Ббк 67. 9(4Укр)304 + 67. 9(4Укр)303 П61
| Вид материала | Документы |
- Конспект лекцій Чернівці Чернівецький національний університет 2011 удк 502. 14 (477)(07), 2568.87kb.
- Удк 342. 84(477)(082) ббк 67. 9 (4укр) 400, 4947.17kb.
- Унавчальному посібнику вміщено тематичний план І програму курсу «Історія України»,, 1020.6kb.
- Надходження за червень, 269.39kb.
- Ббк 9(4укр)301я73 Г64 Адміністративна відповідальність (загальні положення та правопорушення, 2089.93kb.
- Cols=3 gutter=59> ббк63. 3(4Укр)622., 2852.91kb.
- Мальбахова Ирина Хазреталиевна удк 513. 71-07: 6583. 054-303. 424. Ббк 557-70/79г:, 851.74kb.
- Удк 347. (77+78) ббк 67. 9 (4 Укр) 303, 252.7kb.
- Пособие предназначено для обучения секретарей-референтов, в помощь руководителям служб, 4960.9kb.
- Виконавець, 603.86kb.
Стаття 317. Підрядні відносини у капітальному будівництві
- Будівництво об'єктів виробничого та іншого
призначення, підготовка будівельних ділянок,
роботи з обладнання будівель, роботи з завер
шення будівництва, прикладні та експеримен
тальні дослідження і розробки тощо, які вико
нуються суб'єктами господарювання для інших
суб'єктів або на їх замовлення, здійснюються на
умовах підряду.
- Для здійснення робіт, зазначених у частині
першій цієї статті, можуть укладатися догово
ри підряду: на капітальне будівництво (в тому
числі субпідряду); на виконання проектних і до-
сліджувальних робіт; на виконання геологічних,
Існує термінологічна суперечність між ЦК та ГК щодо назви договору. Також назва договору в ГК не відповідає змістовному наповненню.
Частина 1 cm. 317 ГК фактично повторює ч. 2 cm. 875 ЦК. Доцільно вказані норми об'єднати та розмістити в ЦК.
Частина 2 ст. 317 ГК може бути узгоджена з ч. 2 cm. 875 ЦК та викладена в ЦК однією нормою.
Цивільний кодекс України Господарський кодекс України Коментар та пропозиції
вих будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта.3. До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.
Стаття 876. Право власності на об'єкт будівництва
1. Власником об'єкта будівництва або результату інших будівельних робіт до їх здачі замовникові є підрядник.
Стаття 877. Проектно-кошторисна документація
1. Підрядник зобов'язаний здійснювати будів
ництво та пов'язані з ним будівельні роботи від
повідно до проектної документації, що визначає
обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться
до робіт та до кошторису, що визначає ціну ро
біт.
Підрядник зобов'язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.
2. Договором будівельного підряду мають бути
визначені склад і зміст проектно-кошторисної
документації, а також має бути визначено, яка із
сторін і в який строк зобов'язана надати відпо
відну документацію.
геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва; інші договори. Загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
3. Господарські відносини у сфері матеріально-технічного забезпечення капітального будівництва регулюються відповідними договорами підряду, якщо інше не передбачено законодавством або договором сторін. За згодою сторін будівельні поставки можуть здійснюватися на основі договорів поставки.
Стаття 318. Договір підряду на капітальне будівництво
- За договором підряду на капітальне будів
ництво одна сторона (підрядник) зобов'язу
ється своїми силами і засобами на замовлення
другої сторони (замовника) побудувати і здати
замовникові у встановлений строк визначений
договором об'єкт відповідно до проектно-ко
шторисної документації або виконати зумовлені
договором будівельні та інші роботи, а замовник
зобов'язується передати підряднику затвердже
ну проектно-кошторисну документацію, надати
йому будівельний майданчик, прийняти закінче
ні будівництвом об'єкти і оплатити їх.
- Договір підряду відповідно до цієї статті
укладається на будівництво, розширення, ре
конструкцію та перепрофілювання об'єктів; бу
дівництво об'єктів з покладенням повністю або
частково на підрядника виконання робіт з про-
= 191=
Частина 3 cm. 317 ГК може бутиузгодже-назч.З cm. 875 ЦК та викладена в ЦК однією нормою.
Частина 1 cm. 318 ГК дає визначення договору підряду на капітальне будівництво, повторюючи ч. 1 cm. 875 ЦК. З визначення, даного в ГК, на відміну від ЦК, чітко не зрозуміло, на кому лежить обов'язок підготовки проектно-кошторисної документації. Пропонується ч. 1 cm. 318 ГК виключити.
Частина 2 cm. 318 ГК змістовно повторює ч. 2 cm. 875 ЦК та ч. 1 cm. 317 ГК, а тому ч. 2 cm. 318 ГК слід виключити.
= 192=
Цивільний кодекс України Господарський кодекс України Коментар та пропозиції
3. Підрядник, який виявив у ході будівництване враховані проектною документацією роботи
і необхідність у зв'язку з цим проведення додат
кових робіт і збільшення кошторису, зобов'яза
ний повідомити про це замовника.
У разі неодержання від замовника в розумний строк відповіді на своє повідомлення підрядник зобов'язаний зупинити відповідні роботи з віднесенням збитків, завданих цим зупиненням, на замовника. Замовник звільняється від відшкодування цих збитків, якщо доведе, що у проведенні додаткових робіт немає необхідності.
4. Якщо підрядник не виконав обов'язку, вста
новленого частиною третьою цієї статті, він по
збавляється права вимагати від замовника плату
за виконані додаткові роботи і права на відшко
дування завданих цим збитків, якщо не доведе,
що його негайні дії були необхідними в інтересах
замовника, зокрема у зв'язку з тим, що зупинен
ня роботи могло призвести до знищення або по
шкодження об'єкта будівництва.
Стаття 878. Внесення змін до проектно-кошторисної документації
1. Замовник має право вносити зміни до проек
тно-кошторисної документації до початку робіт
або під час їх виконання за умови, що додаткові
роботи, викликані такими змінами, за вартістю
не перевищують десяти відсотків визначеної у
кошторисі ціни і не змінюють характеру робіт,
визначених договором.
2. Внесення до проектно-кошторисної доку
ментації змін, що потребують додаткових робіт,
ектування, поставки обладнання, пусконалагоджувальних та інших робіт; виконання окремих комплексів будівельних, монтажних, спеціальних, проектно-конструкторських та інших робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів.
- Забезпечення будівництва матеріалами, тех
нологічним, енергетичним, електротехнічним та
іншим устаткуванням покладається на підряд
ника, якщо інше не передбачено законодавством
або договором.
- Зміст договору підряду на капітальне будів
ництво, що укладається на підставі державного
замовлення, має відповідати цьому замовленню.
- Договір підряду на капітальне будівництво
повинен передбачати: найменування сторін; міс
це і дату укладення; предмет договору (наймену
вання об'єкта, обсяги і види робіт, передбачених
проектом); строки початку і завершення будів
ництва, виконання робіт; права і обов'язки сто
рін; вартість і порядок фінансування будівництва
об'єкта (робіт); порядок матеріально-технічного,
проектного та іншого забезпечення будівництва;
режим контролю якості робіт і матеріалів замов
ником; порядок прийняття об'єкта (робіт); поря
док розрахунків за виконані роботи, умови про
дефекти і гарантійні строки; страхування ризи
ків, фінансові гарантії; відповідальність сторін
(відшкодування збитків); урегулювання спорів,
підстави та умови зміни і розірвання договору.
Частина З cm. 318 ГК охоплюється cm. 879 ЦК і може бути виключена.
Частина 5 cm. 318 ГК може бути виділена в окрему статтю під назвою «Істотні умови договору підряду на капітальне будівництво» і перенесена до ЦК, оскільки не містить норм, які б не охоплювалися предметом регулювання ЦК.
Цивільний кодекс України Господарський кодекс України Коментар та пропозиціївартість яких перевищує десять відсотків визначеної у кошторисі ціни, допускається лише за згодою підрядника. У цьому разі підрядник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.Стаття 879. Забезпечення будівництва та оплата робіт
1. Матеріально-технічне забезпечення будів
ництва покладається на підрядника, якщо інше
не встановлено договором будівельного підряду.
Договором на замовника може бути покладений обов'язок сприяти підрядникові у забезпеченні будівництва водопостачанням, електроенергією тощо, а також у наданні інших послуг.
- Підрядник, який зобов'язаний здійснювати
матеріально-технічне забезпечення будівництва,
несе ризик неможливості використання нада
ного ним матеріалу (деталей, конструкцій) або
устаткування без погіршення якості робіт.
- У разі неможливості використання матеріа
лу (деталей, конструкцій) або устаткування, на
даного замовником, без погіршення якості вико
нуваних робіт підрядник має право відмовитися
від договору та вимагати від замовника сплати
ціни робіт пропорційно їх виконаній частині, а
також відшкодування збитків, не покритих цією
сумою.
- Оплата робіт провадиться після прийняття
замовником збудованого об'єкта (виконаних ро
біт), якщо інший порядок розрахунків не вста
новлений за погодженням сторін.
Стаття 319. Генеральний підрядник і субпідрядник
- Договір підряду на капітальне будівництво
може укладати замовник з одним підрядником
або з двома і більше підрядниками.
- Підрядник має право за згодою замовника
залучати до виконання договору як третіх осіб
субпідрядників, на умовах укладених з ними
субпідрядних договорів, відповідаючи перед за
мовником за результати їх роботи. У цьому ви
падку підрядник виступає перед замовником як
генеральний підрядник, а перед субпідрядника
ми — як замовник.
- Договір підряду на виконання робіт з мон
тажу устаткування замовник може укладати з
генеральним підрядником або з постачальником
устаткування. За згодою генерального підрядни
ка договори на виконання монтажних та інших
спеціальних робіт можуть укладатися замовни
ком з відповідними спеціалізованими підпри
ємствами.
Стаття 320. Права замовника
- Замовник має право, не втручаючись у гос
подарську діяльність підрядника, здійснювати
контроль і технічний нагляд за відповідністю
обсягу, вартості і якості виконаних робіт проек
там і кошторисам. Він має право перевіряти хід
і якість будівельних і монтажних робіт, а також
якість матеріалів, що використовуються.
- У разі, якщо підрядник не береться своєчас
но за виконання договору або виконує роботу
настільки повільно, що закінчення її до строку
= 193=
Стаття 319 ГК охоплюється cm. 838 ЦК (Договір підряду. Генеральний підрядник і субпідрядник), відтак, cm. 319 ГК доцільно виключити.
Частина 2 cm. 319 ГК зобов'язує підрядника узгоджувати з замовником можливість залучення субпідрядника у всіх випадках, що з практичної точки зору є недоцільним. ЦК, на відміну від ГК, дає свободу сторонам вирішувати це питання в договорі.
Частини 1—2 cm. 320 ГК доцільно виключити, оскільки вони повторюють зміст частини 1—2 cm. 849 ЦК (Договір підряду. Права замовника під час виконання роботи).
= 194=
Цивільний кодекс України Господарський кодекс України Коментар та пропозиції
- У разі руйнування або пошкодження об'єк
та будівництва внаслідок непереборної сили до
спливу встановленого договором будівельного
підряду строку здачі об'єкта, а також у разі не
можливості завершити будівництво (будівельні
роботи) з інших причин, що не залежать від за
мовника, підрядник не має права вимагати від
замовника плату за роботу або оплату витрат,
якщо інше не встановлено договором.
- У разі необхідності консервації будівництва
з незалежних від сторін обставин замовник зо
бов'язаний оплатити підрядникові виконані до
консервації роботи та відшкодувати йому ви
трати, пов'язані з консервацією.
Стаття 880. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта
1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття замовником несе підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від замовника.
Стаття 881. Обов'язок підрядника страхувати об'єкт будівництва
1. Підрядник зобов'язаний укласти договір страхування об'єкта будівництва або комплексу робіт, якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.
Сторона, на яку покладається обов'язок щодо страхування, має надати другій стороні в порядку, встановленому договором, докази укладення нею договору страхування, включаючи відомос-
стає явно неможливим, замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.
- Підрядник має право не братися за роботу,
а розпочату роботу зупинити у разі порушен
ня замовником своїх зобов'язань за договором,
внаслідок якого початок або продовження робіт
підрядником виявляються неможливими чи зна
чно ускладненими.
- Недоліки виконання робіт чи матеріалів, що
використовуються для робіт, допущені з вини
підрядника або субпідрядника, повинні бути
усунені підрядником за свій рахунок.
Стаття 321. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво
- У договорі підряду на капітальне будівни
цтво сторони визначають вартість робіт (ціну
договору) або спосіб її визначення.
- Вартість робіт за договором підряду (ком
пенсація витрат підрядника та належна йому
винагорода) може визначатися складанням при
близного або твердого кошторису. Кошторис
вважається твердим, якщо договором не перед
бачено інше. Зміни до твердого кошторису мо
жуть бути внесені лише за погодженням сторін.
- У разі виникнення потреби значно переви
щити приблизний кошторис підрядник зобов'я-
Частина З cm. 320 ГК охоплюється ч. 1 cm. 851 ЦК (Договір підряду. Невиконання замовником обов'язків за договором підряду), а тому може бути виключена.
Частина 4 cm. 320 ГК охоплюється cm. 838 (Договір підряду. Генеральний підрядник і субпідрядник), ч. 2 cm. 839 (Договір підряду. Виконання роботи з матеріалу підрядника та його засобами), cm. 858 (Договір підряду. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи) ЦК та ч. 2 cm. 319 ГК, а тому може бути виключена.
Частина 1 cm. 321 ГК охоплюється ч. 1 cm. 843 (Договір підряду. Ціна роботи), а тому може бути виключена.
Частина 2 cm. 321 ГК охоплюється частинами 2—3 cm. 844 (Договір підряду. Кошторис) та ч. З cm. 877 ЦК, а тому може бути виключена.
Частина 3 cm. 321 ГК охоплюється частинами 3— 4 cm. 877 ЦК, а тому може бути виключена.
Цивільний кодекс України Господарський кодекс України Коментар та пропозиції
ті про страхувальника, розмір страхової суми та застраховані ризики.- Недоліки робіт або використовуваного для
робіт матеріалу, допущені з вини підрядника
(або субпідрядника), мають бути усунені підряд
ником за його рахунок.
- Замовник має право з метою здійснення
контролю та нагляду за будівництвом і прийнят
тя від свого імені відповідних рішень укласти
договір про надання такого виду послуг із спе
ціалізованою організацією або спеціалістом.
У цьому разі в договорі будівельного підряду
визначаються функції та повноваження такого
спеціаліста.
Стаття 882. Передання та прийняття робіт
- Замовник, який одержав повідомлення під
рядника про готовність до передання робіт, ви
конаних за договором будівельного підряду, або,
якщо це передбачено договором, — етапу робіт,
зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття.
- Замовник організовує та здійснює прийнят
тя робіт за свій рахунок, якщо інше не встанов
лено договором. У прийнятті робіт мають брати
участь представники органів державної влади та
органів місцевого самоврядування у випадках,
встановлених законом або іншими нормативно-
правовими актами.
- Замовник, який попередньо прийняв окремі
етапи робіт, несе ризик їх знищення або пошко
дження не з вини підрядника, у тому числі й у
випадках, коли договором будівельного підряду
заний своєчасно попередити про це замовника. Якщо підрядник не попередив замовника про перевищення кошторису, він зобов'язаний виконати роботу, не вимагаючи відшкодування понесених додаткових витрат.
- Підрядник не має права вимагати збіль
шення твердого кошторису, а замовник — його
зменшення. У разі істотного зростання після
укладення договору вартості матеріалів та устат
кування, які мали бути надані підрядником, а
також послуг, що надавалися йому третіми осо
бами, підрядник має право вимагати збільшення
встановленої вартості робіт, а у разі відмови за
мовника — розірвання договору в установлено
му порядку.
- Якщо договором не передбачено попере
дньої оплати виконаної роботи або окремих її
етапів, замовник зобов'язаний сплатити підряд
нику зумовлену договором ціну після остаточної
здачі об'єкта будівництва, за умови, що робота
виконана належним чином і в погоджений строк
або, за згодою замовника, — достроково.
6. Підрядник має право вимагати виплати
йому авансу, якщо така виплата та розмір авансу
передбачені договором.
7. У разі необхідності консервації будівництва з незалежних від сторін обставин замовник зобов'язаний оплатити підряднику виконані до консервації роботи та відшкодувати йому пов'язані з консервацією витрати.
Частина 4 cm. 321 ГК повністю повторює ч. 5 cm. 844 (Договір підряду. Кошторис) ЦК, а тому ч. 4 cm. 321 ГК доцільно виключити.
Частина 5 cm. 321 ГК повторює ч. 1 cm. 854 (Договір підряду. Порядок оплати роботи) та ч. 4 cm. 879 ЦК, а тому цю частину cm. 321 ГК доцільно виключити.
Частина 6 cm. 321 ГК повторює ч. 2 cm. 854 (Договір підряду. Порядок оплати робіт) Цивільного кодексу України, а тому може бути виключена.
Частина 7 cm. 321 ГК повторює ч. 6 cm. 879 ЦК, а тому може бути виключена.
Цивільний кодекс Українипередбачено виконання робіт на ризик підрядника.
4. Передання робіт підрядником і прийняття
їх замовником оформляється актом, підписаним
обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін
від підписання акта про це вказується в акті і він
підписується другою стороною.
Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обгрунтованими.
- Прийняття робіт може здійснюватися після
попереднього випробування, якщо це перед
бачено договором будівельного підряду або
випливає з характеру робіт. У цьому випадку
прийняття робіт може здійснюватися лише у
разі позитивного результату попереднього ви
пробування.
- Замовник має право відмовитися від при
йняття робіт у разі виявлення недоліків, які
виключають можливість використання об'єкта
для вказаної в договорі мети та не можуть бути
усунені підрядником, замовником або третьою
особою.
Стаття 883. Відповідальність підрядника
1. Підрядник відповідає за недоліки збудованого об'єкта, за прострочення передання його замовникові та за інші порушення договору (за недосягнення проектної потужності, інших запроектованих показників тощо), якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини.
= 196= Господарський кодекс України
Стаття 322. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво
- За невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за договором підряду на капіталь
не будівництво винна сторона сплачує штрафні
санкції, а також відшкодовує другій стороні збит
ки (зроблені другою стороною витрати, втрату
або пошкодження її майна, неодержані доходи)
в сумі, не покритій штрафними санкціями, якщо
інший порядок не встановлено законом.
- Недоліки, виявлені при прийнятті робіт
(об'єкта), підрядник зобов'язаний усунути за
свій рахунок у строки, погоджені з замовником.
У разі порушення строків усунення недоліків
підрядник несе відповідальність, передбачену
договором.
- Позовна давність для вимог, що випливають
з неналежної якості робіт за договором підряду
на капітальне будівництво, визначається з дня
прийняття роботи замовником і становить:
один рік — щодо недоліків некапітальних конструкцій, а у разі, якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, — два роки;
три роки — щодо недоліків капітальних конструкцій, а у разі, якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи, — десять років;
тридцять років — щодо відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій.
Коментар та пропозиції
Частина 1 cm. 322 ГК охоплюється ч. 2 cm. 833 ЦК, а тому може бути виключена.
Статтю 322 ГК доцільно поєднати зі стхт. 833 та 886 ЦК.
Цивільний кодекс України Господарський кодекс України Коментар та пропозиції
- За невиконання або неналежне виконання
обов'язків за договором будівельного підряду
підрядник сплачує неустойку, встановлену до
говором або законом, та відшкодовує збитки в
повному обсязі.
- Суми неустойки (пені), сплачені підрядни
ком за порушення строків виконання окремих
робіт, повертаються підрядникові у разі закін
чення всіх робіт до встановленого договором
граничного терміну.
Стаття 884. Гарантії якості у договорі будівельного підряду
- Підрядник гарантує досягнення об'єктом бу
дівництва визначених у проектно-кошторисній
документації показників і можливість експлу
атації об'єкта відповідно до договору протягом
гарантійного строку, якщо інше не встановлено
договором будівельного підряду. Гарантійний
строк становить десять років від дня прийняття
об'єкта замовником, якщо більший гарантійний
строк не встановлений договором або законом.
- Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у
межах гарантійного строку, якщо він не доведе,
що вони сталися внаслідок: природного зносу
об'єкта або його частин; неправильної його екс
плуатації або неправильності інструкцій щодо
його експлуатації, розроблених самим замов
ником або залученими ним іншими особами
неналежного ремонту об'єкта, який здійснено
самим замовником або залученими ним третіми
особами.
4. У разі, якщо договором підряду або законодавством передбачено надання гарантії якості
юботи і недоліки виявлено в межах гарантійного строку, перебіг строку позовної давності починається з дня виявлення недоліків.
Стаття 323. Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві
- Договори підряду (субпідряду) на капіталь
не будівництво укладаються і виконуються на
загальних умовах укладання та виконання до
говорів підряду в капітальному будівництві, за
тверджених Кабінетом Міністрів України, відпо
відно до закону.
- Договори підряду на капітальне будівництво
за участі іноземних суб'єктів господарювання
укладаються і виконуються в порядку, перед
баченому цим Кодексом, міждержавними уго
дами, а також особливими умовами укладання
та виконання договорів підряду в капітальному
будівництві, затвердженими в порядку, встанов
леному Кабінетом Міністрів України.
Не маючи істотних зауважень до cm. 323 ГК, висловлюємо сумніви щодо доцільності врегулювання ряду питань постановами Кабінету Міністрів України.
= 197=
Цивільний кодекс України Господарський кодекс України Коментар та пропозиції
- Гарантійний строк продовжується на час,
протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися
внаслідок недоліків, за які відповідає підрядник.
- У разі виявлення протягом гарантійного
строку недоліків замовник повинен заявити про
них підрядникові в розумний строк після їх ви
явлення.
- Договором будівельного підряду може бути
встановлено право замовника сплатити перед
бачену договором частину ціни робіт, визначе
ної у кошторисі, після закінчення гарантійного
строку.
Стаття 885. Усунення недоліків за рахунок замовника
1. Договором будівельного підряду може бути передбачений обов'язок підрядника усувати на вимогу замовника та за його рахунок недоліки, за які підрядник не відповідає.
Підрядник має право відмовитися від виконання цього обов'язку, якщо усунення недоліків не пов'язане безпосередньо з предметом договору або не може бути здійснене підрядником з незалежних від нього причин.
Стаття 886. Відповідальність замовника
1. У разі невиконання або неналежного виконання замовником обов'язків за договором будівельного підряду він сплачує підрядникові неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки у повному обсязі, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з його вини.
В
исновок1. Норми ГК щодо капітального будівництва можуть бути об'єднані з нормами щодо будівельного підряду ЦК, оскільки ГК не містить особливостей, які б не охоплювалися предметом регулювання ЦК (ч. 1 cm. 1);
ПІДРЯД НА ПРОЕКТНІ ТА ПОШУКОВІ РОБОТИ
Цивільний кодекс УкраїниПараграф 4. Підряд на проектні та пошукові роботи
Стаття 887. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
- За договором підряду на проведення проек
тних та пошукових робіт підрядник зобов'язу
ється розробити за завданням замовника про
ектну або іншу технічну документацію та (або)
виконати пошукові роботи, а замовник зобов'я
зується прийняти та оплатити їх.
- До договору підряду на проведення проек
тних і пошукових робіт застосовуються поло
ження цього Кодексу, якщо інше не встановлено
законом.
Стаття 888. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт
1. За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. За-
Господарський кодекс України
Стаття 324. Договір підряду на проведення проектних і досліджувапьних робіт
- За договором підряду на проведення про
ектних і досліджувальних робіт підрядник зо
бов'язується розробити за завданням замовника
проектну документацію або виконати обумовле
ні договором проектні роботи, а також виконати
досліджувальні роботи, а замовник зобов'язу
ється прийняти і оплатити їх.
- До відносин, що виникають у процесі ви
конання проектних та досліджувальних робіт,
можуть застосовуватися положення статті 318
цього Кодексу.
- Підрядник несе відповідальність за недоліки
проекту, в тому числі виявлені в процесі його
реалізації та експлуатації побудованого за даним
проектом об'єкта.
- У разі виявлення недоліків проекту підряд
ник зобов'язаний безоплатно переробити про-
Коментар та пропозиції
Існує термінологічна суперечність між ЦК та ГК щодо назви договору.
Частину 1 cm. 324 ГК доцільно виключити, бо вона повторює зміст ч. 1 cm. 887 ЦК.
Частина 2 ст. 324 ГК охоплюється ч. 2 cm. 887 ЦК, а тому може бути виключена.
Частина 3 cm. 324 ГК повторює зміст ч. 1 cm. 891 ЦК, а тому може бути виключена.
Частину 4 cm. 324 ГК доцільно виключити, оскільки в ній повторюється зміст ч. 2 cm. 891 ЦК.
= 199=
=200= Цивільний кодекс України Господарський кодекс України Коментар та пропозиції
вдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його затвердження замовником.2. Підрядник зобов'язаний додержуватися вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для проектування та виконання пошукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою замовника.
Стаття 889. Обов'язки замовника
1. Замовник зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт:
- сплатити підрядникові встановлену ціну піс
ля завершення усіх робіт чи сплатити її частина
ми після завершення окремих етапів робіт або в
іншому порядку, встановленому договором або
законом;
- використовувати проектно-кошторисну до
кументацію, одержану від підрядника, лише для
цілей, встановлених договором, не передавати
проектно-кошторисну документацію іншим
особам і не розголошувати дані, що містяться у
ній, без згоди підрядника;
- надавати послуги підрядникові у виконан
ні проектних та пошукових робіт в обсязі та на
умовах, встановлених договором;
- брати участь разом з підрядником у пого
дженні готової проектно-кошторисної докумен
тації з уповноваженими органами державної
влади та органами місцевого самоврядування;
ект, а також відшкодувати замовнику збитки, спричинені недоліками проекту.
5. Позов про відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту, може бути заявлено протягом десяти років, а якщо збитки замовнику завдано протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень, — протягом тридцяти років з дня прийняття побудованого об'єкта.
Частину 5 слід перенести окремим пунктом до cm. 258 «Спеціальна позовна давність» ЦК.
Цивільний кодекс України5) відшкодувати підрядникові додаткові витра
ти, пов'язані із зміною вихідних даних для про
ведення проектних та пошукових робіт внаслі
док обставин, що не залежать від підрядника;
6) залучити підрядника до участі у справі за
позовом, пред'явленим до замовника іншою осо
бою у зв'язку з недоліками складеної проектної
документації або виконаних пошукових робіт.
Стаття 890. Обов'язки підрядника
1. Підрядник зобов'язаний:
- виконувати роботи відповідно до вихідних
даних для проведення проектування та згідно з
договором;
- погоджувати готову проектно-кошторисну
документацію із замовником, а в разі необхід
ності — також з уповноваженими органами дер
жавної влади та органами місцевого самовряду
вання;
- передати замовникові готову проектно-ко
шторисну документацію та результати пошуко
вих робіт;
- не передавати без згоди замовника проек
тно-кошторисну документацію іншим особам;
- гарантувати замовникові відсутність у ін
ших осіб права перешкодити або обмежити ви
конання робіт на основі підготовленої за догово
ром проектно-кошторисної документації.
Стаття 891. Відповідальність підрядника за недопіки документації та робіт
1. Підрядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт,
Господарський кодекс України Коментар та пропозиції
=201=
Коментар та пропозиції
=202= Господарський кодекс України
Цивільний кодекс України
включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт.
2. У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом.
? "Со"м°и вгТщодо проектних та досліджуваних робіт можуть бути об'єднані з нормами проектних та пошукових робіт ЦК, оскільки ГК не містить особливостей, які б не охоплювалися предметом регулювання ЦК (ч. 1 cm. 1).
ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ
