План работ на скважине документ, согласно которому выполняются работы на скважинах Заказчика в Томской области Российской Федерации
| Вид материала | Документы |
- План мероприятий по реализации на территории томской области стратегии социально-экономического, 321.1kb.
- Президента Российской Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации, 2517.75kb.
- Государственной Думы Томской области от № закон, 172.21kb.
- Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, №237); Гражданским кодекс, 497.04kb.
- Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, №237); Гражданским кодекс, 500.76kb.
- Административный регламент, 650.35kb.
- Доклад заместителя Губернатора руководителя Представительства Томской области при Правительстве, 70.97kb.
- Об утверждении региональной программы "развитие овощеводства защищенного грунта в томской, 123.94kb.
- Министерство транспорта Российской Федерации, 821.6kb.
- Дума асиновского района, 12.66kb.
1 2
ДОГОВОР №
на оказание услуг по обеспечению технико-технологического (супервайзерского) контроля строительства скважины
г. Томск «___» ________ 2010 г.
ООО «Норд Империал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директораГончарова Игоря Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице______________________, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Термины и понятия, применяемые в настоящем Договоре:
Акт приемки оказанных услуг - ежемесячно подписываемый сторонами документ по форме в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору.
Скважина - скважина, расположенная в пределах лицензионного участка Заказчика в соответствии с лицензией на недропользование.
Договор - означает настоящий договор, подписанный Заказчиком и Исполнителем, а также все изменения и дополнения к нему, которые заключаются Сторонами во исполнение настоящего Договора в период его действия и исполнения обязательств по нему.
Супервайзер – работник Исполнителя.
Объект оказания услуг (Объект) - место нахождения скважины.
План работ на скважине - документ, согласно которому выполняются работы на скважинах Заказчика в Томской области Российской Федерации
Суточный рапорт – документ установленной формы, ежедневно направляемый Супервайзером Представителю Заказчика, содержащий сведения об оказании Супервайзером услуг за прошедший рабочий день.
Задание Заказчика - документ, составляемый Заказчиком и подписываемый уполномоченными представителями сторон, содержащий перечень оказываемых услуг Исполнителем по Объекту, с указанием его местонахождения, характеристики, состояния и объемов выполняемых подрядчиками работ.
Договоры подряда - договоры подряда и иные гражданско-правовые договоры, заключенные Заказчиком с третьими лицами («Подрядчиками») в целях выполнения работ на скважине Заказчика в Томской области Российской Федерации в соответствии с Планом работ на скважине.
Подрядчик – юридическое лицо, наделенное правами и обязанностями подрядчика в соответствии с Договором подряда с Заказчиком.
Площадка - место осуществления строительства скважины Заказчика в Томской области Российской Федерации.
Услуги - оказываемые Исполнителем услуги, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему.
Представитель Заказчика - уполномоченный представитель Заказчика, назначенный Заказчиком и представляющий его интересы в отношениях сторон, обусловленных настоящим договором.
Извещение об отзыве Супервайзера - направляемое Исполнителем в адрес Заказчика извещение об отзыве Супервайзера, находящегося на Объекте и оказывающего услуги по настоящему договору. Извещение об отзыве Супервайзера направляется в связи с истечением Срока нахождения Супервайзера на Объекте. Извещение об отзыве Супервайзера может направляться посредством факсимильной связи, электронной почты, телеграфного сообщения.
Перечень Супервайзеров – документ, содержащий перечень Супервайзеров с указанием их ФИО, должности. Перечень Супервайзеров утверждается путем его подписания уполномоченными представителями сторон. В целях настоящего договора подписание представителями сторон Перечня Супервайзеров посредством факсимильного воспроизведения подписи с последующим подписанием оригиналов документа считается надлежащим утверждением Перечня Супервайзеров.
Срок нахождения Супервайзера на Объекте – период времени, в течение которого Супервайзер находится на Объекте в целях исполнения договорных обязательств Исполнителя. Срок нахождения Супервайзера на Объекте начинается с даты составления Супервайзером первого рапорта, подготовленного после прибытия Супервайзера на Площадку на основании Заявки о вызове Супервайзера/Требования о замене Супервайзера/Уведомления о замене Супервайзера и заканчивается датой составления Супервайзером последнего рапорта перед отбытием Супервайзера с Площадки на основании Извещения об отзыве Супервайзера/ Требования о замене Супервайзера/Уведомления о замене Супервайзера/ письменного уведомления Заказчика, направленного Исполнителю в соответствии с настоящим договором.
Срок нахождения Супервайзера на Объекте включает в себя период времени, в течение которого Супервайзер находится на Объекте и не исполняет договорные обязательства Исполнителя в связи с простоем по вине Заказчика и/или Подрядчиков, а также в связи с прекращением работ по инициативе Заказчика. Срок нахождения Супервайзера на Объекте не включает в себя период времени, в течение которого Супервайзер находится на Объекте и не исполняет договорные обязательства Исполнителя в связи с простоем по вине Супервайзера.
Требование о замене Супервайзера - направляемое Заказчиком в адрес Исполнителя требование о замене Супервайзера, находящегося на Объекте и оказывающего услуги по настоящему договору, одним из Супервайзеров, указанных в Перечне Супервайзеров, или любым другим Супервайзером по выбору Заказчика. Требование о замене Супервайзера может направляться посредством факсимильной связи, электронной почты, телеграфного сообщения.
Уведомление о замене Супервайзера - уведомление, направляемое Исполнителем в адрес Заказчика, с указанием причин для замены Супервайзера, находящегося на Объекте и оказывающего услуги по настоящему договору, а также информации о новом Супервайзере, названном в Перечне Супервайзеров. Уведомление о замене Супервайзера может направляться посредством факсимильной связи, электронной почты, телеграфного сообщения.
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель оказывает услуги по обеспечению технико-технологического (супервайзерского) контроля строительства скважин (бурение, освоение, испытание) в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к Договору, согласованными и утверждёнными сторонами.
1.2. Под обеспечением технико-технологического (супервайзерского) контроля строительства скважины в настоящем договоре понимается:
- осуществление Исполнителем контроля и надзора за всеми этапами (стадиями) и качеством работ по строительству скважины Заказчика, осуществляемых подрядчиками в соответствии со стандартами отрасли и положениями договоров подряда;
- осуществление Исполнителем контроля и надзора за соблюдением сроков выполнения (графика) работ по строительству скважины Заказчика, осуществляемых подрядчиками в соответствии с положениями договоров подряда;
- координация деятельности Подрядчиков, Субподрядчиков при выполнении указанных выше работ без вмешательства в их оперативно-хозяйственную деятельность;
- осуществление Исполнителем контроля и надзора за качеством оборудования и материалов подрядчиков, правильностью использования Подрядчиками оборудования Заказчика в соответствии со стандартами отрасли и положениями договоров подряда;
- представление интересов Заказчика во взаимоотношениях с подрядчиками, иными третьими лицами (в том числе контролирующими организациями) по вопросам контроля и надзора за соответствием всех этапов (стадий), качества работ по строительству скважины Заказчика, оборудования и материалов Подрядчиков, использование Подрядчиками оборудования Заказчика стандартам отрасли; а также по вопросам улучшения качества указанных работ относительно имеющихся стандартов отрасли;
- разработка совместно с Подрядчиками и обеспечение согласования у Заказчика планов работ, программ работ по выполнению отдельных работ по строительству скважин, работ по предупреждению, ликвидации аварий, осложнений и т.д..
1.3. Исполнитель оказывает услуги по обеспечению технико-технологического (супервайзерского) контроля качества строительства скважин, перечень которых указан в Приложении № 1 «Перечень объектов по обеспечению технико-технологического (супервайзерского) контроля качества строительства скважины», являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Основные технические и иные требования к услугам, оказываемых по настоящему договору, а также порядок их оказания установлены в «Регламенте взаимодействия _____________и ООО «Норд Империал» при осуществлении технико-технологического (супервайзерского) контроля качества строительства скважины» (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.5. В связи с исполнением своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель:
- предоставляет Заказчику одного из Супервайзеров, имеющихся в штате организации, в течение всего срока действия договора;
1.6. Уровень профессиональной подготовки Супервайзера должен соответствовать квалификационным требованиям, необходимым для оказания услуг согласно условиям договора: уровню и профилю образования, квалификации по диплому, опыту работы в профессиональной сфере, навыкам и умению, наличию необходимых лицензий, аттестаций, разрешений.
1.7. Задание на оказание услуг на соответствующем объекте работ Заказчика направляется Заказчиком Исполнителю в письменном виде в срок не позднее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты начала услуг.
Исполнитель обязан подписать Задание не позднее чем за 7 (семь) дней до предполагаемой даты начала услуг, либо в тот же срок направить Заказчику мотивированный отказ от подписания Задания.
В случае, если Исполнитель приступил к оказанию услуг, предусмотренных в Задании Заказчика, считается, что Задание подписано Исполнителем на указанных в нем условиях.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, исчисляется исходя из суточных тарифов, указанных в приложение № 3 настоящего договора.
2.2 Начисление суточного тарифа начинается с даты прибытия Супервайзера Исполнителя на объект оказания услуг по заданию Заказчика и прекращается по истечении срока нахождения супервайзера на Объекте.
2.3. Исполнитель до 05 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, направляет Заказчику акт оказанных услуг по каждому объекту, оформляемый в соответствии с Приложением №4 к договору, счет-фактуру, а также комплект документации, предусмотренный Приложением №2 к настоящему договору.
2.4. Заказчик до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, обязан рассмотреть документы, указанные в п. 2.3. настоящего договора, подписать акт оказанных услуг, либо в тот же срок направить Исполнителю в письменном виде мотивированный отказ от подписания указанных документов.
2.5 Оплата оказанных Исполнителем в отчетном месяце услуг осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основе выставленного Исполнителем счёта на оплату услуг.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства, условиями настоящего договора и приложениями к нему, а также в соответствии с условиями заключенных Заказчиком договоров с Подрядчиками о выполнении работ (оказании услуг).
3.1.2. Обеспечить выполнение технических решений Заказчика. В случае несогласия с такими решениями, Исполнитель должен уведомить Заказчика по телефону и в письменном виде и приступить к исполнению принятых решений, при этом Исполнитель не несет ответственности за возможные негативные последствия выполнения технических решений Заказчика, указанных в уведомлении.
3.1.3. Контролировать исполнение Подрядчиками программы на бурение скважины, разделов рабочего проекта на строительство скважины (группового рабочего проекта на строительство скважины), необходимых для надлежащего оказания услуг по настоящему договору, ГТН (геолого-технического наряда), Программы по буровым растворам, Программы на проводку наклонно-направленной (горизонтальной) скважины, планов работ на ремонт, освоение скважины, Протоколов технических советов на изменение проектных решений, составленных в утвержденном порядке, планами выполнения работ, утвержденными Заказчиком, требований действующего законодательства.
В случае противоречия разделов рабочего проекта на строительство скважины (группового рабочего проекта) планам работ, программам на бурение скважины, иным документам, согласованным сторонами, Исполнитель обязан руководствоваться планами работ, программами на бурение скважины, иными документами, согласованными сторонами. Если же Исполнитель считает, что выполнение согласованных сторонами документов может повлечь неблагоприятные последствия для Заказчика, то Исполнитель обязан немедленно уведомить об этом Заказчика и приостановить выполнение работ до получения от него соответствующих указаний.
3.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиками требований действующего природоохранного законодательства и природопользования, охраны труда и промышленной безопасности.
Осуществлять контроль и надзор за выполнением требований контролирующих органов и организаций, предъявленных Заказчику в процессе выполнения работ на соответствующем Объекте.
3.1.5. Для оказания Услуг по настоящему Договору предоставлять специалистов (супервайзеров) из расчета 1 (один) Супервайзер на 1 (одну) кустовую площадку, в соответствии с согласованным заданием Заказчика.
3.1.6. Представить квалифицированный персонал для оказания услуг по настоящему договору. Если Заказчик не удовлетворен действиями Супервайзера Исполнителя, то Заказчик может требовать замены Супервайзера Исполнителя, привлеченного им для оказания услуг по настоящему Договору, направив в письменной форме в адрес Исполнителя Требование о замене Супервайзера одним из Супервайзеров, указанных в Перечне Супервайзеров, или любым другим Супервайзером по выбору Заказчика, в т.ч. посредством факсимильной связи, электронной почты, телеграфного сообщения. Исполнитель обязан рассмотреть Требование Заказчика в течение срока, согласованного с Заказчиком и заменить Супервайзера.
3.1.7. Иметь необходимые сертификаты, разрешения для оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, а также предъявлять по требованию документы, подтверждающие их происхождение и привлекать к работе персонал, прошедший обучение и аттестацию в установленном законом порядке.
3.1.8. Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней с даты подписания сторонами соответствующего Задания Заказчика согласовать с Заказчиком заявку на заезд (выезд) своих работников на объект работ Заказчика.
Если иное не будет согласовано сторонами в Задании местом сбора для отправки на объект работ Заказчика является г. Томск.
3.1.9. Исполнитель обязан самостоятельно и за свой счет обеспечить доставку своих работников к месту сбора в сроки, предусмотренные согласованным сторонами графиком заезда (выезда).
В случае несвоевременной доставки своих работников к месту сбора Исполнитель самостоятельно и за свой счет обеспечивает доставку своих работников на объект работ Заказчика.
3.1.10. В сроки и по формам, установленным Приложением № 2 к Договору, предоставлять Заказчику посредством электронной почты, в исключительном случае факсом, суточный рапорт, отчеты о проделанной работе.
3.1.11. Оперативно извещать Заказчика о произошедших в процессе строительства скважины отклонениях от разделов проектной документации, утвержденного Заказчиком плана выполнения работ, о браке, осложнениях и авариях, а также любых иных обстоятельствах, снижающих качество строительства скважины, либо приводящих к существенному удорожанию буровых работ и невозможности достижения проектного забоя скважины.
3.1.12. Обеспечивать супервайзерский контроль при:
• спуске обсадных колонн и их цементирования;
• проводке наклонно-направленной (горизонтальной) скважины;
• опрессовке обсадных колонн, фонтанной арматуры и противовыбросового оборудования;
• ликвидации аварий и инцидентов, проведении РИР и т.п.
3.1.13. При обнаружении отклонений от разделов проектной документации, утвержденного Заказчиком плана выполнения работ и т.д. принимать меры по устранению этих отклонений, о чём немедленно сообщает Заказчику. В необходимых случаях Исполнитель приостанавливает работы.
Передать Заказчику документацию о строительстве скважины в соответствии с Приложением № 2 к Договору, на бумажном носителе.
3.1.14. Подписывать от имени Заказчика документацию, составляющую дело скважины. Конкретный перечень документов, составляющих дело скважины, указан в Приложении №2 к настоящему договору.
3.1.15. Оказывать услуги от имени Заказчика по согласованию работ, не входящих в план работ при строительстве и ремонте скважин, с незамедлительным письменным уведомлением Заказчика о характере согласованных работ и причинах их выполнения. В противном случае Исполнитель несет полную ответственность за последствия выполнения таких работ.
3.1.16. Подписывать от имени Заказчика первичные акты выполненных Подрядчиками работ, подтверждающие физические объемы и качество выполненных работ.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно направить Исполнителю в письменной форме Задание на оказание услуг.
3.2.2. За 5 (пять) дней до предполагаемой даты начала услуг на соответствующем Объекте предоставить Исполнителю возможность получения разделы проектно-сметной документации, необходимые для надлежащего оказания услуг по настоящему договору, разделы договоров подряда, заключенных Заказчиком с Подрядчиками, утвержденный Заказчиком план выполнения работ, программы на бурение скважины, а также иную документацию (протоколы технических советов по изменениям проектных решений, утвержденных в установленном порядке и т.д.).
По письменному запросу Исполнителя предоставлять последнему иную информацию, необходимую Исполнителю для надлежащего оказания услуг по договору, в течение 2 (двух) дней с даты получения соответствующего запроса от Исполнителя.
В течение суток доводить до сведения Исполнителя информацию, касающуюся принятых изменений по проектным решениям, а также информацию, непосредственно влияющую на сроки и качество выполняемых работ по строительству скважины.
3.2.3. Самостоятельно и за свой счет обеспечивать доставку работников Исполнителя от места сбора до Объекта оказания услуг и обратно в соответствии с согласованной заявкой.
3.2.4. Обеспечить проживание Исполнителя на Объекте за счет Заказчика. Обеспечить работников Исполнителя питанием на объекте работ за наличный расчет работников.
3.2.5. В случае необходимости Заказчик оказывает содействие персоналу Исполнителя, находящемуся на Объекте, в оказании первой медицинской помощи и транспортировке с Объекта до ближайшего медицинского учреждения.
3.2.6. Оказывать Исполнителю содействие в процессе оказания последним услуг, предусмотренных настоящим договором.
3.2.7. Своевременно принять и оплатить оказанные услуги в размере и порядке, предусмотренном договором.
3.3. Заказчик имеет право:
- проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем;
- отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты прекращения услуг, при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных Услуг.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Исполнитель при оказании услуг на Объекте не возмещает Заказчику затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала подрядчиков Заказчика, а также персонала Заказчика.
4.3. Заказчик не несет ответственности за несоблюдение правил техники безопасности персоналом Исполнителя при оказании последним услуг на Объекте и не возмещает Исполнителю затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала Исполнителя.
4.4. Исполнитель несет ответственность за некачественно выполненные работы в размерах предусмотренным Приложением №5 «Снижение стоимости услуг за ненадлежащее исполнение обязанностей по договору» к данному договору. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется с учетом уменьшения стоимости оказанных услуг на сумму предъявленных штрафных санкций.
4.5. За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% от общей стоимости услуг по соответствующему объекту оказания услуг за каждый календарный день просрочки, начиная с первого».
4.6. За нарушение Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, начиная с первого.
5. Конфиденциальность
5.1. Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность геологической, технологической и геофизической информации, полученной от Заказчика в рамках настоящего договора.
5.2. Обязательства, предусмотренные п. 5.1. настоящего договора, будут сохраняться в той мере и до тех пор в течение срока действия настоящего договора, пока такая информация:
- не станет частью общедоступных сведений или литературы по причинам, не связанным с виновными действиями Исполнителя, либо
- не будет раскрыта Исполнителю без каких-либо обязательств в отношении секретности каким-либо третьим лицом.
5.3. Авторские права на любую документацию, содержащую информацию, указанную в п. 5.1. настоящего договора, предоставленную Исполнителю Заказчиком или от его имени, принадлежат Заказчику.
5.4. По окончании оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель должен вернуть Заказчику всю документацию, предоставленную Исполнителю Заказчиком или от его имени.
5.5. В случае, если по вине Исполнителя информация, полученная последним от Заказчика, станет известной третьим лицам без письменного разрешения Заказчика на такую передачу, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения документально подтвержденного ущерба, нанесенного таким разглашением информации.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если таковые явились следствием действия непреодолимой силы, а именно пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, а также запрет экспорта и импорта, эмбарго Правительства и других компетентных органов на деятельность сторон. Срок действия договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств письменно известить другую строну. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.
6.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 6.2 договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
6.4. Если эти обстоятельства длятся свыше 3 (трех) месяцев, стороны начинают переговоры с целью достижения приемлемого для обеих сторон решения (начало переговоров фиксируется протоколом). Если в течение 1 (одного) месяца со дня переговоров приемлемого решения не будет достигнуто, каждая из сторон имеет право отступиться от дальнейшего выполнения договорных обстоятельств. В этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения убытков.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до «31» декабря 2011 г.
Если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до даты прекращения действия договора не заявит в письменном виде о своем намерении расторгнуть договор, то действие последнего продлевается еще на один календарный год.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.3. К настоящему договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
- Приложение №1 «Перечень объектов по осуществлению технико-технологического (супервайзерского) контроля качества строительства скважины».
- Приложение № 2 «Регламент взаимодействия___________ и ООО «Норд Империал» при осуществлении технико-технологического (супервайзерского) контроля качества строительства скважины».
- Приложение № 3 «Сметный расчет стоимости затрат на оказание услуг по геолого-техническому контролю и сопровождению бурения скважин».
- Приложение № 4 «Акт приемки оказанных услуг».
- Приложение №5 «Снижение стоимости услуг за ненадлежащее исполнение обязанностей по договору».
8.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9. Адреса и банковские реквизиты сторон
| Исполнитель: | Заказчик: |
| | ООО «Норд Империал» 634041, г. Томск, пр. Кирова 51а, стр. 15. Тел +7 3822 55-68-68, факс +7 3822 56-14-74 e-mail: office@ imperialenergy.ru ОКПО 73738311, ОГРН 1047000256984, ИНН/КПП 7017103818/701701001 Р/с 40702810900000009460 в Филиале «ГПБ» (ОАО) в г.Томске К/с 30101810800000000758 в ГРКЦ Банка России по Томской области. БИК 046902758 |
Генеральный директор
_________________ / ___________________ / И.В.Гончаров
Приложение № 1
к договору № ________ от «__» ________
Перечень объектов
по осуществлению технико-технологического (супервайзерского) контроля качества строительства скважины
| Вид работ | Объект работ | Начало работ | Окончание работ | Продолжительность сут |
| | | | | |
| ЗАКАЗЧИК ООО «Норд Империал» | |
| Генеральный директор ____________________ /И.В.Гончаров | |
Приложение №2
к договору № _________от «__» _____________
РЕГЛАМЕНТ
Взаимодействия_______________ и ООО «Норд Империал» при осуществлении технико-технологического (супервайзерского) контроля качества строительства скважины
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. ООО «Норд Империал» (Заказчик) поручает, а__________ (Исполнитель) принимает на себя обязанности по обеспечению технико-технологического (супервайзерского) контроля качества строительства скважины.
1.2. Супервайзер______________ является представителем Заказчика и действует по его поручению, непосредственно осуществляя технико-технологический контроль качества строительства скважины, выполняемого подрядчиком по бурению.
1.3. Супервайзер на объекте работ непосредственно подчиняется _________________________________
1.4. Супервайзер на Объекте работает в тесном взаимодействии с мастером бригады бурового подрядчика, мастером бригады освоения и капитального ремонта скважины, инженером по растворам, начальником отряда (оператором) станции геолого – технологических исследований и газового каротажа (ГТИ и ГК).
1.5. Супервайзер на объекте работ является связующим звеном между объектами работ и представителями Заказчика и выполняет работы по:
• согласованию планов на технологические операций;
• обработке и систематизации оперативной информации;
• подготовке сводной оперативной информации руководству Заказчика;
• формированию отчетных материалов на базе отчетов по скважине.
2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.1. За 10 (десять) дней до начала оказания услуг на объекте в письменной форме известить об этом руководство _____________________
2.2. Обеспечить рабочими местами специалистов Исполнителя.
2.3. В сроки, предусмотренные договором, предоставить супервайзеру Исполнителя комплект исполнительной документации, протоколы технических советов по изменениям проектных решений, утвержденных в установленном порядке, а также иную документацию, предусмотренную соглашением сторон.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Общие принципы супервайзинга
3.1.1.Супервайзер является представителем Заказчика на Объекте и действует по его поручению, непосредственно осуществляя технико-технологический контроль за качеством строительства скважины, выполняемого буровым и прочими подрядчиками и субподрядчиками ЗАКАЗЧИКА, в рамках делегированных ему Заказчиком полномочий.
3.2. Функциональные обязанности супервайзера
3.2.1. Осуществлять контроль за безаварийным строительством скважины и выполнением буровым и иными подрядчиками Заказчика Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБНГП), параметров заложенных в соответствующих разделах проектно-сметной документации, утвержденных Заказчиком планах работ и утвержденных изменений.
3.2.2. Контролировать выполнение буровым и иными подрядчиками и субподрядчиками Заказчика письменных требований (обязательно зафиксированных в буровом журнале) по устранению обнаруженных в процессе строительства скважины отклонений от проектно-сметной документации, составленных в утвержденном порядке планов выполнения работ, утвержденных Заказчиком и утвержденных изменений вплоть до приостановления работ. При приостановке работ, уведомляет об этом представителя Заказчика. Письменное требование (обязательно зафиксированное в буровом журнале) представленное мастеру остановленной бригады должно содержать описание характера обнаруженных недостатков и требования по их устранению. По получению такого требования буровой мастер обязан незамедлительно известить техническое руководство своего предприятия и преступить к устранению недостатков, если они не противоречат имеющимся нормативным документам.
3.2.3. Участвовать в проведении ответственных операций:
а) спуске и цементировании кондуктора, промежуточной и эксплуатационной колонн;
б) наборе и корректировке параметров траектории ствола скважины;
г) работам по ликвидации осложнений и аварий;
д) геофизическим работам (инклинометрия, окончательный каротаж и т.п.);
е) опрессовке обсадных колонн, фонтанной арматуры, противовыбросового оборудования;
д) при проведении химических обработок бурового раствора.
3.2.4. Контролировать выполнение обязанностей буровым и прочими подрядчиками и субподрядчиками Заказчика в строгом соответствии с ПСД, групповым или индивидуальным рабочим проектам, утвержденными планами работ, технологическими регламентами на все виды работ и условиями договора (контракта) между Заказчика подрядными организациями.
3.2.5. Контролировать фактическое использование буровым подрядчиком обсадных труб, долот, химических реагентов, цемента, спец.техники.
3.2.6. Ежедневно передавать сводку установленной формы о проделанной работе за прошедшие сутки электронной почтой (E-mail: IEC.RIG.DailyReport@imperialenergy.ru).
В исключительном случае допускается отправка факсимильного сообщения на №№ 8(3822) 55-98-21 до 8 утра.
Для оперативного контроля хода процесса строительства скважины на Объекте работ в течение текущих суток, докладывать техническому директору Исполнителя и Заказчику по телефонам №№ 8 (3822) 55-98-21 состояние дел на объекте работ на 6-00 ч., 12-00 ч., в 16-00 ч. 20-00 ч. и 24-00 ч. соответственно по местному времени.
3.2.7. Составлять суточные отчеты установленной формы по выполненным работам и предоставлять их Заказчику в электронном виде до 08-00 за прошедшие сутки, а также на бумажном носителе по вывозу их с месторождения.
3.2.8. Осуществлять контроль, за соблюдением на Объекте буровым и прочими подрядчиками и субподрядчиками Заказчика ПБНГП.
3.2.9. Участвовать, в рамках своей компетенции, в работе комиссий по расследованию происшествий на подконтрольных объектах, приведших к авариям, материальному ущербу и браку.
3.2.10. Осуществлять контроль за износом долот, калибраторов, забойных двигателей, резьбовых соединений УБТ, бурильных труб и прочего инструмента согласно регламентов, согласованных Заказчиком.
3.2.11. Проводить анализ соответствия действующих технологических процессов необходимым требованиям и выдавать рекомендации Заказчику, геологической и технологической службам бурового подрядчика и принимать участие в обновлении технологических регламентов и иных нормативных документов.
3.2.12. Прогнозировать аварийные ситуации и принимать меры по их недопущению, сообщать эту информацию Заказчику и давать рекомендации буровому подрядчику и субподрядчикам по их недопущению в дальнейшем.
3.2.13. Обеспечивать полноту и достоверность передачи информации Заказчику.
3.2.14. Супервайзер на основании Регламента взаимоотношений между ООО «Норд Империал» и_____________ и представителями подрядных организаций на объектах буровых работ, информирует в своем отчете о фактах нарушений и обосновывает применение или отказ от штрафных санкций.
3.2.15. Отслеживает выполнение подрядчиками Заказчика мероприятий по сокращению затрат при строительстве скважины, разработанных Заказчиком.
3.3. Полномочия супервайзера
Для выполнения задач и функций, супервайзер имеет следующие полномочия:
3.3.1. Является основным представителем Заказчика на объекте, с правом проверки компетенции персонала подрядчиков Заказчика, участвующих в работе.
3.3.2. Имеет право не допускать к проведению работ бурового подрядчика и субподрядчиков Заказчика, если:
• оборудование, инструмент, материалы не подготовлены к проведению работ;
• если уровень компетенции их персонала недостаточен для качественного и безопасного проведения работ.
3.3.3. Имеет право принимать меры по недопущению буровым и прочими подрядчиками и субподрядчиками Заказчика нарушений утвержденного плана работ, стандартов производства работ, охраны труда и промышленной безопасности и охраны окружающей среды, вплоть до приостановки работ в соответствии с приведенным ниже перечнем технологических и технических нарушений, требующих оперативной остановки процесса строительства скважины:
• Отсутствие проектной документации на бурение, крепление скважины (утвержденные планы работ).
• Не соответствие пусковой документации требованиям ПБНГП.
• Неисправность индикатора веса.
• Несоответствие параметров бурового раствора требованиям план – программы на проводку скважины.
• Неисправность системы очистки.
• Отсутствие ПВО, неисправность ПВО и отсутствие в полном объеме документации на ПВО.
• Подъем инструмента производится без контроля за доливом скважины, долив скважины, производится раствором с параметрами, не соответствующими план-программе.
• Отсутствие градуировочной емкости для долива скважины.
• Ожидаемое вскрытие продуктивного горизонта за кругом допуска.
• Отсутствие эксплуатационной колонны и необходимых химических реагентов на скважине за 100 м до вскрытия продуктивного горизонта.
• Нарушение технологических регламентов, РД, ПБНГП, охраны недр и окружающей среды.
• Не выполнение пунктов предписаний предыдущих проверок в установленные сроки.
• Превышение сроков наработки бурильного инструмента, УБТ, элементов КНБК.
3.3.5. Имеет право подтверждать своей подписью первичные акты выполненных работ, подтверждающие физический объем выполненных работ, бурового и прочих подрядчиков и субподрядчиков Заказчика.
3.3.6. Имеет право получать от Заказчика и служб бурового подрядчика информационные материалы, необходимые для выполнения своих функциональных обязанностей.
3.4. Ответственность супервайзера.
Супервайзер несет ответственность за:
3.4.1. Выполнение функциональных обязанностей оговоренных в п. 3.2. «Функциональные обязанности супервайзера».
3.4.2. Правильное и полное использование прав, оговоренных в п. 3.3. «Полномочия супервайзера», для выполнения своих функциональных обязанностей.
3.4.3. Удостоверение своей подписью подрядчикам ЗАКАЗЧИКА актов или других документов, подтверждающих:
• фактически выполненный объем работ;
• качество выполненных работ;
• количество оборудования и материалов, затраченных при выполнении объема работ.
3.4.4. Своевременную, полную и достоверную передачу всей необходимой информации, предусмотренной настоящим Регламентом, Заказчику.
3.4.5. Передачу, либо разглашение документов и сведений, содержащих служебную и коммерческую тайну без согласия Заказчика.
3.4.6. Сбор сведений, составляющих коммерческую тайну, если данная информация не является необходимой для выполнения своих должностных обязанностей.
3.4.7. Неправомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ, нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.
3.4.8. За действия (бездействие), в случае обнаружения признаков деяний перечисленных в пунктах 3.4.5.-3.4.7, содержащих конкретный состав преступления, предусмотренный УК РФ, Исполнитель оставляет за собой право направлять необходимые материалы в отношении этого работника в правоохранительные органы, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ.
3.4.9. Исполнитель несет ответственность по настоящему договору, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством, при наличии грубой неосторожности.
4. ОТЧЕТНОСТЬ.
Отчетность предоставляется в виде следующих форм:
4.1. Ежесуточная отчетность
4.1.1. Оперативная информация за текущие сутки предоставляется Заказчику соответствии с п.3.2.6. настоящего Регламента.
4.1.2. Суточный рапорт за прошедшие сутки супервайзер предоставляет Заказчику соответствии с п.3.2.6. настоящего Регламента.
4.1.3. В «Суточный рапорт» (Приложение №1 к настоящему Регламенту) заносится вся информация по работам связанным со строительством скважины в хронологическом порядке за прошедшие сутки. Суточный рапорт подписывается начальником отряда (оператором) станции ГТИ и ГК, буровым мастером, инженером по буровым растворам, представителями других подрядных и субподрядных организаций и супервайзером.
4.2. К концу завершения всего цикла работ по строительству скважины, супервайзер готовит "Отчет о технико-технологическом надзоре за качеством строительства скважины".Приложение №2
Отчет должен включать в том числе следующую информацию:
• Месторождение, куст, скважина.
• Конструкция скважины, описание проведенных на скважине работ.
• ТЭП строительства скважины.
• Аварии и осложнения.
• Описание процесса освоения скважины.
• Замечания супервайзера(ров) по всем этапом цикла строительства скважины.
• Предложения по совершенствованию технологии и повышению ТЭП строительства скважины.
4.3. Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за предоставление всех документов с полноценной, фактически отображенной информацией, в электронном и письменном виде.
-
ЗАКАЗЧИК
ООО «Норд Империал»
Генеральный директор
____________________ /И.В.Гончаров