«Марийский машиностроительный завод»
| Вид материала | Документация об аукционе |
- Очерский машиностроительный завод омз организационная форма: ОАО «Очерский машиностроительный, 14.05kb.
- Дополнительная информация об организации, 588.83kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1254.16kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год ОАО «Машиностроительный, 375.43kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Ишимбайский машиностроительный, 370.92kb.
- Отчет об оценке стоимости действующего предприятия ОАО "машиностроительный завод", 2544.04kb.
- Объявление для акционеров ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод» о проведении внеочередного, 20.26kb.
- 13. Инновационно-внедренческая деятельность в России, 106.12kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ишимбайский машиностроительный завод», 229.83kb.
- Открытое акционерное общество «Ижевский машиностроительный завод», 134.42kb.
Подписи сторон:
Проект КОНТРАКТА
по Лоту № 4
На поставку комплекта технологического оборудования для нужд открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод», состоящего из высокоточного токарного станка с ручным управлением модели MD250S фирмы GDW, Германия и принадлежностей оснащения.
город Йошкар-Ола «___» _______________ 2011 г.
__________________________________________ (_____________________) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующ_____ на основании _________________, с одной стороны, и
Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ефремова Бориса Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
Настоящий Контракт заключён по результатам открытого аукциона в электронной форме на основании протокола аукционной комиссии № ____________ от ______________.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется поставить, а также выполнить работы по монтажу, наладке, пуску в эксплуатацию Оборудования и обучению работе на Оборудовании специалистов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях настоящего контракта товар и выполненные работы (оказанные услуги) согласно Приложению № 1 (далее по тексту - Оборудование).
1.2. В обязательства Исполнителя по поставке Оборудования входит:
1.2.1. доставка за счет Исполнителя Оборудования до места нахождения Заказчика (Россия, РМЭ, город Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15);
1.2.2. проведение на территории Заказчика (Россия, РМЭ, город Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15) монтажа, пуско-наладочных работ по запуску в эксплуатацию Оборудования;
1.2.3. проведение инструктажа и обучения работе на Оборудовании специалистов Заказчика в соответствии с ТЗ.
1.3. Поставка Оборудования считается выполненной только после полного надлежащего выполнения всех обязательств Исполнителя, указанных в пункте 1.2 настоящего Контракта.
1.4. Риск утраты и случайной гибели Оборудования переходит от Исполнителя к Заказчику с момента фактической передачи Оборудования Заказчику в месте поставки.
1.5. Перечень, количество, технические характеристики Оборудования, а также дополнительные требования к поставке указаны в техническом задании (Приложение № 2), которое является неотъемлемой частью Контракта.
1.6. Исполнитель поставляет вместе с Оборудованием стандартный комплект технической документации в соответствии с требованиями технического задания.
1.7. Качество Оборудования должно полностью соответствовать техническим требованиям, установленным условиями настоящего Контракта и технической документации производителя Оборудования.
1.8. Поставляемое оборудование, составные части, узлы, комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации) и отражать все последние модификации конструкции и материалов. Не допускается поставка выставочных образцов, не серийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Год выпуска не ранее 2011года.
1.9. Исполнитель гарантирует, что поставляемое Оборудование принадлежит ему на праве собственности, не заложено, не является предметом ареста, свободно от прав третьих лиц, а также обязуется возместить Заказчику в течение пятнадцати календарных дней с момента получения мотивированной претензии все возникшие у Заказчика в связи с невыполнением Исполнителем данного обязательства убытки и расходы.
2. ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
2.1. Общая цена Контракта составляет в соответствии с протоколом аукционной комиссии № ____ от ______ __________________________________________ руб.
2.2. В общую сумму контракта входит стоимость оборудования, оснастки, НДС, расходы на перевозку, упаковку, маркировку, экспедирование, доставку до склада Заказчика (Россия, РМЭ, город Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15), страхование Оборудования на период доставки в местонахождение Заказчика, полный комплект технической документации (согласно техническому заданию), монтаж, пуско-наладку оборудования, инструктаж специалистов и обучение обслуживающего и ремонтного (сервисного) персонала основным приемам и методам эксплуатации на предприятии Заказчика, а также все иные расходы исполнителя (налоги, пошлины, сборы и т.п.), включая расходы, связанные с ввозом оборудования иностранного производства на территорию РФ.
2.3. Цены твердые и не подлежат изменению в течение всего срока действия Контракта.
2.4. Условия платежа:
2.4.1. Обеспечение исполнения Контракта в размере 30% стоимости Контракта предоставляется Исполнителем Заказчику до момента заключения настоящего Контракта.
2.4.2. Обеспечение исполнения Контракта, представленное Исполнителем, будет удержано Заказчиком в случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту.
2.4.3. Сумма Обеспечения в течение всего срока ее действия индексации и корректировкам не подлежит.
2.4.4. Обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено в виде передачи Заказчику в залог денежных средств.
2.4.5. Авансовый платеж в размере 30 % общей суммы настоящего Контракта производится на счет Исполнителя в течение 5 дней с даты подписания настоящего Контракта, при условии и предоставления обеспечения исполнения Контракта Исполнителем.
2.4.6. Окончательный расчет в размере 70 % общей суммы настоящего Контракта Заказчик оплачивает Исполнителю в течение 10 дней после подписания Сторонами Акта выполнения условий по п. 1.2. настоящего контракта.
2.5. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, МОНТАЖА, ПУСКО-НАЛАДКИ И ОБУЧЕНИЯ
3.1. Исполнитель поставляет Оборудование (включая монтаж, пуско-наладочные работы и обучение специалистов Заказчика) в сроки, указанные в Спецификации (Приложение № 1).
Для выполнения работ по монтажу, пуско-наладке и обучению Исполнитель имеет право привлекать сторонние подрядные организации, предварительно уведомив об этом Заказчика и оставаясь ответственным перед Заказчиком за исполнение своих обязательств по Контракту лично.
3.2. В течение трех дней с момента заключения контракта Поставщик должен предоставить Заказчику все необходимые технические данные и требования для подготовки производственных помещений к монтажу поставляемого оборудования, включая монтажную схему с указанием точек подвода энергоносителей, коммуникаций, рекомендуемую планировку размещения оборудования, схему нагрузок на фундамент, требования к фундаменту и любую другую техническую информацию необходимую для монтажа поставляемого оборудования.
3.3. После доставки Оборудования Исполнителем в местонахождение Заказчика (424003, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15) Заказчик, не распаковывая Оборудование, принимает его, согласно тарных мест, указанных в транспортно-сопроводительных документах перевозчика и Исполнителя. По результатам приемки Заказчик подписывает транспортно-сопроводительные документы перевозчика и Исполнителя (Товарную накладную, Товарно-транспортную накладную). Указанные документы не свидетельствуют об исполнении обязательств Исполнителя по поставке Оборудования как это указано в пункте 1.2 настоящего Контракта. Представитель Заказчика предоставляет доверенность на получение Оборудования.
3.4. Исполнитель принимает на себя обязательства осуществить силами своих специалистов шеф-монтаж, пуско-наладочные работы по запуску в эксплуатацию Оборудования, поставляемого по настоящему Контракту и провести инструктаж и обучение специалистов Заказчика согласно ТЗ.
Исполнитель, находясь на территории Заказчика, несёт полную ответственность за соблюдение внутриобъектового режима Заказчика, правил охраны труда и пожарной и экологической безопасности, за исправное состояние оборудования Заказчика, находящегося в зоне проведения работ.
3.5. Не позднее, чем за 5 дней до даты выезда специалистов Исполнителя для выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику уведомление, содержащее:
- информацию о специалистах Исполнителя, выезжающих для проведения работ;
- данные для оформления пропусков;
- планируемую дату прибытия на территорию Заказчика.
3.6. Расходы по проезду специалистов Исполнителя, провозу их багажа, содержанию специалистов Исполнителя на заводе Заказчика несет Исполнитель.
3.7. К моменту приезда специалистов Исполнителя Заказчик в соответствии с документами предоставленными Исполнителем на основании пункта 3.2 Контракта обязан обеспечить за свой счет и силами своих специалистов:
- готовность места для монтажа основного и дополнительного Оборудования в соответствии с планировками завода-изготовителя Оборудования;
- подвод необходимых коммуникаций в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя и общим планом расположения Оборудования, а именно электроэнергии и т.п.
3.8. Распаковка Оборудования и инструментальной оснастки должна производиться в присутствии представителя Исполнителя.
3.9. Прибытие наладчиков для проведения пуско-наладочных работ в течение 5 рабочих дней с момента вызова.
По окончании монтажа и пуско-наладочных работ проводятся приемо-сдаточные испытания Оборудования согласно ТЗ.
3.10. При положительных результатах испытаний, которые продемонстрировали соответствие Оборудования качеству и техническим характеристикам, указанным в настоящем Контракте, а также обучения специалистов Заказчика стороны подписывают Акт пуска Оборудования в эксплуатацию.
3.11. После подписания Акта пуска Оборудования в эксплуатацию поставка оборудования считается осуществленной.
3.12. Датой поставки Оборудования считается дата, на которую выполнены все обязательства Исполнителя указанные в пункте 1.2 настоящего Контракта и подписан Акт пуска Оборудования в эксплуатацию.
3.13. В течение 5 дней с момента подписания Акта пуска Оборудования в эксплуатацию Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру на всю цену контракта.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение положений данного Контракта в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Контрактом и иными совместными документами.
4.2. В случае просрочки исполнения обязательств в рамках Контракта со стороны Исполнителя, последний обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% от цены Контракта за каждый день просрочки.
4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки, размер которой устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
4.4. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Контрактом, за нарушение любого обязательства, вытекающего из Контракта, не освобождает Стороны от дальнейшего исполнения такого обязательства.
4.5. Если Исполнитель задерживает исполнение своих обязательств по Контракту на срок более 30 дней, Заказчик вправе во внесудебном порядке расторгнуть настоящий Контракт без возмещения Исполнителю каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением Контракта, путем направления письменного уведомления. Предоставленное Исполнителем обеспечение исполнения Контракта при этом остается у Заказчика, а Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф из расчета одной сотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта за каждый день, начиная с тридцать первого дня задержки исполнения обязательств Исполнителем (включительно) до дня возврата указанных платежей Заказчику (включительно).
4.6. Поставка Оборудования, не соответствующего по качеству (по требованиям к техническим характеристикам, изложенным в настоящем Контракте и приложениях к нему, выявленным на приемочных испытаниях после пуско-наладочных работ), количеству и комплектности, указанным в приложениях к Контракту считается просрочкой (задержкой) исполнения обязательств со стороны Исполнителя.
4.7. При выполнении работ по настоящему контракту Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
- проводить работу со сведениями и документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, в соответствии с требованиями закона РФ «О государственной тайне», Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63, Инструкции по обеспечению режима секретности в РФ, других руководящих, нормативных и иных документов по вопросам защиты государственной тайны;
- выполнять режимные требования на территории Заказчика.
5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
5.1. Качество Оборудования должно полностью соответствовать техническим требованиям, установленным условиями настоящего Контракта и технической документации Производителя Оборудования.
5.2. На поставляемое Оборудование Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на срок, указанный в техническом задании Приложении № 2 Срок гарантии исчисляется от даты подписания Сторонами Акта пуска Оборудования в эксплуатацию.
5.3. Если в течение гарантийного срока Оборудование окажется дефектным или некомплектным или не будет соответствовать условиям Контракта, Исполнитель обязуется по требованию Заказчика незамедлительно и за свой счет устранить обнаруженные дефекты путем исправления или замены дефектного Оборудования или его частей новым качественным Оборудованием. Сообщение о выявленных недостатках работы Оборудования направляется Исполнителю Заказчиком в письменной форме.
5.4. В течение гарантийного срока эксплуатации поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание оборудования с прибытием специалистов поставщика на место в течение 2 рабочих дней после получения заявки от Заказчика.
5.5. Исполнитель определяет причину отказа (неисправности) и уведомляет Заказчика о способе и сроках восстановления (ремонта) Оборудования. Гарантированный срок выезда специалистов Исполнителя к Заказчику для диагностики неисправностей составляет 2 (два) рабочих дня с момента получения Исполнителем сообщения о выявленных недостатках работы Оборудования. В случае неприбытия специалистов Исполнителя в вышеуказанный срок Заказчик вправе по своему усмотрению отремонтировать самостоятельно или с привлечением третьих лиц (при этом гарантийные обязательства Исполнителя сохраняются) или отправить Оборудование для ремонта в адрес Заказчика. Все транспортные и прочие расходы, связанные с дефектным Оборудованием, понесенные Заказчиком возмещаются Исполнителем в полном объеме.
5.6. Срок восстановления (ремонта) Оборудования - 10 рабочих дней с момента получения Исполнителем сообщения о выявленных недостатках работы Оборудования. В сложных случаях, связанных с поломкой узлов и деталей станков, требующих дополнительного времени на их изготовление и/или доставку и таможенное оформление, срок устранения неисправностей дополнительно согласовывается сторонами.
5.7. Гарантия продлевается на срок, равный сроку, прошедшему с момента обнаружения дефекта до момента его устранения. В случае неоднократного (более одного раза) выхода Оборудования из строя или длительного простоя дефектного Оборудования (более месяца совокупно) в течение гарантийного срока, Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт.
5.8. Послегарантийное обслуживание Оборудования, а также дополнительное обучение специалистов Заказчика может быть проведено по отдельному договору между Исполнителем и Заказчиком.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему Контракту, если она явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, действий и решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, проведение контр террористической операции, эпидемии, введения чрезвычайного, военного положения, которые непосредственно повлияли и делают невозможным исполнение настоящего Контракта.
6.2. Сторона, для которой, вследствие действия непреодолимой силы, создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, должна немедленно (в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления такого обстоятельства) известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия таких обстоятельств. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой РФ.
6.3. Отсутствие извещения или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает не известившую/своевременно не известившую Сторону права ссылаться на действие непреодолимой силы, как на причину неисполнения своих обязательств по Контракту.
6.4. В случае если действие указанных обстоятельств, продлится более 60 дней любая из сторон вправе расторгнуть настоящий контракт путем обращения в суд. В этом случае Исполнитель возвратит в течение 7 (семи) дней после даты расторжения сумму, перечисленную Исполнителю по Контракту Заказчиком до расторжения Контракта.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И НЕРАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
7.1. Стороны принимают на себя взаимные обязательства по сохранности конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну, собственниками которой являются договаривающиеся стороны, в соответствии Федеральным законом от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
8. УВЕДОМЛЕНИЯ И КОНТАКТЫ
8.1. Все извещения, уведомления и другие сообщения, которые осуществляются между сторонами в связи с настоящим Контрактом, должны осуществляться в письменном виде, за исключением случаев, согласованных Сторонами.
8.2. Сообщения могут быть вручены лично под расписку, направлены по факсу или заказным письмом.
8.3. В случае передачи сообщения лично под расписку оно считается полученным в момент его вручения уполномоченному лицу Стороны в месте ее нахождения.
8.4. В случае передачи сообщения по факсу оно считается полученным в момент подтверждения его получения Стороной, для которой оно было направлено.
8.5. В случае передачи сообщения заказным письмом оно считается полученным в день его вручения.
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и предоставления Исполнителем обеспечения исполнения контракта в соответствии со п. 2.4.1. настоящего Контракта.
9.2. Настоящий Контракт действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, включая выплату неустойки и возмещение убытков, если такие требования были предъявлены заинтересованной Стороной.
9.3. Изменение условий настоящего Контракта и (или) его расторжение допускается по соглашению сторон, а также в случаях, установленных действующим законодательством. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все приложения, упомянутые в Контракте, являются его неотъемлемыми частями.
11.2. В случае реорганизации одной Стороны, все права и обязанности по настоящему контракту переходят к правопреемнику реорганизованной Стороны.
11.3. В случае изменения названия, юридического адреса или банковских реквизитов, Стороны обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга.
11.4. Все совместные документы, которые принимают Стороны, подписываются полномочными представителями Сторон и заверяются печатью с наименованием Сторон.
11.5. Положения настоящего Контракта и других документов, заключенных между Сторонами, могут быть изменены только при взаимном письменном согласии полномочных представителей Сторон.
11.6. Настоящий Контракт подписан в двух, имеющих равную юридическую силу экземплярах, на русском языке по одному для каждой из сторон.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
| Открытое акционерное общество «Марийский машиностроительный завод» (ОАО «ММЗ») Юридический и почтовый адрес: 424003, Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.15 ИНН 1200001885 КПП 121550001 Банковские реквизиты: Расчетный счет: 40702810800180004602 Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Йошкар-Оле К/счет 30101810100000000717 БИК 048860717 | |
Генеральный директор
ОАО «ММЗ»
____________Ефремов Б.И.
Приложение №1
к Контракту № ___________ от _______________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| | Наименование этапа | Срок | Документ |
| 1 | Доставка за счет Исполнителя Оборудования до места нахождения Заказчика (Россия, РМЭ, город Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15) | в течение двух недель после заключения контракта. | Транспортно-сопроводительные документы перевозчика и Исполнителя |
| 2 | Проведение на территории Заказчика (Россия, РМЭ, город Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15) монтажа, пуско-наладочных работ по запуску в эксплуатацию Оборудования | Монтаж: в течение 5 рабочих дней по поступлении оборудования Пусконаладочные работы, инструктаж и обучение: в течение 3 рабочих дней после окончания монтажа | Акт пуско-наладки (Акт пуска Оборудования в эксплуатацию) Акт выполненных работ |
| 3 | Проведение инструктажа и обучения работе на Оборудовании специалистов Заказчика в соответствии с ТЗ |
Приложение №2
к Контракту № ___________ от _______________