий настоящего Государственного контракта дает право Исполнителю на приостановку или прекращение работ, или изменение сроков их вы­полнения, с оплатой выполненных ранее работ.
   

Статья 9. Срок действия государственного контракта

Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного выполнения обязательств по контракту.


Статья 10. Разрешение споров

1. 
   Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения контракта, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон.
   
2. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Ростовской области в установленном порядке.
   

Статья 11. Форс-мажорные обстоятельства

11.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, если оно явилось следствием при­родных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти об­стоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Государственного контрак­та. Срок исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.


Статья 12. Особые условия

1. 
   Если в процессе проектирования выявляется нецелесообразность дальнейшего вы­полнения работ, Исполнитель обязан приостановить их и поставить об этом в известность Заказ­чика письменно в 5-дневный срок после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в 20-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ и их оплаты.
   
2. В случае необходимости внесения изменений в задание на проектирование Заказчик обязан известить Исполнителя о приостановке работ, а выполненные ранее работы оплатить.
   

В случае изменения исходных данных Заказчик обязан в 3-дневный срок известить об этом Исполнителя дополнением (изменением) к заданию на проектирование, тактико-техническим заданием или документом его заменяющим. При этом Стороны составляют до­полнительное соглашение с учетом понесенных Исполнителем затрат.

3. 
   Невыполнение условий Государственного контракта Заказчиком дает право Ис­полнителю на приостановку или прекращение работ, или изменение сроков их выполнения, с оплатой выполненных ранее работ.
   
4. Настоящий Государственный контракт, может быть расторгнут по взаимной дого­воренности с производством взаиморасчетов.
   
5. После подписания настоящего Государственного контракта все предыдущие пись­менные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к дан­ному Государственному контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему Госу­дарственному контракту.
   
6. Все изменения и дополнения к настоящему Государственному контракту счита­ются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими представителями Сторон.
   
7. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой но­вые обстоятельства, которые вытекают из настоящего Государственного контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к Государст­венному контракту.
   
8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Государственным контрак­том, применяются действующие нормы законодательства Российской Федерации.
   

9.10. Все указанные в настоящем Государственном контракте приложения являются неотъемлемой его частью.

11. 
    Условие продления настоящего государственного контракта должно осуществляться по соглашению сторон и оформляться дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами.
    
12. Настоящий договор вступает в силу после подписания его обеими сторонами.
    

Приложения:

- № 1. Календарный план работ

- № 2. Задание на проектирование

- № 3. Сводная смета на проектно-изыскательские работы

- № 4. Сметы на проектно-изыскательские работы.


Настоящий государственный контракт составлен на __ листах (с приложением № ___) в трех экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон и один - Федеральному казначейству, все они идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего государственного контракта.

Расчетные счета и юридические адреса сторон

от ИСПОЛНИТЕЛЯ М.п.

от ЗАКАЗЧИКА М.п.

Приложение №1


Сводная смета на проектно-изыскательские работы по объекту:

____________________________________________________________

Наименование проектно-изыскательских работ по объему в целом или этапам	Стоимость работ по объекту в целом или этапам	Срок:
		Начало работ	Окончание работ
1	2	3	4
200__ год
Всего по договору со всеми видами налогов:

ЗАДАНИЕ

на проектирование объекта:_______________

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования

СМЕТА

на проектные (изыскательские ) работы

____________________________________________________________________________

Заказчик: _______________

Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость с НДС 18% (тыс. руб.)
1	2	3	4
Итого
Кроме того НДС 18%
Всего

Всего по смете: _________________________________________

Директор ________________________/____________/


Главный инженер проекта ______________________/_________________./


Смету составил: ____________________/____________./

м.п.