Документация об аукционе г. Санкт-Петербург 2008 г

Вид материала

Содержание

Часть ii.
Предмет Контракта
Условия платежа
Порядок урегулирования споров
Окпо, оквэд
Подписи Сторон
Государственный контракт № 07/09-ОА/2
Предмет Контракта
Условия платежа
Порядок урегулирования споров
Окпо, оквэд

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 28

ЧАСТЬ II.

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Государственный контракт № 07/09-ОА/1

на поставку книг для библиотеки юридического факультета СПбГУ

Санкт-Петербург «___» ____________ 2009 г.

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (ФГОУ ВПО СПбГУ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя декана юридического факультета _______________, действующего на основании доверенности от « » 200 г. № , с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании __________________________, другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами, заключили настоящий Контракт по итогам открытого аукциона ОА-07/00/09-ЮФ на поставку книг для библиотеки юридического факультета СПбГУ лот № 1 – книги 2008 года издания (протокол аукциона от «____»__________2008 г. №__ либо ссылка на пункт и статью Закона при заключении Контракта с единственным исполнителем), о нижеследующем:

Предмет Контракта
1. Поставщик продает, а Покупатель покупает книги (далее – товар) в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в технических спецификациях и требованиях, разбивке цены (Приложение № 1) к настоящему Контракту, на условиях поставки, место поставки: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 22 линия, д. 7, библиотека.
2. Поставщик обязуется осуществить поставку товара, разгрузку и доставку в указанное помещение. Поставщик предоставляет Покупателю перед прибытием товара в место назначения сертификаты соответствия на все товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта
1. Цена Контракта составляет__________________ (прописью) рублей, в том числе НДС 18%_____(прописью) рублей (далее – Цена) согласно разбивке цены, приведенной в Приложении № 1.
2. Плательщиком по данному Контракту является Юридический факультет СПбГУ. Оплата производится с лицевого счета Юридического факультета СПбГУ.
3. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.
4. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
5. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
6. Цена контракта и единичные цены, представленные участником аукциона, не подлежат корректировке в ходе выполнения государственного контракта.
7. Цена товара включает в себя поставку и все расходы, согласно разделу 1 Контракта, в том числе стоимость товара, доставки, упаковки, маркировки, погрузо-разгрузочных работ и другие сопутствующие расходы.
8. Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Контракта, включены в цену Контракта и оплачиваются Поставщиком.

Сроки поставки
1. Товар должен быть поставлен в течение 2 месяцев со дня подписания контракта.
2. К указанному сроку товар должен быть изготовлен в соответствии с условиями Контракта, упакован, замаркирован и поставлен на условиях, содержащихся в данном контракте.
3. Досрочная поставка товара возможна с подтверждения Покупателя.
4. Датой поставки товара считается дата товарной накладной, подписанной сторонами.
5. Датой поставки технической документации считается дата Протокола приемки технической документации, подписанного Сторонами.
6. Датой оказания сопутствующих услуг считается дата подписания соответствующего акта.

Неустойка
1. В случае просрочки поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,3% от стоимости не поставленного в срок товара в день за каждый день просрочки. Общий размер неустойки по настоящему пункту не может превышать 15 % от Цены.
2. Если просрочка поставки товара превысит один месяц, Покупатель вправе направить Поставщику предложение о расторжении Контракта, без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением Контракта, либо обратиться в суд с иском о расторжении Контракта. В этом случае Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в соответствии с п. 4.1, а Покупатель – оплатить Поставщику поставленный на момент расторжения Контракта товар.
3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения своих обязательств в натуре.
4. Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Контракта, сверх суммы неустойки.
5. Покупатель имеет право удержать неустойку из очередной суммы платежа, причитающегося Поставщику по настоящему Контракту.
6. В случае просрочки оплаты поставленного товара Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от просроченного платежа за каждый день просрочки. Общий размер неустойки по настоящему пункту не может превышать 15 % от просроченного платежа.
Условия платежа
1. Расчеты за поставленный Товар производятся в рублях по факту поставки товара путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.
2. Оплата производится Покупателем за счет средств, полученных заказчиком от приносящей доход деятельности в 2009 году. КЭК 310.
3. Оплата Товара производится на основании выставленных Покупателю счета, счета-фактуры и товарной накладной.
4. Срок оплаты Товара не должен превышать 15 (пятнадцать) календарных дней после подписания товарной накладной.
Упаковка
1. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Покупателем вследствие некачественной упаковки или консервации или несоблюдения инструкции по хранению.
3. После прибытия товара на место назначения Поставщик обеспечивает немедленную его разгрузку в безопасное и приспособленное для хранения помещение. Риск, связанный с хранением, несет Покупатель. Распаковка товара будет происходить в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Покупателя.
4. Если при распаковке грузов обнаруживается недопоставка товара или его частей, что подтверждается протоколом, подписанным Поставщиком и Покупателем, Поставщик поставляет отсутствующие позиции в максимально короткий срок с даты получения протокола на условиях поставки, указанных в разделе 1 Контракта.
Гарантии качества
1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, что подтверждается сертификатом качества.
2. Поставщик гарантирует, что поставляемые товары не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном их использовании в соответствии со Спецификацией и техническими требованиями.
3. Если товар окажется дефектным (типографский брак, брак упаковки, приведший к порче товара и т.п.) или не будет соответствовать условиям Контракта, что должно быть подтверждено актом, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить дефектный товар новым, который должен быть доставлен в срок не более 10 (десять) рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика.
4. Дефектный товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

Сдача-приемка товара
1. Приемка поставленных товаров осуществляется в ходе передачи товара Покупателю в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

проверка по накладным комплектности и номенклатуры поставленных товаров на соответствие Спецификации Контракта;
контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;
проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов;
проверка наличия технической документации в соответствии с условиями Контракта.

По факту приемки Покупатель делает отметку о получении на накладной Поставщика.

Приемка товаров осуществляется в соответствии с законодательством и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15. 06. 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.).
При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов поставленного товара Покупатель должен составить рекламационный акт. Покупатель вправе привлечь независимого эксперта. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного срока, но не позднее двадцати дней после его истечения при условии обнаружения дефекта в пределах срока гарантии.

Порядок урегулирования споров

Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Форс-мажор
1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место
4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 1 месяца, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.
7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон может обратиться в суд с иском об изменении или расторжении Контракта в связи с существенным изменением обстоятельств.

Расторжение контракта
1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим Контрактом.
2. При расторжении Контракта по соглашению Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.
3. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае:

а) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

б) значительного нарушения сроков поставки товаров.

Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта:

а) значительного нарушения сроков оплаты товаров;

По требованию одной из Сторон Контракт может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении Контракта другой Стороной:

а) нарушение Контракта Поставщиком предполагается существенным в случаях нарушения сроков поставки товаров в соответствии с п. 4.2 настоящего Контракта;

б) нарушение Контракта Покупателем предполагается существенным в случаях просрочки оплаты товаров более 6 месяцев.

Прочие условия
1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев его досрочного расторжения.
2. Настоящий Контракт составлен на ___ страницах (включая Приложения) и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон и являются его неотъемлемой частью.
4. Любая переписка Сторон в связи с исполнение настоящего Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой по следующим адресам:

а) Покупателю:

Адрес: 199026, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 22 линия, дом 7, кабинет № 1

Телефон, факс: (812) 329-28-46, 321-99-15

E-mail: zakupki@jurfak.spb.ru

Контактное лицо: Уварова Елена Владимировна, Майкова Ирина Викторовна.

б) Поставщику:

Адрес:_____________________________________________

Телефон, факс: _____________________________________

E-mail: ____________________________________________

Контактное лицо: ___________________________________

Уведомление считается полученным, в случае:

а) вручения адресату лично или доставки заказной почтой – в момент вручения (доставки);

б) направления заказной телеграммы с уведомлением о вручении – спустя двадцать четыре часа после отправления телеграммы;

в) направления факса – спустя два часа после отправления факса с подтверждением получения;

г) направления письма электронной почтой – спустя два часа после отправления письма с подтверждением получения, отправленного также электронной почтой.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, в том числе расчетного счета, она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону, указав новые реквизиты. В противном случае соответствующая Сторона несет риск наступления неблагоприятных последствий совершения или не совершения соответствующих действий.

Перечень приложений

Приложение 1. Технические спецификации и требования, разбивка цены

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ПОСТАВЩИК	ПОКУПАТЕЛЬ

	ФГОУ ВПО СПбГУ Юридический факультет СПбГУ
Адрес: _______________________________ ______________________________________	Юридический адрес: 191194, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского д. 28 Почтовый адрес: 199026, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 22-я линия, дом 7
Телефон/факс:	Телефон/факс: (812) 329-28-46, 321-99-15
Адрес электронной почты:	Адрес электронной почты: zakupki@jurfak.spb.ru
ИНН	ИНН 7801002274 КПП 784102002
р/с _______________________________	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 19, юридический факультет СПбГУ л/сч 06073178260) ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
к/с_______________________________	Р/с 40503810600001000001
	БИК 044030001
БИК, ОКПО, ОКВЭД, ОКОГУ ОКАТО, ОКФС, ОКОПФ	ОКПО 53291210, ОКОНХ 92110 ОГРН 1037800006089 ОКВЭД 80.30.1
____________________________ __________/_______________/	Заместитель декана юридического факультета __________/ /

Приложение № 1

к Государственному контракту

от «___»________________ 2009 г.

№ 07/09-ОА/1

Технические спецификации и требования, разбивка цены

Подписи Сторон:

ПОСТАВЩИК:	ПОКУПАТЕЛЬ:
____________________________ __________/_______________/	Заместитель декана юридического факультета __________/ /

Государственный контракт № 07/09-ОА/2

на поставку книг для библиотеки юридического факультета СПбГУ

Санкт-Петербург «___» ____________ 2009 г.

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (ФГОУ ВПО СПбГУ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя декана юридического факультета _______________, действующего на основании доверенности от « » 200 г. № , с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании __________________________, другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами, заключили настоящий Контракт по итогам открытого аукциона ОА-07/00/09-ЮФ на поставку книг для библиотеки юридического факультета СПбГУ лот № 2 – книги 2008 года издания (протокол аукциона от «____»__________2008 г. №__ либо ссылка на пункт и статью Закона при заключении Контракта с единственным исполнителем), о нижеследующем:

Предмет Контракта
1. Поставщик продает, а Покупатель покупает книги (далее – товар) в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в технических спецификациях и требованиях, разбивке цены (Приложение № 1) к настоящему Контракту, на условиях поставки, место поставки: Санкт-Петербург, Васильевский остров, 22 линия, д. 7, библиотека.
2. Поставщик обязуется осуществить поставку товара, разгрузку и доставку в указанное помещение. Поставщик предоставляет Покупателю перед прибытием товара в место назначения сертификаты соответствия на все товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта
1. Цена Контракта составляет__________________ (прописью) рублей, в том числе НДС 18%_____(прописью) рублей (далее – Цена) согласно разбивке цены, приведенной в Приложении № 1.
2. Плательщиком по данному Контракту является Юридический факультет СПбГУ. Оплата производится с лицевого счета Юридического факультета СПбГУ.
3. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.
4. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
5. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
6. Цена контракта и единичные цены, представленные участником аукциона, не подлежат корректировке в ходе выполнения государственного контракта.
7. Цена товара включает в себя поставку и все расходы, согласно разделу 1 Контракта, в том числе стоимость товара, доставки, упаковки, маркировки, погрузо-разгрузочных работ и другие сопутствующие расходы.
8. Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением настоящего Контракта, включены в цену Контракта и оплачиваются Поставщиком.

Сроки поставки
1. Товар должен быть поставлен в течение 2 месяцев со дня подписания контракта.
2. К указанному сроку товар должен быть изготовлен в соответствии с условиями Контракта, упакован, замаркирован и поставлен на условиях, содержащихся в данном контракте.
3. Досрочная поставка товара возможна с подтверждения Покупателя.
4. Датой поставки товара считается дата товарной накладной, подписанной сторонами.
5. Датой поставки технической документации считается дата Протокола приемки технической документации, подписанного Сторонами.
6. Датой оказания сопутствующих услуг считается дата подписания соответствующего акта.

Неустойка

В случае просрочки поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,3% от стоимости не поставленного в срок товара в день за каждый день просрочки. Общий размер неустойки по настоящему пункту не может превышать 15 % от Цены.
Если просрочка поставки товара превысит один месяц, Покупатель вправе направить Поставщику предложение о расторжении Контракта, без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных расторжением Контракта, либо обратиться в суд с иском о расторжении Контракта. В этом случае Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в соответствии с п. 4.1, а Покупатель – оплатить Поставщику поставленный на момент расторжения Контракта товар.
Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения своих обязательств в натуре.
Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Контракта, сверх суммы неустойки.
Покупатель имеет право удержать неустойку из очередной суммы платежа, причитающегося Поставщику по настоящему Контракту.
В случае просрочки оплаты поставленного товара Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от просроченного платежа за каждый день просрочки. Общий размер неустойки по настоящему пункту не может превышать 15 % от просроченного платежа.

Условия платежа
1. Расчеты за поставленный Товар производятся в рублях по факту поставки товара путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.
2. Оплата производится Покупателем за счет средств, полученных заказчиком от приносящей доход деятельности в 2009 году. КЭК 310.
3. Оплата Товара производится на основании выставленных Покупателю счета, счета-фактуры и товарной накладной.
4. Срок оплаты Товара не должен превышать 15 (пятнадцать) календарных дней после подписания товарной накладной.
Упаковка
1. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
2. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до приемки его Покупателем вследствие некачественной упаковки или консервации или несоблюдения инструкции по хранению.
3. После прибытия товара на место назначения Поставщик обеспечивает немедленную его разгрузку в безопасное и приспособленное для хранения помещение. Риск, связанный с хранением, несет Покупатель. Распаковка товара будет происходить в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Покупателя.
4. Если при распаковке грузов обнаруживается недопоставка товара или его частей, что подтверждается протоколом, подписанным Поставщиком и Покупателем, Поставщик поставляет отсутствующие позиции в максимально короткий срок с даты получения протокола на условиях поставки, указанных в разделе 1 Контракта.
Гарантии качества
1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, что подтверждается сертификатом качества.
2. Поставщик гарантирует, что поставляемые товары не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном их использовании в соответствии со Спецификацией и техническими требованиями.
3. Если товар окажется дефектным (типографский брак, брак упаковки, приведший к порче товара и т.п.) или не будет соответствовать условиям Контракта, что должно быть подтверждено актом, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить дефектный товар новым, который должен быть доставлен в срок не более 10 (десять) рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика.
4. Дефектный товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового товара.

Сдача-приемка товара
1. Приемка поставленных товаров осуществляется в ходе передачи товара Покупателю в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

проверка по накладным комплектности и номенклатуры поставленных товаров на соответствие Спецификации Контракта;
контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;
проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов;
проверка наличия технической документации в соответствии с условиями Контракта.

По факту приемки Покупатель делает отметку о получении на накладной Поставщика.

Приемка товаров осуществляется в соответствии с законодательством и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15. 06. 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.).
При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов поставленного товара Покупатель должен составить рекламационный акт. Покупатель вправе привлечь независимого эксперта. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного срока, но не позднее двадцати дней после его истечения при условии обнаружения дефекта в пределах срока гарантии.

Порядок урегулирования споров

Форс-мажор
1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место
4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 1 месяца, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.
7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон может обратиться в суд с иском об изменении или расторжении Контракта в связи с существенным изменением обстоятельств.

Расторжение контракта
1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим Контрактом.
2. При расторжении Контракта по соглашению Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.
3. Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае:

Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта:

а) значительного нарушения сроков оплаты товаров;

По требованию одной из Сторон Контракт может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении Контракта другой Стороной:

Прочие условия
1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев его досрочного расторжения.
2. Настоящий Контракт составлен на ___ страницах (включая Приложения) и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон и являются его неотъемлемой частью.
4. Любая переписка Сторон в связи с исполнение настоящего Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой по следующим адресам:

Уведомление считается полученным, в случае:

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов, в том числе расчетного счета, она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону, указав новые реквизиты. В противном случае соответствующая Сторона несет риск наступления неблагоприятных последствий совершения или не совершения соответствующих действий.

Перечень приложений

Приложение 1. Технические спецификации и требования, разбивка цены

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ПОСТАВЩИК	ПОКУПАТЕЛЬ

	ФГОУ ВПО СПбГУ Юридический факультет СПбГУ
Адрес: _______________________________ ______________________________________	Юридический адрес: 191194, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского д. 28 Почтовый адрес: 199026, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 22-я линия, дом 7
Телефон/факс:	Телефон/факс: (812) 329-28-46, 321-99-15
Адрес электронной почты:	Адрес электронной почты: zakupki@jurfak.spb.ru
ИНН	ИНН 7801002274 КПП 784102002
р/с _______________________________	УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 19, юридический факультетСПбГУ л/сч 06073178260) ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
к/с_______________________________	Р/с 40503810600001000001
	БИК 044030001
БИК, ОКПО, ОКВЭД, ОКОГУ ОКАТО, ОКФС, ОКОПФ	ОКПО 53291210, ОКОНХ 92110 ОГРН 1037800006089 ОКВЭД 80.30.1
____________________________ __________/_______________/	Заместитель декана юридического факультета __________/ /

Приложение № 1

к Государственному контракту

от «___»________________ 2009 г.

№ 07/09-ОА/2

Технические спецификации и требования, разбивка цены

Blog

Документация об аукционе г. Санкт-Петербург 2008 г

Содержание