V. проект контракта
| Вид материала | Статья |
- Инструкция Участникам размещения заказа, 983.63kb.
- Му цбс г. Березники от 3 декабря 2009, 1464.11kb.
- Статья Цена Контракта, 4224.59kb.
- Тема лекции, 677.04kb.
- Реферат по исполнению Государственного контракта от «21», 29.22kb.
- Реферат по исполнению Государственного контракта от «21», 31.13kb.
- Программа вступительного испытания в магистратуру «Гостиничное дело» Утверждено, 23.75kb.
- Обеспечение исполнения государственного контракта, 200.09kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта, 3950.1kb.
- Н. С. Третьяков «20» октября 2010 г. Документация техническое задание, 170.41kb.
V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Лот №1 Поставка препаратов и средств медицинских прочих в ГУЗ Противотуберкулезный Клинический диспансер № 12 Управления здравоохранения Северо-Восточного административного округа города Москвы в 2011 году
КОНТРАКТ № ______
на поставку препаратов и средств медицинских прочих в ГУЗ Противотуберкулезный Клинический диспансер № 12 Управления здравоохранения Северо-Восточного административного округа города Москвы в 2011 году
г. Москва «____» __________2011 г.
Государственное учреждение здравоохранения города Москвы Противотуберкулезный клинический диспансер № 12 Управления здравоохранения Северо-Восточного административного округа города Москвы, именуемое в дальнейшем «Заказчик», от имени и в интересах города Москвы в лице Главного врача Дитяткова Александра Елизаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________ (ОГРН ___________________, юридический адрес: _____________________________________________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________ действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения государственного заказа города Москвы путем проведения открытого аукциона в электронной форме реестровый номер торгов ______________________, протокол № __________________ от __________ г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
- Поставщик обязуется передать Заказчику, расположенному по адресу 129226, г. Москва, ул. Докукина, дом 18, товары в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – Спецификация поставляемых товаров) (далее – товар, товары), в сроки, установленные в Графике поставки (Приложение 2 к настоящему Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – График поставки).
- Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Моментом поставки является доставка товара Заказчику в соответствии с Графиком поставки.
- Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Контрактом порядке, форме и размере.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
- Цена Контракта составляет ____________ (______________________) рублей __ копеек, (в т.ч. НДС_____________) (далее – Цена контракта).
- Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров и сопутствующих услуг, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг по Контракту.
- Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.
- Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств бюджета города Москвы (КБК 054 0901 4700700 801 340). В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с лицевого счета Заказчика, указанного в статье 14 настоящего Контракта.
- Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочные, транспортные расходы, расходы таможенному оформлению и страхованию, а также все затраты, связанные с оформлением сопутствующей документации, включены в Цену Контракта.
- Оплата Цены Контракта производится Заказчиком на основании надлежаще оформленных и подписанных счета и товарно-транспортных накладных (пункт 4.10 настоящего Контракта) в течение 30 (Тридцати) дней с даты выставления Поставщиком счета на оплату Цены Контракта.
- В случае поставки товаров отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком за каждую поставленную партию.
Статья 3. Сроки поставки
- В рамках исполнения настоящего Контракта поставка товара осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение 2 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
- Место поставки продукции: 129226, г. Москва, ул. Докукина, дом 18, ГУЗ Противотуберкулезный клинический диспансер № 12 УЗ СВАО города Москвы, аптека диспансера.
- Одновременно с подписанием настоящего Контракта Стороны обязаны подписать График поставки.
- Срок исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме: с момента подписания Контракта «____»__________ 2011 г. до «30» ноября 2011 г.
Статья 4. Порядок приемки товаров
4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г.;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.
4.2. Поставка каждой партии товара осуществляется Поставщиком по предварительной заявке Заказчика, с указанием точного времени и даты поставки (если последняя не зафиксирована в Графике поставки) (Приложение 2 к настоящему Контракту) телефонограммой или по факсимильной связи
4.3. Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.
4.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику должны соответствовать характеристикам, указанным в Приложении 3 к настоящему Контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
4.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
4.6. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок.
4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.9. Уборка и вывоз дополнительной упаковки производятся силами Поставщика в течение 1 (одного) дня после дня поставки товаров или за его счет.
4.10. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, сертификаты соответствия, декларации соответствия, обязательные для данного вида товара, регистрационные удостоверения, а также иные документы, предусмотренные Законодательством РФ на каждую поставляемую партию.
Акт приемки-передачи товара, составленный по форме Приложения 4 к настоящему Контракту, подписанный Поставщиком в двух экземплярах передается с последней поставляемой партией товара.
4.11. В случае поставки некачественного товара, Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 3 (Трех) дней с момента заявления о них Заказчиком, заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта.
4.12. В случае недопоставки заказанной партии товара Поставщик обязан доукомплектовать партию товара в течение 3 (Трех) дней с момента заявления такого требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует заказанную партию товары.
4.13. По итогам приемки товара при наличии документов, указанных в п. 4.10 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
- Заказчик обязан:
- Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.
- Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
- Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.
- Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
- Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Контракта.
- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не позднее 30 дней с момента возникновения соответствующего права требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафа, пеней) путем направления Поставщику уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.
- В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
- При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.
- Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.
- Заказчик имеет право:
- Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом.
- Поставщик обязан:
- Представить Заказчику одновременно с подписанием Контракта заверенную копию лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
- Требовать подписания в соответствии с п. 4.13 настоящего Контракта Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту.
- Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со ст. 2 Контракта.
- Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.
- Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
- Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса с фактическим местонахождением Поставщика, будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
- Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.
- Привлечение Поставщиком других лиц - субпоставщиков к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту не допускается.
- Поставщик имеет право:
- Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.
- Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.
5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причинённый ущерб) по аналогичным контрактам.
Статья 6. Гарантии
- Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.
В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Контракта.
- Качество товара, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТов, СанПин и настоящего Контракта, изложенным в показателях качества Технической характеристики (Технического задания), определенной при размещении государственного заказа города Москвы лекарственных средств в ГУЗ Противотуберкулезный клинический диспансер № 12 УЗ СВАО города Москвы в 2011 году и закрепленным в Приложении 3 к настоящему Контракту.
- На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Технической характеристике (Приложение 3 к настоящему Контракту).
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в том или ином периоде поставки, установленном в Графике поставки (Приложение 2 к настоящему Контракту), Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 (три десятых) процента, но не более 30 (тридцати) процентов, от стоимости товаров, подлежащих поставке в соответствующем периоде, за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров в соответствующем периоде поставки, начиная со дня, следующего за днем истечения такого периода, установленного Графиком поставки.
7.4. В случае поставки некачественных товаров Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 (три десятых) процента, но не более 30 (тридцати) процентов, от стоимости поставленных некачественных товаров, определенной в соответствии со Спецификацией поставляемых товаров (приложение 1 к настоящему Контракту), за каждый день с момента направления Поставщику такого уведомления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров (либо возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, либо замене некачественного товара товаром надлежащего качества), до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (устранения недостатков товаров ненадлежащего качества/поступления на банковский счет Заказчика суммы его расходов на устранение недостатков товара/приемки Заказчиком качественных товаров, поставленных взамен товаров ненадлежащего качества).
7.5. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 (три десятых) процента, но не более 30 (тридцати) процентов, от стоимости таких товаров за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании товара до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара / приемки Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара).
7.6. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы непоставленных товаров, предусмотренных Контрактом.
7.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.
7.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов недопоставки товара и/или завышения его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.
8.2.2. В случае просрочки поставки товара более чем на 15 (пятнадцать) дней.
8.2.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.
8.2.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
8.2.5. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.6. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчётов, которой подтверждается объём товаров, переданных Поставщиком.
Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму ____ рублей, что составляет ___% от начальной максимальной цены Контракта, в форме ____ (УКАЗЫВАЕТСЯ ФОРМА, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КОНТРАКТОМ)
9.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.