Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения государственного контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования

Вид материала

Документация об аукционе

Содержание Часть iii. проект государственного контракта 7.Сроки выполнения работ. 8.Обстоятельства непреодолимой силы. 9. Особые условия. 10. Порядок расторжения контракта. 11. Срок действия Контракта. 12. Реквизиты сторон Заказчик: Подрядчик Заказчик: Подрядчик

Подобный материал:

• Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения государственного, 3430.87kb.
• Документация об аукционе для проведения открытого аукциона, 5378.14kb.
• Инструкция по подготовке и проведению аукциона раздел, 5141.66kb.
• Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения государственного, 1535.46kb.
• Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме, 3123.89kb.
• Документация об аукционе на право заключения государственного контракта, 4286.79kb.
• Извещение о проведении открытого аукциона №85А(08) на право заключить государственный, 433.13kb.
• Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, 47.67kb.
• О проведении открытого аукциона, 1248.03kb.
• Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта, 3950.1kb.

*- В столбцах № 3 - 4 участником размещения заказа описываются предложения о качестве выполняемых работ в соответствии установленными показателями, а также показателями, в соответствии с которыми государственным заказчиком установлены требования к работам в части IV «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации об аукционе.

Участник размещения заказа может подтвердить содержащиеся в данной форме сведения, приложив к ней любые необходимые, по его усмотрению, документы, которые он указывает в приложении. Могут быть также приложены технические описания выполнения работ, описание внутренней системы контроля качества выполняемых работ, буклеты (непредоставление таких документов не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе).

Участник размещения заказа по своему усмотрению может предложить для исполнения контракта дополнительные работы, услуги улучшающие качество выполняемых работ, не предусмотренные техническим заданием и входящие в предлагаемую участником цену контракта. Это предложение может быть оформлено отдельным приложением или указано в таблице.


Участник размещения заказа/уполномоченный представитель

______________

^{(подпись)}

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ЛОТы №№1-10


Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение работ по содержанию

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Чувашской Республике в 2011 – 2013 годах ЛОТ №____


г. Чебоксары «____»_________ 20__ г


Республиканское государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики (далее – РГУ «Чувашупрдор» Минстроя Чувашии), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Атрохова Валерия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили на основании Протокола №_______ от __________20__ г. настоящий Государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.
   

1.1. На основании Гражданского Кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Закона Чувашской Республики от ____________ г. «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от _____________г. №____ Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всего комплекса работ и услуг на 2011-2013 г.г. по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Чувашской Республике Лот №___, обеспечивающих круглогодичное безопасное и бесперебойное движение транспортных средств, а также благоустройство, безопасность дорожного движения и повышение пропускной способности автомобильных дорог (Приложение №1).

Требования к выполняемому комплексу работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них определяются Техническим заданием и перечнем работ, установленными в Государственных стандартах и нормативно-технических документах (Приложение №5 к Государственному контракту), Технических правилах ремонта и содержания дорог, Классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и Руководстве по оценке уровня содержания автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики.

1.2. Конкретные виды и объемы работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, сроки их выполнения, а также требуемый уровень содержания определяются Техническим заданием (Приложение № 2), Календарным графиком производства работ (Приложение № 6).

1.3. Подрядчик при исполнении Контракта может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, имеющие документы, подтверждающие их право на выполнение данного вида работ. Подрядчик обязан представить проект договора субподряда с определением вида, объема и графика работ; квалифицированные сведения о субподрядчике, позволяющие Заказчику принять решение о способности субподрядчика исполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки.

1.4. Подрядчик в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту представляет ____________________ в размере 30% стоимости работ по настоящему контракту.

2. Стоимость работ и услуг.
   

2.1. Общая стоимость работ и услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в 2011-2013 г.г. составляет ____________________ с НДС.

Стоимость работ, подлежащих выполнению в 2011-2012-2013 гг., определена сметным расчетом на виды работ в ценах 1 квартала 2006 года по единичным расценкам каталога единичных расценок на виды работ по содержанию автодорог и искусственных сооружений на них в Чувашской Республике, с пересчетом в текущий уровень цен по прогнозным индексам-дефляторам, разрабатываемым Минэкономразвития Российской Федерации.

Стоимость работ на весь период выполнения работ является твердой и не может изменяться в ходе исполнения настоящего контракта.

2.2. Финансирование работ по настоящему Контракту производится в пределах доведенных до Заказчика объемов финансирования расходов и лимитов бюджетных обязательств из средств республиканского бюджета Чувашской Республики. В 2011 году Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые в установленном порядке работы в сумме ___________ рублей.

Финансирование работ, переходящих на 2012-2013 годы, производится при условии выделения средств бюджета на цели, предусмотренные настоящим Контрактом и заключении Дополнительных соглашений к настоящему Контракту в пределах доведенных до Заказчика объемов финансирования и лимитов бюджетных обязательств из средств республиканского бюджета Чувашской Республики (далее – бюджет) на 2012-2013 годы.

2.3. Заказчик имеет право перечислять Подрядчику аванс в размере до 30% от лимита финансирования и объемов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на приобретение дорожно-строительных, горюче-смазочных и противогололедных материалов при условии поступления средств из бюджета и на основании представленного Подрядчиком счета на оплату. Аванс возвращается Подрядчиком путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику, в размере не менее 50%.

2.4. Основанием для оплаты работ является, оформленный в установленном порядке, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии с Техническим заданием.

2.5. Объем финансирования в процессе реализации Контракта может быть изменен Заказчиком в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств. Уточнение объема финансирования производится по дополнительному соглашению к настоящему Контракту.

3. Обязанности Заказчика.
   

3.1. Заказчик:

-передает Подрядчику по акту необходимую для ведения работ техническую документацию (технический паспорт дороги, отчет по диагностике, схему расположения технических средств).

-осуществляет контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего Контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов, соответствием требованиям, установленным в п.1.1. В части контроля исполнения Подрядчиком условий настоящего контракта при необходимости Заказчик имеет право привлекать специализированные организации.

-в установленном порядке Заказчик обязан осуществлять ежемесячную приемку выполненных работ и услуг в соответствии с методическими рекомендациями и «Руководством по оценке уровня содержания автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики» с оформлением двухсторонних актов (форма № КС-2 и оценки уровня содержания автомобильных дорог), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), являющихся основанием для проведения взаиморасчетов и оплаты работ.

3.2. Заказчик имеет право:

- производить оценку уровня содержания автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в любое время. Дата проведения проверки назначается в любой день. Требования к уровню содержания автомобильных дорог зависят от уровня ее потребительских свойств и определяются принадлежностью к группам автодорог в соответствии с «Руководством по оценке уровня содержания автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики», утвержденного приказом министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 26.05.05г. №18 (принято к применению приказом РГУ «Чувашупрдор» Минстроя Чувашии от 16.09.2008 №351). В качестве основного критерия оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования применяется критерий наличия дефектов. По результатам проверки составляется двухсторонний акт оценки уровня содержания каждой автомобильной дороги общего пользования. При отказе Подрядчика от подписания акта оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования факт отказа Подрядчика фиксируется Заказчиком в акте, который направляется Подрядчику. При не поступлении мотивированного возражения на акт в течение суток со дня получения акта Подрядчиком, односторонний акт служит основанием для применения санкций в соответствии с настоящим Контрактом.

- осуществлять контроль по выполнению работ, в том числе осуществлять выездные проверки на место проведения работ и участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему Контракту.

При проведении проверок Заказчик вправе привлекать представителей структурных подразделений Подрядчика, за которыми закреплены проверяемые автомобильные дороги с правом подписи актов оценки уровня содержания участков автомобильной дороги общего пользования.

- Заказчик имеет право выдавать письменные распоряжения о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений Заказчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ.

- провести проверку целевого и эффективного использования выделенных в соответствии с настоящим Контрактом средств. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику все необходимые документы, включая бухгалтерские, по первому требованию Заказчика.

4. Обязанности Подрядчика.
   

4.1. Подрядчик обязан обеспечить качество выполнения всех работ и услуг в соответствии с условиями настоящего контракта и всех приложений к нему.

Подрядчик обязан поддерживать требуемый уровень содержания обеспечения круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по закрепленным за ним автомобильным дорогам общего пользования и искусственным сооружениям на них.

Если в ходе выполнения настоящего Контракта потребуется получение специального разрешения (лицензии) на выполнение отдельных видов работ, не предусмотренных при заключении настоящего Контракта, то Подрядчик обязан получить лицензию до начала их выполнения.

4.2. Подрядчик обязан выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в соответствии с требованиями, предъявляемыми Методическими рекомендациями, Государственными стандартами, Техническим заданием к настоящему контракту и другими нормативными документами, к состоянию проезжей части, обочин, обстановки пути, земляного полотна, искусственных сооружений, снегозащитных лесопосадок придорожной полосы и т.д., а также в соответствии с природоохранными мероприятиями и действующими санитарными нормами, своевременно занести их в журнал производства работ по установленной форме.

Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, произошедшее по независящим от Подрядчика причинам, не является нарушением Контрактных обязательств.

4.3. Подрядчик обязан проводить регулярный (ежедневный), периодический (не реже одного раза в месяц) и специальный осмотры автодороги с составлением ведомостей дефектов и несоответствия уровню содержания с занесением в Журнал ежедневных осмотров.

4.4. Подрядчик обязан обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение установленного предписанием срока, исправлять дефекты за свой счет. Для участия в составлении двухстороннего акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный Заказчиком.

4.5. Подрядчик обязан исполнять предписания и распоряжения Заказчика в установленный срок и своевременно представить в адрес Заказчика отчет об исполнении предписания. При наличии письменного заявления Подрядчика Заказчик может принять решение о продлении сроков устранения нарушений с учетом уважительных (объективных) причин, не позволивших в установленные сроки устранить нарушения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения предписаний и распоряжений Заказчика, либо несвоевременное предоставление отчета об их исполнении, Подрядчик несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законом и контрактом.

4.6. Подрядчик обязан разработать за свой счет пакет нормативной и исполнительной документации: месячный план-график производства работ, сметы, приказы о закреплении автомобильных дорог за структурными подразделениями, графики дежурств исполнителей, техники; выдавать производственные задания бригадам, отвечать за их рациональную расстановку и организацию работ, обеспечивая ритмичность работы и использование рабочих в соответствии с их квалификацией.

Подрядчик обязан согласовать с ГИБДД схему расстановки дорожных знаков, ограждения мест производства работ и нести ответственность за безопасность движения автотранспорта в зоне производства работ, ежедневно вести журнал производства работ.

4.7. Подрядчик обязан в установленном порядке вести учет дорожно-транспортных происшествий (ДТП), составлять линейные графики аварийности на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них. Совместно с представителями ГИБДД принимать участие в осмотре мест ДТП с целью определения дорожных условий на момент совершения ДТП, а также объёма причинённого ущерба и составления акта обследования на месте и на момент совершения ДТП с указанием перечня причинённого ущерба участкам автомобильной дороге. Подрядчик обязан информировать Заказчика о произошедших ДТП и иных происшествиях, их причинах и последствиях, а также докладывать о принятых мерах.

В установленные Федеральным дорожным агентством сроки Подрядчик представляет Заказчику отчеты по ДТП, заверенные в ГИБДД.

4.8. При нанесении ущерба автомобильной дороге в результате ДТП Подрядчик, в порядке и сроки, установленные Федеральным законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обращается по выданной Заказчиком доверенности для возмещения причинённого республиканскому имуществу ущерба с виновных в ДТП лиц, в сроки, установленные ГОСТ 50597-93, устраняет повреждения, причинённые в результате ДТП. Результаты рассмотрения заявлений о возмещении причинённого ущерба Подрядчик в течение суток сообщает Заказчику в письменной форме с приложением соответствующих документов.

Подрядчик осуществляет страхование в соответствии с действующим законодательством следующих рисков: риска случайной гибели или случайного повреждения автомобильной дороги и сооружений на ней, а также причинение вреда третьим лицам при осуществлении эксплуатации автомобильной дороги. Выбор страховой организации и размеры страховых выплат согласовываются с Заказчиком.

При наличии затрат на страхование (затраты по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков) Подрядчик должен представить Заказчику подтверждающие документы на сумму страхования.

4.9. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.10. Подрядчик обязан проводить технический контроль за выполнением технических условий и утвержденной документации на размещение объектов сервиса, прокладки инженерных коммуникаций, строительства зданий и сооружений, установки дорожных знаков и указателей, организации мест несанкционированной торговли, установки рекламы и т.п. в пределах полос отвода и придорожных полос, установленных постановлением Правительства РФ и нормативными актами субъектов РФ, участвовать в комиссии по их проверке, согласовывать ордер на производство земляных работ, в течение суток в письменной форме известить Заказчика о фактах несанкционированных действий юридических или физических лиц и принять меры к прекращению производства работ, ликвидации возникших дефектов и возмещению ущерба.

4.11. Подрядчик обязан вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и позволяющих по своей оснащённости средствами измерений, испытательным оборудованием, определять качество конкретных дорожных работ.

4.12. Подрядчик обязан не менее чем за 10 дней до начала производства работ предоставить Заказчику заключения по испытаниям применяемых материалов, а также сертификаты качества на используемые материалы.

4.13. Подрядчик обязан ежемесячно проводить сверку имеющихся данных о ДТП на дорогах, находящихся в ведении, с данными подразделений ГИБДД. Результаты сверки оформлять справкой, заверенной в подразделении ГИБДД, и представлять Заказчику.

4.14. В целях своевременной и качественной подготовки автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них к работе в зимний период Подрядчик обязан в срок до 15 октября текущего года закончить заготовку противогололедных материалов в объемах, рассчитанных в соответствии с Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р.

4.15. В случае выявления дефектов или несоответствий на участке гарантийного обслуживания Подрядчик обязан совместно с Заказчиком составлять акт в произвольной форме.

4.16. Подрядчик обязуется ежемесячно 4 и 19 числа проводить учет движения транспортных средств на утвержденных учетных пунктах и предоставлять сведения Заказчику, а также проводить их анализ.

4.17. Подрядчик принимает на себя обязательства по подготовке, оформлению и своевременному представлению бухгалтерской, статистической и иной установленной государственной отчетности, исполнительной документации, а также вносить предложения по корректировке паспортов участков автомобильных дорог и схем расположения технических средств организации дорожного движения. Подрядчик гарантирует качество и достоверность предоставляемой информации.

4.18. Подрядчик обязан обеспечить представителя Заказчика транспортными средствами и оборудованием, необходимым для проведения осмотра дороги и приемки выполненных работ.

4.19. Подрядчик обязан принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества содержания дорог.

4.20. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком перечень субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению специализированных работ.

Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.

4.21. Подрядчик принимает на себя обязательства по целевому, экономному и эффективному использованию финансовых ресурсов, выделенных на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в том числе за счет внедрения прогрессивных и ресурсосберегающих дорожных технологий и материалов.

4.22. Подрядчик обязан выполнять мобилизационные задания (заказы), установленные Заказчиком.

4.23. На срок действия настоящего Контракта Подрядчик обязан взаимодействовать с администрациями районов, по территории которых проходят автомобильные дороги общего пользования; районными и республиканскими ГИБДД МВД Чувашии, МЧС Чувашии, Управлением государственного автодорожного надзора по Чувашской Республике Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, ГУ «Чувашский ЦГМС», органами занятости населения (по вопросам организации общественных работ при выполнении сезонных и временных дорожных работ) и другими органами исполнительной власти, учреждениями и организациями, способствующими выполнению настоящего Контракта и контролю за транспортно-эксплуатационным состоянием обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.

4.24. Подрядчик обязан в течение 4-х часов информировать Заказчика обо всех случаях повреждения автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, произошедших дорожно-транспортных и иных происшествиях, их причинах и последствиях с направлением в адрес Заказчика копий документов по ДТП, а также докладывать о принятых мерах. Информация о случаях временного ограничения движения автотранспортных средств на отдельных участках автомобильной дороги по условиям их содержания или по иным условиям, ДТП с тяжкими последствиями (погибло 5 человек и более, пострадало 10 человек и более, а также ДТП с рейсовыми автобусами независимо от числа пострадавших), причиной которых являются неудовлетворительные дорожные условия, перерывы (закрытие) движения автомобильного транспорта, опасные природные явления, катастрофы, террористические акты и другие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и криминального характера предоставляется незамедлительно.

4.25. В нештатных ситуациях в целях обеспечения безопасности участников движения и пассажиров Подрядчик обязан незамедлительно и самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по расчистке проезжей части дороги, изменению маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и/или запрещению проезда по поврежденному и/или опасному для движения транспорта участку автомобильной дороги.

С момента обнаружения нештатных ситуаций на участке автомобильной дороги, препятствующих безопасному или бесперебойному движению транспортных средств, Подрядчик обязан немедленно приступить к ликвидации их последствий.

Нештатными ситуациями являются:

- последствия дорожно-транспортных происшествий, препятствующие бесперебойному и (или) безопасному движению транспортных средств.

- неблагоприятные погодные явления;

- ликвидация последствий техногенных и (или) природных катастроф (аварии на промышленных объектах, землетрясения, наводнения и т.п.), вызвавших разрушения отдельных участков (сооружений) на закрепленных за Подрядчиком участках автомобильных дорог.

4.26. Подрядчик обязан принять необходимые меры по сохранности автомобильных дорог общего пользования от механических и иных повреждений, ухудшающих транспортно-эксплуатационное состояние, и вызванных несанкционированными действиями юридических или физических лиц (включая прокладку инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений в полосе отвода и придорожной полосе, уничтожение или порчу дорожных знаков и других элементов обстановки пути, а также проезд по автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств, масса, нагрузки на ось или габариты которых превышают допустимые значения).

Для взыскания ущерба с лиц, чьи действия повлекли ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования или их конструкций и элементов, Подрядчик обязан принять меры по документальному фиксированию нанесения таких повреждений и предоставить указанные документы Заказчику. Подрядчик обязан незамедлительно принять все возможные меры по взысканию с виновных лиц ущерба, нанесенного республиканскому имуществу в судебном и досудебном порядке. При этом Заказчик доверяет и уполномочивает Подрядчика выступить истцом со всеми правами и обязанностями, вытекающими из данного поручения и предусмотренными действующим законодательством.

4.27. Для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий экстремальных ситуаций (обильные снегопады, резкие переходы температуры воздуха через нулевую отметку, паводковые воды и т.п.) Подрядчик обязан организовать круглосуточное дежурство диспетчерской службы и необходимой техники, а также:

в весеннее-летне-осенний период - круглосуточное дежурство ремонтных бригад в выходные и праздничные дни;

в зимний период - дежурство с 19 часов до 7 часов утра в рабочие дни и круглосуточное дежурство в выходные и праздничные дни, обеспечение круглосуточной готовности снегоуборочной и другой необходимой техники.

Подрядчик разрабатывает и согласовывает с ГИБДД, МЧС и другими органами Чувашской Республики схемы объездов и заключает договоры на привлечение необходимой дорожно-эксплуатационной техники.


5. Приемка работ

5.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком (с участием Подрядчика) ежемесячно на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ по ведомостям объемов работ и единичным расценкам путем оценки уровня содержания в соответствии с Техническим заданием обслуживаемых Подрядчиком участков автомобильных дорог и анализа следующих материалов:

- исполнительной производственно-технической документации (журналы производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты на применяемые материалы и т.п.);

- об отсутствии (наличии) ДТП согласованные с органами ГИБДД справки (представляются Подрядчиком):

- об отсутствии (наличии по вине Подрядчика) случаев затруднения движения транспортных средств и возникновения препятствий для движения, вызвавших снижение средней скорости транспортного потока;

5.2. Уровень содержания элементов безопасности дорожного движения – дорожных знаков, линий освещения, световозвражающих элементов – в обязательном порядке оценивается и в светлое и в темное время суток.

5.3. Уровень содержания оценивается на всем протяжении обслуживаемых в соответствии с настоящим Контрактом участков автомобильных дорог, за исключением участков, переданных соответствующими актами другим подрядным организациям для производства работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, а также элементов дороги, переданных соответствующим подрядным организациям по контракту. При этом в указанных актах должна быть определена (разграничена) степень ответственности за обеспечение безопасного и бесперебойного движения и уровень содержания.

5.4. Отсутствие записи в Журнале ежедневных осмотров автомобильной дороги, элементов обустройства и сооружений о наличии на участке автомобильной дороги несоответствий или дефектов на момент проведения комиссионного осмотра участка не является основанием для исключения километров из оценки уровня содержания.

5.5. По результатам оценки уровня содержания составляется:

- итоговая ведомость оценки уровня фактического содержания автомобильной дороги, в которой суммируются снятые с оплаты в промежуточных ведомостях километры независимо от количества их упоминаний;

- акты выполненных работ КС-2.

5.6. При наличии в отчетном периоде по вине Подрядчика случаев затруднения движения транспортных средств и возникновения препятствий для движения, и наличии ДТП по сопутствующим дорожным условиям, соответствующие километры снимаются с финансирования.

5.7. Снятие с оплаты километров, на которых произошло дорожно-транспортное происшествие с сопутствующими дорожными условиями производится в месяце, в котором поступила вышеуказанная информация в адрес Заказчика.

5.8. Приемка работ осуществляется за период с 26 числа предшествующего месяца по 25 число текущего месяца.

6. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров.
   

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

6.3. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями.

6.4. При не достижении Подрядчиком условий, оговоренных п.2 ч.4 Технического задания (Приложение №2 к настоящему контракту) при оценке уровня фактического содержания автомобильной дороги к Подрядчику применяются коэффициенты снятия объемов работ за снижение требуемого уровня содержания в соответствии с Приложением №4 к настоящему контракту;

6.5. Заказчик при нарушении Подрядчиком контрактных обязательств вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере:

- за заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком – 50% от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации с обязательным расторжением Подрядчиком указанного договора;

- за несвоевременное и недостоверное заполнение журналов ежедневных осмотров, журналов производства работ, журналов производства работ в зимний период – 0,1% от суммы выполненных работ за отчетный период;

- за нарушение сроков исполнения распоряжений и предписаний Заказчика, несвоевременную заготовку противогололедных материалов, нарушения сроков информации, нарушение требований согласованных в соответствии с п.4.6 схем ограждения производства работ, использование некачественных материалов – 50 000 рублей за каждый случай;

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных в период гарантийного срока – 0,1% от контрактной цены за каждые 30 дней просрочки исполнения обязательств;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ - 0,3 % от суммы выполняемых работ.

- за бездействие и уклонение от принятия мер в отношении лиц (организаций), виновных в несогласованной прокладке инженерных коммуникаций, строительстве зданий и сооружений, установке дорожных знаков и указателей, организации мест несанкционированной торговли, установке рекламы и т.п. – 1/300 ставки рефинансирования за каждый случай;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ – 0,3 % от суммы выполняемых работ;

- при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком на объекте и подтвержденных соответствующими документами - 30000 рублей за каждый выявленный Заказчиком факт некачественного производства работ;

- в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах на объекте в сроки, установленные Заказчиком – 20 000 рублей;

Штрафные санкции уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в республиканский бюджет с представлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-дневный срок с момента получения Подрядчиком претензии Заказчика.

6.6. Если в ходе исполнения настоящего Контракта будет установлен факт перерыва движения транспортных средств на любом из обслуживаемых участках автомобильной дороги общего пользования, произошедший из-за неудовлетворительных дорожных условий, Заказчик не оплачивает работы по содержанию конкретного участка автомобильной дороги за соответствующий месяц, кроме того, удерживает с Подрядчика – 0,1 % от Контрактной цены за каждый день перерыва движения транспортных средств.

6.7. При не своевременном информировании Заказчика о транспортно-эксплуатационном состоянии участка автомобильной дороги, произошедших дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях, их причинах и последствиях, а также о принятых мерах, а равно, при представлении информации в неполном объеме или в искаженном виде, Заказчик удерживает с Подрядчика 0,01 % от Контрактной цены за каждый случай не передачи или передачи в неполном объеме или в искаженном виде информации.

6.8. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик в установленном порядке взыскивает с Подрядчика неустойку в размере одной десятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от общей стоимости работ за каждый календарный день просрочки.

6.9. Подрядчик компенсирует все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие недобросовестного выполнения Подрядчиком работ по настоящему контракту Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий.

6.10. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности движения по участкам автомобильных дорог при выполнении работ по ее содержанию, предусмотренных в Техническом задании к настоящему контракту. Отсутствие ДТП по дорожным условиям Подрядчик подтверждает ежемесячной справкой, заверенной органами ГИБДД.

6.11. При обнаружении в период гарантийной эксплуатации Объекта дефектов, следствием которых явилась деятельность Подрядчика, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.

6.12. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых специалистов – экспертов.

6.13. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов составляет 12 месяцев с момента (даты) подписания Акта выполненных работ.


7.Сроки выполнения работ.

7.1. Сроки выполнения работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2011-2013 г.г.:

ежегодное зимнее содержание - с 01 января – по 05 апреля, с 28 октября - по 31 декабря,ежегодное летнее содержание – с 06 апреля – по 27 октября.

Устранение после зимних локальных разрушений покрытия проезжей части и обочин должны быть завершены ежегодно до 15 мая.


8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне­ние обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий или общественно политических конфликтов в зоне обследуемых дорог, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог, если эти обстоятельства непосред­ственно и негативно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

8.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

8.3. Если стороны не смогут в течение 7 календарных дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном действующим законодательством.


9. Особые условия.

9.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом выполнения работ, в том числе осуществлять выездные проверки на место проведения работ и участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему Контракту.

9.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, заключенного в порядке, аналогичном для заключения настоящего Контракта.

9.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

9.4. Подрядчик не имеет права без согласования с Заказчиком использовать придорожные полосы и полосы отвода в рекламных или иных коммерческих целях.

9.5. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

9.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской Республики.

10. Порядок расторжения контракта.

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по письменному соглашению сторон в случаях:

• наступление форс-мажорных обстоятельств, в соответствии с п.8.2 настоящего Контракта.
  

10.2. Заказчик вправе требовать расторжения Государственного контракта в установленном порядке с возмещением ему убытков в следующих случаях:

а) при прекращении финансирования из республиканского бюджета;

б) несоответствия на 20 % и более уровню содержания, предусмотренному п.1.1 настоящего Контракта, или снятие с оплаты километров на 20 % и более – не менее 3-х раз;

в) при фиксировании даже единичного факта перерыва в движении транспорта по автомобильной дороге по причине неудовлетворительных дорожных условий.

г) задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 1 месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

д) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных п.7.1 и Техническим заданием;

е) нарушение Подрядчиком требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативных документов;

В случае принятия решения о расторжении Контракта Заказчик уведомляет Подрядчика за 2 месяца.

При расторжении Контракта Заказчиком в случаях, предусмотренных п.10.2. Контракта, Подрядчик в течение 2-х месяцев со дня получения от Заказчика уведомления о расторжении контракта, обязан продолжать выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, а также устранить допущенные дефекты и недоделки.

Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта.


11. Срок действия Контракта.

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с 01 января 2011 года и действует по 31 декабря 2013 года (но в любом случае до полного исполнения сторонами обязательств по нему).

11.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложения к контракту:

1. Перечень автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
   
2. Техническое задание;
   
3. Протокол согласования контрактной цены;
   
4. Перечень применяемых коэффициентов снятия объемов работ;
   
5. Перечень нормативно-технических документов;
   
6. Календарный график
   

12. Реквизиты сторон

Заказчик: Подрядчик:

428004 г.Чебоксары пр.И.Яковлева д.2а РГУ «Чувашупрдор» Минстроя Чувашии ИНН 2130024126 КПП 213001001 л/с 03262400411 в Минфине Чувашии р/с 40201810300000100004 в ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России г.Чебоксары БИК 049706001 ОКПО 99487272 тел.54-02-20

Заказчик: Подрядчик:

Директор

РГУ «Чувашупрдор»

Минстроя Чувашии


В.А.Атрохов


Приложение № 3

к Государственному контракту

№___ от _________ 20___ г.


П Р О Т О К О Л

согласования контрактной цены на выполнение работ

по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в 2011-2013 годах Лот №_________


___________20__ г.


Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика - директор РГУ «Чувашупрдор» Минстроя Чувашии Атрохов Валерий Александрович и представитель Подрядчика – директор __________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной цены на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них Лот №__ в сумме __________________ рублей, в том числе стоимость работ, подлежащих выполнению и оплате в 2011 году - ___________ рублей с НДС.

Настоящий протокол является основанием для проведения расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.


Заказчик: Подрядчик:

Директор

РГУ «Чувашупрдор»

Минстроя Чувашии


В.А.Атрохов