Документация об аукционе г. Санкт-Петербург 2008 г
Вид материала | Документация об аукционе |
- Документация об аукционе г. Санкт-Петербург 2008, 5733.61kb.
- М. А. Комкова документация об аукционе, 883.04kb.
- Документация об открытом аукционе в электронной форме, 722.39kb.
- Документация об открытом аукционе №14А-2009, 1270.04kb.
- Документация об аукционе. Подготовка заявки на участие в аукционе, 718.64kb.
- Документация об аукционе > подготовка заявки на участие в аукционе, 2080.53kb.
- 1. Обязательно ознакомиться с пакетом заранее. Все вопросы можно обсудить с редакторами, 215.48kb.
- ” 2008 г. “ ” 2008 г. Положение о проведении 82-го международного легкоатлетического, 63.53kb.
- Банковское обозрение (Москва), 20 февраля 2008 г., №002,, 996.17kb.
- А. Б. Калинкин 201 г. Государственный заказчик: Федеральное учреждение «Информационный, 5622.76kb.
Подписи Сторон:
ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: |
____________________________ __________/_______________/ | Заместитель декана юридического факультета __________/ / |
Государственный контракт № 07/09-ОА/3
на поставку книг для библиотеки юридического факультета СПбГУ
Санкт-Петербург «___» ____________ 2009 г.
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (ФГОУ ВПО СПбГУ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя декана юридического факультета _______________, действующего на основании доверенности от « » 200 г. № , с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании __________________________, другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами, заключили настоящий Контракт по итогам открытого аукциона ОА-07/00/09-ЮФ на поставку книг для библиотеки юридического факультета СПбГУ лот № 3 – книги до 2006 года издания (протокол аукциона от «____»__________2008 г. №__ либо ссылка на пункт и статью Закона при заключении Контракта с единственным исполнителем), о нижеследующем:
- Предмет Контракта
- Поставщик продает, а Покупатель покупает книги (далее – товар) в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в технических спецификациях и требованиях, разбивке цены (Приложение № 1) к настоящему Контракту, на условиях поставки, место поставки: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 22 линия, д. 7, библиотека.
- Поставщик обязуется осуществить поставку товара, разгрузку и доставку в указанное помещение. Поставщик предоставляет Покупателю перед прибытием товара в место назначения сертификаты соответствия на все товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Поставщик продает, а Покупатель покупает книги (далее – товар) в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в технических спецификациях и требованиях, разбивке цены (Приложение № 1) к настоящему Контракту, на условиях поставки, место поставки: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 22 линия, д. 7, библиотека.
- Цена Контракта
- Цена Контракта составляет__________________ (прописью) рублей, в том числе НДС 18%_____(прописью) рублей (далее – Цена) согласно разбивке цены, приведенной в Приложении № 1.
- Плательщиком по данному Контракту является Юридический факультет СПбГУ. Оплата производится с лицевого счета Юридического факультета СПбГУ.
- Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.
- При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
- Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
- Цена контракта и единичные цены, представленные участником аукциона, не подлежат корректировке в ходе выполнения государственного контракта.
- Цена товара включает в себя поставку и все расходы, согласно разделу 1 Контракта, в том числе стоимость товара, доставки, упаковки, маркировки, погрузо-разгрузочных работ и другие сопутствующие расходы.
- Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Контракта, включены в цену Контракта и оплачиваются Поставщиком.
- Цена Контракта составляет__________________ (прописью) рублей, в том числе НДС 18%_____(прописью) рублей (далее – Цена) согласно разбивке цены, приведенной в Приложении № 1.
- Сроки поставки
- Товар должен быть поставлен в течение 2 месяцев со дня подписания контракта.
- К указанному сроку товар должен быть изготовлен в соответствии с условиями Контракта, упакован, замаркирован и поставлен на условиях, содержащихся в данном контракте.
- Досрочная поставка товара возможна с подтверждения Покупателя.
- Датой поставки товара считается дата товарной накладной, подписанной сторонами.
- Датой поставки технической документации считается дата Протокола приемки технической документации, подписанного Сторонами.
- Датой оказания сопутствующих услуг считается дата подписания соответствующего акта.
- Товар должен быть поставлен в течение 2 месяцев со дня подписания контракта.
- Неустойка
- В случае просрочки поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,3% от стоимости не поставленного в срок товара в день за каждый день просрочки. Общий размер неустойки по настоящему пункту не может превышать 15 % от Цены.
- Если просрочка поставки товара превысит один месяц, Покупатель вправе направить Поставщику предложение о расторжении Контракта, без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением Контракта, либо обратиться в суд с иском о расторжении Контракта. В этом случае Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в соответствии с п. 4.1, а Покупатель – оплатить Поставщику поставленный на момент расторжения Контракта товар.
- Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения своих обязательств в натуре.
- Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Контракта, сверх суммы неустойки.
- Покупатель имеет право удержать неустойку из очередной суммы платежа, причитающегося Поставщику по настоящему Контракту.
- В случае просрочки оплаты поставленного товара Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от просроченного платежа за каждый день просрочки. Общий размер неустойки по настоящему пункту не может превышать 15 % от просроченного платежа.
- В случае просрочки поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,3% от стоимости не поставленного в срок товара в день за каждый день просрочки. Общий размер неустойки по настоящему пункту не может превышать 15 % от Цены.
- Условия платежа
- Расчеты за поставленный Товар производятся в рублях по факту поставки товара путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.
- Оплата производится Покупателем за счет средств, полученных заказчиком от приносящей доход деятельности в 2009 году. КЭК 310.
- Оплата Товара производится на основании выставленных Покупателю счета, счета-фактуры и товарной накладной.
- Срок оплаты Товара не должен превышать 15 (пятнадцать) календарных дней после подписания товарной накладной.
- Расчеты за поставленный Товар производятся в рублях по факту поставки товара путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.
- Упаковка
- Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
- Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Покупателем вследствие некачественной упаковки или консервации или несоблюдения инструкции по хранению.
- После прибытия товара на место назначения Поставщик обеспечивает немедленную его разгрузку в безопасное и приспособленное для хранения помещение. Риск, связанный с хранением, несет Покупатель. Распаковка товара будет происходить в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Покупателя.
- Если при распаковке грузов обнаруживается недопоставка товара или его частей, что подтверждается протоколом, подписанным Поставщиком и Покупателем, Поставщик поставляет отсутствующие позиции в максимально короткий срок с даты получения протокола на условиях поставки, указанных в разделе 1 Контракта.
- Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
- Гарантии качества
- Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, что подтверждается сертификатом качества.
- Поставщик гарантирует, что поставляемые товары не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном их использовании в соответствии со Спецификацией и техническими требованиями.
- Если товар окажется дефектным (типографский брак, брак упаковки, приведший к порче товара и т.п.) или не будет соответствовать условиям Контракта, что должно быть подтверждено актом, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить дефектный товар новым, который должен быть доставлен в срок не более 10 (десять) рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика.
- Дефектный товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.
- Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, что подтверждается сертификатом качества.
- Сдача-приемка товара
- Приемка поставленных товаров осуществляется в ходе передачи товара Покупателю в месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- Приемка поставленных товаров осуществляется в ходе передачи товара Покупателю в месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- проверка по накладным комплектности и номенклатуры поставленных товаров на соответствие Спецификации Контракта;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;
- проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов;
- проверка наличия технической документации в соответствии с условиями Контракта.
По факту приемки Покупатель делает отметку о получении на накладной Поставщика.
- Приемка товаров осуществляется в соответствии с законодательством и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15. 06. 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.).
- При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов поставленного товара Покупатель должен составить рекламационный акт. Покупатель вправе привлечь независимого эксперта. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного срока, но не позднее двадцати дней после его истечения при условии обнаружения дефекта в пределах срока гарантии.
- Порядок урегулирования споров
Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
- Форс-мажор
- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
- Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
- Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место
- Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
- Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
- Если эти обстоятельства будут продолжаться более 1 месяца, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.
- Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон может обратиться в суд с иском об изменении или расторжении Контракта в связи с существенным изменением обстоятельств.
- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
- Расторжение контракта
- Настоящий Контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим Контрактом.
- При расторжении Контракта по соглашению Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.
- Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае:
- Настоящий Контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим Контрактом.
а) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
б) значительного нарушения сроков поставки товаров.
- Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта:
а) значительного нарушения сроков оплаты товаров;
- По требованию одной из Сторон Контракт может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении Контракта другой Стороной:
а) нарушение Контракта Поставщиком предполагается существенным в случаях нарушения сроков поставки товаров в соответствии с п. 4.2 настоящего Контракта;
б) нарушение Контракта Покупателем предполагается существенным в случаях просрочки оплаты товаров более 6 месяцев.
- Прочие условия
- Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев его досрочного расторжения.
- Настоящий Контракт составлен на ___ страницах (включая Приложения) и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
- Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон и являются его неотъемлемой частью.
- Любая переписка Сторон в связи с исполнение настоящего Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой по следующим адресам:
- Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев его досрочного расторжения.
а) Покупателю:
Адрес: 199026, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 22 линия, дом 7, кабинет № 1
Телефон, факс: (812) 329-28-46, 321-99-15
E-mail: zakupki@jurfak.spb.ru
Контактное лицо: Уварова Елена Владимировна, Майкова Ирина Викторовна.
б) Поставщику:
Адрес:_____________________________________________
Телефон, факс: _____________________________________
E-mail: ____________________________________________
Контактное лицо: ___________________________________
- Уведомление считается полученным, в случае:
а) вручения адресату лично или доставки заказной почтой – в момент вручения (доставки);
б) направления заказной телеграммы с уведомлением о вручении – спустя двадцать четыре часа после отправления телеграммы;
в) направления факса – спустя два часа после отправления факса с подтверждением получения;
г) направления письма электронной почтой – спустя два часа после отправления письма с подтверждением получения, отправленного также электронной почтой.
- Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
- В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, в том числе расчетного счета, она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону, указав новые реквизиты. В противном случае соответствующая Сторона несет риск наступления неблагоприятных последствий совершения или не совершения соответствующих действий.
- Перечень приложений
Приложение 1. Технические спецификации и требования, разбивка цены
- Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ |
| |
| ФГОУ ВПО СПбГУ Юридический факультет СПбГУ |
Адрес: _______________________________ ______________________________________ | Юридический адрес: 191194, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского д. 28 Почтовый адрес: 199026, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 22-я линия, дом 7 |
Телефон/факс: | Телефон/факс: (812) 329-28-46, 321-99-15 |
Адрес электронной почты: | Адрес электронной почты: zakupki@jurfak.spb.ru |
ИНН | ИНН 7801002274 КПП 784102002 |
р/с _______________________________ | УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 19, юридический факультетСПбГУ л/сч 06073178260) ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу |
к/с_______________________________ | Р/с 40503810600001000001 |
| БИК 044030001 |
БИК, ОКПО, ОКВЭД, ОКОГУ ОКАТО, ОКФС, ОКОПФ | ОКПО 53291210, ОКОНХ 92110 ОГРН 1037800006089 ОКВЭД 80.30.1 |
____________________________ __________/_______________/ | Заместитель декана юридического факультета __________/ / |
Приложение № 1
к Государственному контракту
от «___»________________ 2009 г.
№ 07/09-ОА/3
Технические спецификации и требования, разбивка цены
Подписи Сторон:
ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: |
____________________________ __________/_______________/ | Заместитель декана юридического факультета __________/ / |
Государственный контракт № 07/09-ОА/4
на поставку книг для библиотеки юридического факультета СПбГУ
Санкт-Петербург «___» ____________ 2009 г.
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (ФГОУ ВПО СПбГУ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя декана юридического факультета _______________, действующего на основании доверенности от « » 200 г. № , с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании __________________________, другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами, заключили настоящий Контракт по итогам открытого аукциона ОА-07/00/09-ЮФ на поставку книг для библиотеки юридического факультета СПбГУ лот № 4 – малотиражные издания (протокол аукциона от «____»__________2008 г. №__ либо ссылка на пункт и статью Закона при заключении Контракта с единственным исполнителем), о нижеследующем:
- Предмет Контракта
- Поставщик продает, а Покупатель покупает книги (далее – товар) в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в технических спецификациях и требованиях, разбивке цены (Приложение № 1) к настоящему Контракту, на условиях поставки, место поставки: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 22 линия, д. 7, библиотека.
- Поставщик обязуется осуществить поставку товара, разгрузку и доставку в указанное помещение. Поставщик предоставляет Покупателю перед прибытием товара в место назначения сертификаты соответствия на все товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Поставщик продает, а Покупатель покупает книги (далее – товар) в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в технических спецификациях и требованиях, разбивке цены (Приложение № 1) к настоящему Контракту, на условиях поставки, место поставки: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 22 линия, д. 7, библиотека.
- Цена Контракта
- Цена Контракта составляет__________________ (прописью) рублей, в том числе НДС 18%_____(прописью) рублей (далее – Цена) согласно разбивке цены, приведенной в Приложении № 1.
- Плательщиком по данному Контракту является Юридический факультет СПбГУ. Оплата производится с лицевого счета Юридического факультета СПбГУ.
- Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.
- При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
- Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
- Цена контракта и единичные цены, представленные участником аукциона, не подлежат корректировке в ходе выполнения государственного контракта.
- Цена товара включает в себя поставку и все расходы, согласно разделу 1 Контракта, в том числе стоимость товара, доставки, упаковки, маркировки, погрузо-разгрузочных работ и другие сопутствующие расходы.
- Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Контракта, включены в цену Контракта и оплачиваются Поставщиком.
- Цена Контракта составляет__________________ (прописью) рублей, в том числе НДС 18%_____(прописью) рублей (далее – Цена) согласно разбивке цены, приведенной в Приложении № 1.
- Сроки поставки
- Товар должен быть поставлен в течение 2 месяцев со дня подписания контракта.
- К указанному сроку товар должен быть изготовлен в соответствии с условиями Контракта, упакован, замаркирован и поставлен на условиях, содержащихся в данном контракте.
- Досрочная поставка товара возможна с подтверждения Покупателя.
- Датой поставки товара считается дата товарной накладной, подписанной сторонами.
- Датой поставки технической документации считается дата Протокола приемки технической документации, подписанного Сторонами.
- Датой оказания сопутствующих услуг считается дата подписания соответствующего акта.
- Товар должен быть поставлен в течение 2 месяцев со дня подписания контракта.
- Неустойка
- В случае просрочки поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,3% от стоимости не поставленного в срок товара в день за каждый день просрочки. Общий размер неустойки по настоящему пункту не может превышать 15 % от Цены.
- Если просрочка поставки товара превысит один месяц, Покупатель вправе направить Поставщику предложение о расторжении Контракта, без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением Контракта, либо обратиться в суд с иском о расторжении Контракта. В этом случае Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в соответствии с п. 4.1, а Покупатель – оплатить Поставщику поставленный на момент расторжения Контракта товар.
- Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения своих обязательств в натуре.
- Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Контракта, сверх суммы неустойки.
- Покупатель имеет право удержать неустойку из очередной суммы платежа, причитающегося Поставщику по настоящему Контракту.
- В случае просрочки оплаты поставленного товара Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от просроченного платежа за каждый день просрочки. Общий размер неустойки по настоящему пункту не может превышать 15 % от просроченного платежа.
- В случае просрочки поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,3% от стоимости не поставленного в срок товара в день за каждый день просрочки. Общий размер неустойки по настоящему пункту не может превышать 15 % от Цены.
- Условия платежа
- Расчеты за поставленный Товар производятся в рублях по факту поставки товара путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.
- Оплата производится Покупателем за счет средств, полученных заказчиком от приносящей доход деятельности в 2009 году. КЭК 310.
- Оплата Товара производится на основании выставленных Покупателю счета, счета-фактуры и товарной накладной.
- Срок оплаты Товара не должен превышать 15 (пятнадцать) календарных дней после подписания товарной накладной.
- Расчеты за поставленный Товар производятся в рублях по факту поставки товара путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.
- Упаковка
- Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
- Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Покупателем вследствие некачественной упаковки или консервации или несоблюдения инструкции по хранению.
- После прибытия товара на место назначения Поставщик обеспечивает немедленную его разгрузку в безопасное и приспособленное для хранения помещение. Риск, связанный с хранением, несет Покупатель. Распаковка товара будет происходить в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Покупателя.
- Если при распаковке грузов обнаруживается недопоставка товара или его частей, что подтверждается протоколом, подписанным Поставщиком и Покупателем, Поставщик поставляет отсутствующие позиции в максимально короткий срок с даты получения протокола на условиях поставки, указанных в разделе 1 Контракта.
- Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
- Гарантии качества
- Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, что подтверждается сертификатом качества.
- Поставщик гарантирует, что поставляемые товары не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном их использовании в соответствии со Спецификацией и техническими требованиями.
- Если товар окажется дефектным (типографский брак, брак упаковки, приведший к порче товара и т.п.) или не будет соответствовать условиям Контракта, что должно быть подтверждено актом, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить дефектный товар новым, который должен быть доставлен в срок не более 10 (десять) рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика.
- Дефектный товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.
- Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, что подтверждается сертификатом качества.
- Сдача-приемка товара
- Приемка поставленных товаров осуществляется в ходе передачи товара Покупателю в месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- Приемка поставленных товаров осуществляется в ходе передачи товара Покупателю в месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- проверка по накладным комплектности и номенклатуры поставленных товаров на соответствие Спецификации Контракта;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;
- проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов;
- проверка наличия технической документации в соответствии с условиями Контракта.
По факту приемки Покупатель делает отметку о получении на накладной Поставщика.
- Приемка товаров осуществляется в соответствии с законодательством и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15. 06. 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.).
- При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов поставленного товара Покупатель должен составить рекламационный акт. Покупатель вправе привлечь независимого эксперта. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного срока, но не позднее двадцати дней после его истечения при условии обнаружения дефекта в пределах срока гарантии.
- Порядок урегулирования споров
Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
- Форс-мажор
- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
- Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
- Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место
- Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
- Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
- Если эти обстоятельства будут продолжаться более 1 месяца, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.
- Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон может обратиться в суд с иском об изменении или расторжении Контракта в связи с существенным изменением обстоятельств.
- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
- Расторжение контракта
- Настоящий Контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим Контрактом.
- При расторжении Контракта по соглашению Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.
- Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае:
- Настоящий Контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим Контрактом.
а) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
б) значительного нарушения сроков поставки товаров.
- Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта:
а) значительного нарушения сроков оплаты товаров;
- По требованию одной из Сторон Контракт может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении Контракта другой Стороной:
а) нарушение Контракта Поставщиком предполагается существенным в случаях нарушения сроков поставки товаров в соответствии с п. 4.2 настоящего Контракта;
б) нарушение Контракта Покупателем предполагается существенным в случаях просрочки оплаты товаров более 6 месяцев.
- Прочие условия
- Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев его досрочного расторжения.
- Настоящий Контракт составлен на ___ страницах (включая Приложения) и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
- Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон и являются его неотъемлемой частью.
- Любая переписка Сторон в связи с исполнение настоящего Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой по следующим адресам:
- Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев его досрочного расторжения.
а) Покупателю:
Адрес: 199026, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 22 линия, дом 7, кабинет № 1
Телефон, факс: (812) 329-28-46, 321-99-15
E-mail: zakupki@jurfak.spb.ru
Контактное лицо: Уварова Елена Владимировна, Майкова Ирина Викторовна.
б) Поставщику:
Адрес:_____________________________________________
Телефон, факс: _____________________________________
E-mail: ____________________________________________
Контактное лицо: ___________________________________
- Уведомление считается полученным, в случае:
а) вручения адресату лично или доставки заказной почтой – в момент вручения (доставки);
б) направления заказной телеграммы с уведомлением о вручении – спустя двадцать четыре часа после отправления телеграммы;
в) направления факса – спустя два часа после отправления факса с подтверждением получения;
г) направления письма электронной почтой – спустя два часа после отправления письма с подтверждением получения, отправленного также электронной почтой.
- Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
- В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, в том числе расчетного счета, она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону, указав новые реквизиты. В противном случае соответствующая Сторона несет риск наступления неблагоприятных последствий совершения или не совершения соответствующих действий.
- Перечень приложений
Приложение 1. Технические спецификации и требования, разбивка цены
- Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ |
| |
| ФГОУ ВПО СПбГУ Юридический факультет СПбГУ |
Адрес: _______________________________ ______________________________________ | Юридический адрес: 191194, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского д. 28 Почтовый адрес: 199026, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 22-я линия, дом 7 |
Телефон/факс: | Телефон/факс: (812) 329-28-46, 321-99-15 |
Адрес электронной почты: | Адрес электронной почты: zakupki@jurfak.spb.ru |
ИНН | ИНН 7801002274 КПП 784102002 |
р/с _______________________________ | УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 19, юридический факультет СПбГУ л/сч 06073178260) ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу |
к/с_______________________________ | Р/с 40503810600001000001 |
| БИК 044030001 |
БИК, ОКПО, ОКВЭД, ОКОГУ ОКАТО, ОКФС, ОКОПФ | ОКПО 53291210, ОКОНХ 92110 ОГРН 1037800006089 ОКВЭД 80.30.1 |
____________________________ __________/_______________/ | Заместитель декана юридического факультета __________/ / |
Приложение № 1
к Государственному контракту
от «___»________________ 2009 г.
№ 07/09-ОА/4
Технические спецификации и требования, разбивка цены
Подписи Сторон:
ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: |
____________________________ __________/_______________/ | Заместитель декана юридического факультета __________/ / |