«Выполнение научно -исследовательских и проектных работ по развитию городского округа Верхотурский»

Вид материала

Содержание

Приложение 7 Форма уведомления о принятом конкурсной (аукционной) комиссией решении
Уведомление участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом конкурсе
Муниципальный контракт
1. Предмет контракта
2. Права и обязанности заказчика
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Исполнителя
4. Цена контракта и порядок расчетов
5. Сроки, порядок сдачи и приемки законченной работы
6. Ответственность сторон
7. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
8. Разрешение разногласий и споров
9. Расторжение контракта
10. Обстоятельства непреодолимой силы
11. Прочие условия
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Администрация городского округа Верхотурский
Оконх:97610 окпо:04041607. р/сч:402 0481 02 000 00 12 6240

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель ________________________ (Ф.И.О.)

^{подпись}

Приложение 7

Форма уведомления о принятом конкурсной (аукционной) комиссией решении

(направляется по электронной почте или факсимильным сообщением не позднее дня,

следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе)

УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКУ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА, ПОДАВШЕМУ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ,
О ДОПУСКЕ (ОТКАЗЕ В ДОПУСКЕ) К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Настоящим уведомляем Вас о том, что по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № __, конкурсной (аукционной) комиссией принято решение о допуске (отказе в допуске) Вас к участию в открытом конкурсе, что зафиксировано в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № __/ от «___» _______2011г., размещенном на сайте www. zakupki.gov.ru «___» _______2011г.

Приложение 8

Проект

Муниципальный контракт

на выполнение работ для муниципальных нужд № ___

г. Верхотурье «__» ___________ 2011г.

Администрация городского округа Верхотурский, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Администрации городского округа Верхотурский Фахрисламова В.Ф. действующего на основании Устава, в целях обеспечения муниципальных нужд, с одной стороны, и_____________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице_____________, действующего на основании:

___________ ;

лицензии ФСБ для осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (рег. номер____, выданная ______на срок_____);

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией_________, содержащее допуск, выданный в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности) или свидетельства СРО ______ о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (на работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым на основании договора генеральным проектировщиком), выданного в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), рег. номер, выданной ______,

лицензии Федеральной службы геодезии и картографии России на услуги, относящиеся к картографической деятельности, (рег. номер ) - либо свидетельства, выданного саморегулируемой организацией______, о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (на работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым на основании договора генеральным проектировщиком) выданный в соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»______;

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны».

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить «Выполнение научно -исследовательских и проектных работ по развитию городского округа Верхотурский» (далее – «Проект»), а также принимать участие в необходимых согласованиях, подготовить демонстрационные материалы и участвовать в публичных слушаниях, проводимых при рассмотрении Проекта;

Исполнитель выполняет работу в объеме, определенном техническим заданием на подготовку проекта (далее – «Задание») (Приложение № 1 к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью), законодательством и нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации на дату передачи Заказчику результата завершенной работы.
Исполнитель передает Заказчику по окончании работ Проект в объеме, предусмотренном Заданием, демонстрационные материалы (далее – «Документация») и участвует в публичных слушаниях, проводимых для рассмотрения Проекта, а Заказчик принимает работу и оплачивает ее в размере, определенном в пункте 4.1. настоящего Контракта.
Контракт заключен на основании протокола №____ оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе от _____________ 2011 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

В 10-дневный срок с даты подписания контракта назначает ответственного представителя Заказчика, его заместителя и информирует об этом Исполнителя.
Рассматривает представленные Исполнителем кандидатуры управляющего проектом и перечень соисполнителей, которым Исполнитель планирует поручить выполнение отдельных разделов проекта.
Утверждает техническое задание на подготовку проекта.
Осуществляет контроль за процессом выполнения Исполнителем отдельных этапов работы и за качеством принимаемых проектных решений в ходе контрольных оперативных совещаний (периодичностью один раз в две недели) на территории заказчика. При необходимости вносит изменения или дополнения в Задание (с письменной фиксацией в виде протоколов оперативных совещаний), не изменяющие цену и срок действия контракта.
По завершении отдельных этапов работ обеспечивает их приемку с оформлением необходимых для этого документов (актов выполненных работ) или сообщает об отказе их принять с указанием причин отказа, установленных нарушений Контракта или Задания и перечня обнаруженных недостатков.
Производит оплату принятых этапов работ в течение 10 банковских дней после даты подписания акта выполненных работ в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств местного бюджета и субсидий бюджета Свердловской области, предоставляемых бюджету го Верхотурский на нормативно-правовое обеспечение градостроительной деятельности.
Принимает участие вместе с Исполнителем в согласовании предусмотренной настоящим контрактом Документации согласно Постановлению Правительства РФ от 24.03.2007г. №178 и Постановлению Правительства Свердловской области №388.
Осуществляет проверку представленных Исполнителем к оплате счетов-фактур за выполненные этапы работ.
Заказчик вправе использовать Документацию, полученную от Исполнителя, на цели, не предусмотренные контрактом, передавать Документацию третьим лицам, разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Исполнителя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Исполнителя

В течение 10 дней с момента подписания настоящего контракта предоставляет Заказчику кандидатуру на исполнение обязанности управляющего Проектом и перечень соисполнителей, которым Исполнитель планирует поручить выполнение отдельных разделов проекта.
Получает от Заказчика исходные данные в соответствии с составом и в сроки, предусмотренные техническим заданием. Задержка в выдаче исходных данных влечёт за собой изменение даты завершения работ.
При подготовке Документации и иных предусмотренных контрактом обязательств, руководствуется законодательством, строительными нормами и правилами и иными нормативными документами, действующими в период выполнения Исполнителем работы.
Передает Заказчику в установленные графиком работ сроки (Приложение № 2 к настоящему контракту, являющееся его неотъемлемой частью) Документацию для согласования на соответствие требованиям технического задания на подготовку проекта.
Направляет Документацию в органы Администрации, уполномоченные на проведение согласований. Предоставляет по требованию органов, уполномоченных на проведение согласований, дополнительную информацию и обеспечивает внесение соответствующих исправлений, изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.
Подготавливает демонстрационные материалы и участвует в публичных слушаниях, проводимых для рассмотрения Проекта.
Дорабатывает Документацию с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
Передает Заказчику в установленные пунктом 5.1. Контракта сроки Документацию в объеме, определенном п.1.1 Контракта, и в составе, определенном п.5.10 Контракта.
Имеет право досрочно выполнить отдельный этап или всю работу, передать её с актом выполненных работ для приёмки Заказчику в соответствии с п.5.10 Контракта.
Гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц авторских прав и патентов на используемые в Документации решения и несет предусмотренную действующим законодательством ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
Берет на себя обязательство не передавать выполненную по настоящему контракту Документацию третьим лицам без получения на это письменного согласия Заказчика.
Представляет Заказчику копию лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Выполняет в полном объеме обязательства Исполнителя, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
Предоставляет гарантии качества работ на срок 36 месяцев.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена контракта составляет ______________(___) рублей и является твердой в течение всего срока выполнения Контракта, с учетом всех расходов, связанных с выполнением Контракта, в т.ч стоимости материалов, командировочных, экспертных и транспортных затрат, всех расходов по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, расходов по обеспечению исполнения Муниципального контракта.

4.2. Оплата выполненных и принятых Заказчиком работ по каждому этапу производится промежуточными платежами в течение 20 банковских дней с момента предъявления счета-фактуры и акта выполненных работ, подписанного Сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств местного бюджета городского округа Верхотурский и субсидий бюджета Свердловской области, предоставляемых бюджету городского округа Верхотурский на обеспечение градостроительной деятельности.

5. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОЙ РАБОТЫ

ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ

Сроки (период)выполнения работ:

5.1.1. Начало работ: с момента подписания контракта:

5.1.2.Окончание работ:не менее 430 календарных дней и не более 442 календарных дней с момента подписания контракта.

Сроки сдачи отдельных этапов определены Сторонами в Календарном плане проведения работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).
При задержке проведения согласований и публичных слушаний – срок предоставления гарантий качества продлевается на время задержки.
В соответствии с Календарным планом проведения работ Исполнитель до передачи работ Заказчиком на согласования (на областном или федеральном уровне) представляет Заказчику на согласование Документацию. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает представленную Исполнителем Документацию и устанавливает ее соответствие требованиям Задания.
В случае несоблюдения Исполнителем условий Контракта по объему или качеству представленных материалов Заказчик в целях принятия соответствующих санкций составляет с участием Исполнителя перечень замечаний, необходимых изменений и дополнений и сроков их выполнения.
Основанием для отказа в приемке работ Заказчиком следует считать несоответствие подготовленной Исполнителем Документации требованиям действующего в Российской Федерации законодательства, технических и градостроительных регламентов, действующих нормативных документов по градостроительству и землеустройству, в том числе строительных норм и правил, государственных стандартов, а также требованиям Заказчика, определенным настоящим Контрактом.
Если в процессе выполнения работ будет установлена Исполнителем невозможность реализации технического задания Заказчика, получение неприемлемого результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель приостанавливает выполнение работы и информирует в возможно короткие сроки об этом Заказчика с указанием причин.
Вопрос о прекращении работы, ее приостановке или внесении соответствующих изменений в Задание рассматривается сторонами не позднее 10 рабочих дней с даты получения Заказчиком информации о причинах приостановки работы.
В случае принятия сторонами решения о прекращении работ по Контракту в силу невозможности или нецелесообразности ее завершения по не зависящим от Исполнителя причинам, Заказчик обязуется принять от Исполнителя по акту всю разработанную им до приостановки работ Документацию независимо от степени ее завершения и оплатить фактически выполненные работы.
Исполнитель, при завершении работы, обусловленной Контрактом, в пятидневный срок представляет Заказчику документы, перечисленные в п.10 Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью).
Право собственности на подготовленную Исполнителем Документацию и риск ее случайной гибели переходят к Заказчику после передачи ему полного комплекта предусмотренной контрактом Документации.
Заказчику передаются исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением обязательств Исполнителя по Контракту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Контрактом обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
Исполнитель несет ответственность за дефекты и погрешности в переданной Заказчику Документации, которые будут выявлены при пользовании Документацией, в течение гарантийного срока.
При выявлении таких дефектов и погрешностей и предъявлении соответствующих претензий со стороны Заказчика, Исполнитель обязуется внести соответствующие исправления в объёме предоставления гарантий качества в течение установленного гарантийного срока.
При нарушении Исполнителем предусмотренных Контрактом обязательств, в том числе сроков завершения и сдачи работы, предусмотренных пунктами 5.1 настоящего контракта, за задержку устранения выявленных погрешностей и упущений по не зависящим от Заказчика причинам, Заказчик применяет к Исполнителю санкции в виде неустойки в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый день просрочки исполнения обязательства.
За нарушение предусмотренных Контрактом обязательств или ненадлежащее их исполнение, Исполнитель вправе применить к Заказчику штрафные санкции (неустойку) в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый день просрочки исполнения обязательства.
Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего исполнения принятых обязательств по Контракту.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

7.1. Обеспечение исполнения настоящего муниципального контракта устанавливается в форме (банковской гарантии, залога денежных средств, договора поручительства) в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта 8 602 500 (восемь миллионов шестьсот две тысячи пятьсот) рублей ноль копеек.

7.2. Заказчик вправе обратиться к организации, обеспечивающей исполнение Муниципального контракта Исполнителем, направив письменную претензию (уведомление) о:

-расторжении Муниципального контракта по решению суда в случае существенного нарушения обязательств Исполнителем, невыполнения Исполнителем в полном объёме предусмотренных Муниципальным контрактом обязательств, в течение срока действия Муниципального контракта;

-одностороннем отказе Исполнителя от исполнения Муниципального контракта;

-установлении факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципального контракта Исполнителем.

7.3. Под неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Муниципального контракта понимается:

-нарушение срока начала выполнения работ более чем на 10 календарных дней;

-нарушение сроков исполнения Муниципального контракта Исполнителем, в том числе промежуточных этапов выполнения работ, более чем на 10 дней;

-нарушение объёма выполненных работ, предусмотренного Муниципальным контрактом;

-выполнение работ ненадлежащего качества, включая нарушение требований к техническим характеристикам работ;

- нарушение установленных сроков устранения недостатков работ, выявленных Заказчиком.

8. РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОРОВ

8.1.Правоотношения между Сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством Российской Федерации.

8.2.В случае, если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникнут разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров. При невозможности достижения положительного результата путем переговоров, может быть использован вариант решения вопроса по результатам проведения независимой экспертизы. Для разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Свердловской области

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1.Настоящий контракт может быть расторгнут:

9.1.1.По соглашению сторон.

9.1.2.По решению суда на основаниях, предусмотренных Гражданским законодательством.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения Контракта:

война, военные действия (с объявлением войны или без него), вторжение или враждебные действия иностранных государств;
восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война;
бунт, волнения, беспорядки и забастовки (за исключением действий персонала Исполнителя);
природные и техногенные катастрофы, такие как: землетрясения, наводнения, пожары, ураган, тайфун, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т.д., аварии на транспорте;
внесение существенных изменений в действующее законодательство, требующее выполнения заново значительной части работ на завершающем этапе.

10.2.Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в возможно короткий срок уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.

10.3.После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.

10.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по контракту отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3-х месяцев, стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения работы, или прекращения контрактных отношений.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

11.2. Контракт составлен на русском языке, содержит 8 страниц текста и приложения:

Приложение № 1 - Техническое задание;

Приложение № 2 - Календарный план проведения работ;

Приложение № 3 – копии лицензий на право осуществления работ, копии свидетельства СРО.

Приложение № 4 – документ, подтверждающий обеспечение выполнения контракта.

Каждая страница контракта и каждое приложение завизированы (подписаны) сторонами.

11.3. Контракт подписан в 2-х экземплярах, 1 экземпляр для Заказчика и 1 для Исполнителя.

11.4. Все приложения к контракту, согласованные и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью Контракта и подлежат исполнению сторонами.

11.5. Все предписания, уведомления, подтверждения, обращения между сторонами осуществляются в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным, по почте, факсу или электронной почте.

11.6. Если после заключения Контракта будет принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении Контракта, условия Контракта сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных контрактов.

11.7. При возникновении ситуации или обстоятельств, не определенных Контрактом, Стороны руководствуются положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации, федеральных законов, иных федеральных нормативных правовых актов и правовых актов Свердловской области, а при отсутствии такой нормы, обычаями делового оборота, применяемого в отношении сторон при разрешении подобной ситуации.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Подрядчик

Администрация городского округа Верхотурский