Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения государственного контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования
| Вид материала | Документация об аукционе |
- Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения государственного, 3430.87kb.
- Документация об аукционе для проведения открытого аукциона, 5378.14kb.
- Инструкция по подготовке и проведению аукциона раздел, 5141.66kb.
- Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения государственного, 1535.46kb.
- Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме, 3123.89kb.
- Документация об аукционе на право заключения государственного контракта, 4286.79kb.
- Извещение о проведении открытого аукциона №85А(08) на право заключить государственный, 433.13kb.
- Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, 47.67kb.
- О проведении открытого аукциона, 1248.03kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта, 3950.1kb.
28. Право на обжалование
Участники имеют право обжаловать незаконное решение или поведение уполномоченного органа или аукционной комиссии в связи с процедурами проведения аукциона, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики.
Раздел 6. Информационная карта аукциона
Нижеследующие конкретные условия проведения открытого аукциона являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в аукционе.
В
случае противоречия между положениями инструкции по подготовке заявок на участие в аукционе и положениями информационных карт заявок на участие в аукционе последние имеют преобладающую силу. | № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Данные заказчика | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. Наименование Заказчика, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты | Республиканское государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики Адрес: 428024 г.Чебоксары проспект И.Яковлева, 2а Электронная почта: mintrans27@cap.ru. Контактные телефоны: (8352) 54-01-24. Факс (8352) 54-02-20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Данные уполномоченного органа | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.Наименование уполномоченного органа, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты | Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам. Адрес: до 30 ноября 2010 г.- 428004 г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, 2 этаж; с 01 декабря 2010 года - 428004, г. Чебоксары, площадь Республики, д. 2, 2 этаж; Электронная почта: tender5@cap.ru Контактные телефоны: (8352)62-30-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Предмет аукциона | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Чувашской Республики, в 2011-2013 годах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Вид аукциона | Открытый аукцион | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Финансовые условия | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1. Начальная цена контракта |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2.Структура цены контракта (порядок формирования цены) | Цена контракта (цена лота) рассчитана на весь объем и период выполнения работ, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Участник размещения заказа производит расчет своего предложения по цене государственного контракта на основе требований технической части аукционной документации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3. Шаг аукциона | «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта по каждому лоту. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 Источник финансирования | Республиканский бюджет Чувашской Республики. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5. Порядок оплаты | Порядок оплаты определяется п.2 Части III Государственный контракт Документации об аукционе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.6. Валюта расчета и платежей | Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 5.7. Форма, сроки и порядок оплаты работ | Оплата осуществляется за фактически выполненные работы на основании подписанного Сторонами Акта приемки выполненных работ с приложением счетов фактур в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными до заказчика, в безналичной форме, в порядке, установленном государственным контрактом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Требования к участникам аукциона | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1. Общие требования к участникам аукциона | В аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматели. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2. Обязательные требования | а) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; б) непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица или непроведение в отношении участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; в) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; г) отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках аукциона. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3. Преференции | Не установлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Заявка на участие в аукционе | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1. Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Комплект документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе должен содержать: 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; 3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 4. Сведения о функциональных характеристиках и качественных характеристиках работ, о качестве работ; 5. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 7. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения). 8. Любые другие документы по усмотрению участника аукциона. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота) отдельно, по форме, установленной настоящей документацией. В случае, если участник размещения заказа подает более одной заявки на участие в аукционе (лоте), все заявки на участие в аукционе (лоте) с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов аукциона. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3. Срок подачи заявок на участие в аукционе | Дата начала подачи заявок: 20 ноября 2010 года. Дата окончания подачи заявок: 13 декабря 2010 г. Заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 10 часов 00 минут по московскому времени. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4. Место подачи заявок на участие в аукционе | До 30 ноября 2010 г. по адресу: 428004 г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, 2 этаж; с 01 декабря 2010 года по адресу: 428004, г. Чебоксары, площадь Республики, д. 2, 2 этаж; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Обеспечение заявок на участие в аукционе | установлено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе | 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: Лот №1- 971 099 рублей 60 коп.; Лот №2- 1 748 397 рублей 50 коп.; Лот №3- 1 302 325 рублей 30 коп.; Лот №4- 1 404 286 рублей 10 коп.; Лот №5- 2 079 097 рублей 20 коп.; Лот №6- 1 727 716 рублей 50 коп.; Лот №7- 1 459 266 рублей 55 коп.; Лот №8- 932 976 рублей 80 коп.; Лот №9- 949 140 рублей 60 коп.; Лот №10- 1 045 592 рубля 60 коп. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе должны быть внесены участником размещения заказа на лицевой счет уполномоченного органа на размещение заказа до момента подачи заявки на участие в аукционе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.2. Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в аукционе | Получатель: Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам ОГРН 1042128010660, ИНН 2128054518, КПП 213001001, ОКАТО 97401000000, л/с 05262Ч00351 в Минфине Чувашии Текущий счет Минфина Чувашии 40302810000004000011 в ГРКЦ НБЧР БИК 049706001 Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в аукционе на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Чувашской Республике, в 2011-2013 гг. (Реестровый номер торгов 242-ОА/2010 Лот №____). Документ, подтверждающий перечисление задатка (платежное поручение с отметкой банка), представляется Заявителем одновременно с Заявкой на участие в аукционе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Место, время и дата проведения аукциона | 09 часов 00 минут 17 декабря 2010 года 428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10. каб. 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Срок заключения контракта | Государственный контракт заключается не ранее 10 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Требование об обеспечении исполнения контракта | установлено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 11.1. Размер обеспечения контракта | 30% начальной (максимальной) цены контракта: Лот №1- 5 826 598 руб.; Лот №2- 10 490 385 руб.; Лот №3- 7 813 952 руб.; Лот №4- 8 425 717 руб.; Лот №5- 12 474 583 руб.; Лот №6- 10 366 299 руб.; Лот №7- 8 755 560 руб.; Лот №8- 5 597 861 руб.; Лот №9- 5 694 844 руб.; Лот №10- 6 273 556 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Привлечение субподрядных организаций | Допускается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Конкретные требования к предмету аукциона | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование работ | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Чувашской Республике, в 2011-2013 годах (ЛОТы №№1-10). Подробный перечень и объем работ установлен в Части IV «Техническое задание» Документации об аукционе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место, сроки выполнения работ | Место выполнения работ: Лот №1- Алатырский район Чувашской Республики; Лот №2- Алатырский район Чувашской Республики; Лот №3-Аликовский район Чувашской Республики; Лот №4-Батыревский район Чувашской Республики; Лот №5-Вурнарский район Чувашской Республики; Лот №6-Ибресинский район Чувашской Республики; Лот №7-Канашский район Чувашской Республики; Лот №8-Комсомольский район Чувашской Республики; Лот №9-Красноармейский район Чувашской Республики; Лот №10-Красночетайский район Чувашской Республики. Сроки выполнения работ: начало – с 1января 2011года, окончание – 31 декабря 2013 года. Сроки выполнения работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2011-2013годах: - ежегодное зимнее содержание: с 01 января – по 05 апреля, с 28 октября - по 31 декабря; - ежегодное летнее содержание: с 06 апреля – по 27 октября. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Методы и технология выполнения работ | В соответствии с техническим заданием и нормативными документами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантийный срок в отношении результата работ | 12 месяцев |
ЧАСТЬ II. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Приложение №1
Форма I. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
| На бланке организации Дата, исх. номер | Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам |
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения государственного контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них в Чувашской Республике в 2011-2013 годах (ЛОТ №__) от _____________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
1. Настоящей заявкой подтверждаем нашу готовность участия в аукционе на право заключения государственного контракта на _______________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. С условиями проекта государственного контракта согласны.
3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
4. В случае, если наше предложение по цене будет признанно лучшим, мы берем на себя обязательство подписать государственный контракт с Государственным заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями документации по аукционе и условиями наших предложений, в срок до ___________________.
5. В случае если наше предложение по цене будет вторым, и победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и по цене, предложенной нами на аукционе.
6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________________________________________________________________
(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя-Участника размещение заказа)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства; деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
7. Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________
(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя-Участника размещение заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.
8. В случае признания нашей заявки как содержащей лучшие условия исполнения государственного контракта и присвоения ей первого номера, нами будет представлено обеспечение исполнения государственного контракта в виде ________________________ (безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечисленных на расчетный счет Заказчика) на сумму ______ [сумма обеспечения устанавливается в соответствии с Информационной картой аукциона.].
9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен: ______________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.
10. В случае присуждения нам права заключить государственный контракт в период с даты получения протокола аукциона и проекта государственного контракта и до подписания официального государственного контракта настоящая заявка будет носить характер предварительно заключенного нами и государственным заказчиком договора о заключении государственного контакта на условиях документации об аукционе.
11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________
12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ______ стр.
Руководитель (уполномоченное лицо) участника размещения заказа
___________________ _____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
(дата)