Росморречфлот федеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт» сочинский филиал

Вид материалаДокументы

Содержание


Часть III. Проект договора.
1. Предмет договора
2. Цена договора
3. Условия платежей и расчетов
4. Права и обязанности сторон
5. Срок производства ремонта и гарантийного ремонта СТСиК Судна. Порядок сдачи и приемки СТСиК в ремонт и из ремонта
6. Гарантийные обязательства
7. Ответственность сторон
9. Урегулирование споров
10. Заключительные условия
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6

Часть III. Проект договора.


Д О Г О В О Р №


На выполнение профилактического ремонта и технического обслуживания патрульного катера С 120 «Альтаир».


г.Сочи «___»________200__ г.


Федеральное государственное унитарное предприятие "РОСМОРПОРТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Сочинского филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ» Допуа Гурама Хонеловича, действующего на основании Положения о Сочинском филиале и доверенности № 1676 от 13.11.2008 г., с одной стороны и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице____________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1. Предмет договора

В порядке и в сроки установленные настоящим Договором, Подрядчик обязуется выполнять работы по профилактическому ремонту и техническому обслуживанию именуемые в дальнейшем «Ремонт» патрульного катера С 120 «Альтаир» его отдельных элементов, систем, узлов, механизмов, именуемых в дальнейшем «СТСиК», калибровке контрольно-измерительных приборов (далее КИП), сменно – запасных частей, резино - технических изделий и материалов, далее СЗЧ, для обеспечения производства Ремонта СТСиК на патрульном катере С 120 «Альтаир», именуемом в дальнейшем «Судно» на основании Ремонтной ведомости на выполнение профилактического ремонта и технического обслуживания патрульного катера С 120 «Альтаир», именуемая в дальнейшем «Ведомость».

2. Цена договора

2.1. Цена Договора включает цену СЗЧ и Работ, НДС и другие расходы необходимые для исполнения Договора, согласованные Сторонами.

2.2 Общая цена Договора – __________________ (_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18%: ___________________ (_________________) рублей ___ копеек.

2.3. Стоимость Ремонта СТСиК Судна является твердой и после подписания Заказчиком Ведомости, изменению не подлежит, за исключением случаев, когда Заказчик письменно потребует изменения объёма Ремонта СТСиК Судна, более чем на 10% от стоимости Ремонта, заявленного на дату подписания Ведомости. В этом случае стороны подписывают Соглашение об изменении заявленного объема Ремонта СТСиК:

о внесении изменений в Ведомость заявленного объёма Ремонта;

об изменении срока Ремонта;

об изменении стоимости Ремонта.


3. Условия платежей и расчетов

3.1. Оплата за выполненный ремонт СТСиК Судна производится в рублях Российской Федерации.

3.2. Платеж за Ремонт СТСиК Судна Заказчик перечисляет на банковский счёт Подрядчика в течение 10 банковских дней от даты получения Заказчиком следующих документов:

- счета и Счёта-фактуры в 2-х экземплярах, выставляемых Подрядчиком в срок не более 5 рабочих дней от даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ;

- Акта выполненных работ в 2-х экземплярах, подписанного капитаном и старшим механиком Судна.

3.3 По согласованию сторон оплата может производиться по промежуточному Акту фактически выполненных работ.


4. Права и обязанности сторон

4.1. Права и обязанности Заказчика:

4.1.1. Заказчик обязан обеспечить подготовку СТСиК Судна к проведению Ремонта.

4.1.2. Заказчик имеет право увеличить, а также уменьшить объем Ремонта СТСиК Судна. При этом необходимость в заявлении дополнительного объёма Ремонта возникает только в случае, если по результатам дефектации возникла необходимость замены, изготовления СТСиК их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов, деталей, не подлежащих ремонту и восстановлению, если изготовление указанных деталей не предусмотрено Ведомостью. В этом случае Стороны подписывают Соглашение об изменении заявленного объема, стоимости, срока Ремонта СТСиК, далее «Соглашение, которое оформляется Заказчиком по результатам актов дефектации СТСиК. В этих случаях соглашениям присваивается номер Ведомости с первоначально заявленным объёмом Ремонта и через дробь порядковый номер Соглашения.

4.1.3. Представители Заказчика и судовой командный состав по поручению представителей Заказчика, в пределах своей компетенции вправе на Судне:

контролировать производство Ремонта СТСиК и его качество по технологическим процессам, конструкторской и технологической документации;

осуществлять контроль над производством Подрядчиком Ремонта, не вмешиваясь в его деятельность;

участвовать в дефектации;

контролировать сроки выполнения Ремонта и принимать необходимые меры для обеспечения выхода судна из Ремонта в назначенный срок;

участвовать в приемке Судна из Ремонта.

4.1.4. Заказчик вправе по своему усмотрению привлекать к участию в приемке Судна из Ремонта соответствующие надзорные органы.

4.1.5. Заказчик вправе составлять рекламационные акты на обнаруженные дефекты отремонтированных СТСиК в соответствии с п. 6.1. настоящего Договора и предъявлять такие акты Подрядчику в течение гарантийного периода их эксплуатации.

4.1.6. По письменному запросу Подрядчика, Заказчик по акту передачи обязан передать Подрядчику имеющуюся конструкторскую и техническую документацию СТСиК Судна, необходимую для выполнения заявленного объёма Ремонта.

4.2. Права и обязанности Подрядчика:

4.2.1. После подписания настоящего договора, Подрядчик обязан приступить к Ремонту СТСиК Судна не позднее согласованной в Ведомости даты начала производства Ремонта СТСиК Судна.

4.2.2. Подрядчик обязан выполнить Ремонт СТСиК Судна в объеме, сроки и по стоимости согласно Ведомости Заказчика, по технологическим процессам проведения Ремонта СТСиК, их отдельных систем, элементов, механизмов, узлов и деталей на основе имеющейся и/или разработанной Подрядчиком технологической документации и на условиях настоящего Договора.

4.2.3. Подрядчик обязан не позднее 1/3 срока проведения Ремонта СТСиК судна представить Заказчику акты дефектации СТСиК, подписанные капитаном Судна и представителем Заказчика. В актах дефектации в обязательном порядке указывается перечень СЗЧ, подлежащих замене.

4.2.4. При установлении или поставки нового оборудования или изделий и материалов на Судно, Подрядчик обязан представить соответствующую документацию и сертификаты на данное оборудование, изделия, СЗЧ.

4.2.5 Подрядчик вправе запросить дополнительный срок на выполнение Ремонта, если Заказчик дополнительно заявил работы, увеличивающие стоимость Ремонта СТСиК более чем на 10% от стоимости Ремонта, заявленного на дату подписания Ведомости. При этом учитывается только стоимость работ. Дополнительный срок ремонта указывается Сторонами в Дополнительном соглашении.

4.2.6. Подрядчик обязан за свой счет создать все необходимые условия на своей территории и в производственных судоремонтных помещениях для исполнения представителями Заказчика, администрации Судна или командным составом Судна своих обязанностей и реализации ими прав по настоящему Договору.

4.2.7. Подрядчик обязан: выполнять требования Правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, действующих в системе морского транспорта Российской Федерации; разработать технологические процессы, документацию, в том числе на сопутствующие и дополнительные работы, необходимые для производства заявленного Ремонта СТСиК Судна, включая их регулировку, настройку, центровку и другие процессы, выполнение которых необходимо для проверки качества ремонта и предъявления СТСиК в действии по прямому назначению в соответствии с заданными параметрами; разработать и согласовать с Заказчиком и капитаном Судна, Программу испытаний СТСиК после ремонта, предусматривающую проверку качества выполненных работ, работу и взаимодействие всех отремонтированных или замененных СТСиК, их отдельных систем, элементов, оборудования, механизмов, узлов и деталей в действии по прямому назначению с заданными параметрами; выдать Заказчику сертификаты, чертежи, схемы, результаты анализов, руководства по обслуживанию вновь установленных, отремонтированных СТСиК Судна.


4.2.8. Все работы на судне, влияющие на его общую прочность, остойчивость и плавучесть (перемещение тяжелых грузов, перекачка балласта и топлива, вырезка отверстий в обшивке и водонепроницаемых переборках, разборка донно-бортовой, секущей арматуры и т.п.) Подрядчик обязан производить только по письменному согласованию с капитаном Судна в каждом отдельном случае.

4.2.9. Подрядчик обязан своевременно информировать Заказчика и капитана Судна о предстоящих в ходе Ремонта испытаниях, предъявлении отдельных СТСиК перед их сборкой, монтажом и испытаниями.

4.2.10. По результатам испытаний и данным измерений Подрядчик обязан составить соответствующие акты в 2-х экземплярах с отражением в них заключения о техническом состоянии СТСиК, подписать акты у капитана Судна и представителя Заказчика. Один экземпляр акта Подрядчик обязан передать Заказчику.

4.2.11. Одновременно с подписанием Акта выполненных работ Подрядчик обязан: Возвратить Заказчику всю документацию, переданную Подрядчику;

выдать капитану Судна инструкции по обслуживанию и уходу за новым оборудованием, поставленным и установленным на судно Подрядчиком;

обеспечить Судно чертежами, инструкциями и другой документацией на отремонтированные СТСиК в соответствии с настоящим Договором.

Если в процессе испытаний обнаружены дефекты, то Подрядчик обязан за свой счет без продления установленного в Ведомости срока Ремонта СТСиК Судна устранить все выявленные дефекты и провести повторные испытания с участием тех же лиц.

4.2.12. Подрядчик обязан подготовить Акт фактически выполненного объема Ремонта СТСиК Судна, в дальнейшем «Акт выполненных работ.

4.2.13. Подрядчик по поручению Заказчика реализует образующийся при проведении Ремонта СТСиК металлолом.

5. Срок производства ремонта и гарантийного ремонта СТСиК Судна. Порядок сдачи и приемки СТСиК в ремонт и из ремонта

5.1. Даты начала и окончания Ремонта СТСиК указываются в Ведомостях, Соглашениях и Актах выполненных работ.

5.2. Датой начала гарантийного ремонта считается дата не позднее двух календарных дней от даты передачи Подрядчику подписанного Заказчиком рекламационного акта.

5.3. Датой окончания гарантийного ремонта СТСиК считается дата подписания Заказчиком Акта приёмки СТСиК из гарантийного ремонта.

5.4. Заказчик подписывает Акты выполненных работ на Ремонт и (или) гарантийный ремонт при условии отсутствия в Регистровых судовых документах каких - либо ограничений в эксплуатации, за исключением ограничений, установленных в соответствии с проектом данного Судна.

5.5. Срок гарантийного ремонта устанавливается Сторонами в Ведомости на гарантийный ремонт.

6. Гарантийные обязательства


6.1. Гарантийный срок эксплуатации отремонтированных СТСиК Судна, в том числе для вновь установленного оборудования и материалов, составляет 12 (двенадцать) месяцев начиная от даты подписания Акта выполненных работ.

6.2. Подрядчик отвечает в течение гарантийного периода за качество Ремонта СТСиК Судна, их отдельных элементов, систем, узлов, механизмов, деталей и применяемых при ремонте СЗЧ, материалов, а также за работу отремонтированных СТСиК в соответствии с заданными параметрами. Дефекты, неисправности, отклонения в работе СТСиК от заданных параметров, обнаруженные в процессе эксплуатации СТСиК Судна, не зависимо от того могли ли они быть выявлены во время испытаний при приемке ремонтных работ, оформляются рекламационными актами.

6.4. Рекламационный акт составляется представителями Заказчика с участием уполномоченных представителей Подрядчика, а в случае их неприбытия в течение 2 календарных дней - с участием Регистра.

6.5. Не позднее 2 календарных дней от даты получения Подрядчиком рекламационного акта, Подрядчик обязан принять Судно, СТСиК Судна в гарантийный ремонт, подписать Акт приемки судна в гарантийный ремонт и приступить за свой счет к устранению дефектов, не зависимо от того могли ли они быть выявлены во время испытаний при приемке ремонтных работ.

6.6. В случае если Заказчик сочтет невозможным направить Судно на ремонтную базу Подрядчика для ремонта СТСиК Судна по гарантийным обязательствам Подрядчика, Заказчик имеет право отремонтировать Судно в другой компании по своему усмотрению, без согласований с Подрядчиком и за его счет, уведомив Подрядчика об этом. В этом случае Подрядчик, в течение 10 банковских дней возмещает Заказчику стоимость ремонта на основании счетов сторонних организаций, выполнивших ремонт СТСиК Судна.

6.7. В случае если гарантийный ремонт СТСиК Судна требует вывода Судна из эксплуатации для проведения ремонтных работ по гарантии Подрядчика, Подрядчик уплачивает штраф согласно пункту 7.8 настоящего Договора за каждые сутки нахождения Судна в гарантийном ремонте.

6.8. По окончании гарантийного ремонта Подрядчиком оформляется и подписывается у Заказчика Акт приемки СТСиК Судна из гарантийного ремонта. На отремонтированные по гарантии СТСиК и использованные Подрядчиком материалы Подрядчик продлевает гарантийный срок эксплуатации (не менее 12-ти месяцев) начиная от даты подписания Заказчиком Акта приемки СТСиК Судна из гарантийного ремонта, о чем в этом Акте производится соответствующая запись.


7. Ответственность сторон

7.1. Подрядчик несет ответственность за полноту, качество и сроки проведения дефектации СТСиК, их отдельных узлов, систем, деталей и механизмов, переданных в Ремонт в объеме Ведомости.

7.2. Подрядчик несет ответственность за полноту и качество выполненных работ, соответствие примененных материалов техническим условиям и стандартам.

7.3. Подрядчик несёт ответственность и возмещает ущерб, причинённый третьим лицам в результате дефектов и неисправностей СТСиК Судна в пределах гарантийного срока его эксплуатации.

7.4. Подрядчик несет ответственность за сохранность демонтированных с Судна и заменённых СТСиК, их отдельных узлов, деталей и механизмов. Заменённые СТСиК Судна, их отдельные узлы, детали и механизмы подлежат передаче Заказчику.

7.5. В случае несоблюдения срока Ремонта, срока гарантийного ремонта, а также не принятия Судна, СТСиК Судна в гарантийный, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от общей стоимости за Ремонт СТСиК Судна, исходя из суммы, указанной в ремонтной Ведомости, за каждый день нахождения Судна в Ремонте сверх установленного срока ремонта, за весь срок нахождения Судна, СТСиК Судна в гарантийном ремонте, а также за весь срок несвоевременного принятия в гарантийный ремонт, при условии, если Заказчик потребует этого в письменной форме.

7.6. Сумма пени перечисляется в течение 30 банковских дней от даты выставления Заказчиком претензии.

7.7. Применение пени за задержку планово-предупредительного ремонта (ППР) СТСиК Судна не дает права Подрядчику аннулировать настоящий Договор или отказаться от выполнения какого-либо его пункта.

7.8. Заказчик вправе удержать сумму пени из окончательного платежа за Ремонт СТСиК Судна.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на неисполнение настоящего Договора. При наступлении указанных форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой эти обстоятельства наступили, обязана незамедлительно известить об этом другую сторону. Бремя доказывания наличия форс-мажорных обстоятельств ложится на ссылающуюся на них Сторону.

8.2. Отсутствие своевременного предупреждения о форс-мажоре лишает Подрядчика права предъявлять претензии по вопросам увеличения сроков Ремонта СТСиК Судна.

8.3. При продолжении форс-мажора в течение 30 и более суток Заказчик вправе аннулировать оформленную к исполнению Ведомость и/или расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. Отсутствие своевременного предупреждения о форс-мажоре лишает Подрядчика права предъявлять претензии по таким вопросам.

9. Урегулирование споров


9.1. Все возникшие по данному Договору споры разрешаются в порядке, установленном действующим Законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Краснодарского края, если стороны не пришли к компромиссному взаимоприемлемому решению.


10. Заключительные условия


10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру каждой стороне и оба имеют равную законную силу.

10.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до ______________ 2009 года, а в отношении гарантийных обязательств - по дату истечения срока действия гарантийных обязательств Подрядчика по произведенным Ремонтам СТСиК, включая сроки продления гарантии.

10.3. Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию Сторон, при этом в части ответственности и исполнения денежных и гарантийных обязательств, Договор действует до их полного исполнения надлежащим образом.

10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока действия в одностороннем (внесудебном) порядке по заявлению Заказчика. При этом такое заявление должно быть сделано в письменной форме не менее, чем за 14 календарных дней до расторжения. В отношении взаиморасчетов по услугам, оказанным Подрядчиком на дату расторжения Договора, действие Договора сохраняется до полного взаиморасчета сторон.

10.5. Все приложения, дополнения и изменения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.6. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.

10.7. Подрядчик не вправе переуступать или передавать выполнение любой части настоящего Договора третьей стороне без письменного согласия Заказчика. Несоблюдение данного условия дает право Заказчику расторгнуть Договор, при этом все расходы возлагаются на Подрядчика.


11. Юридические адреса и реквизиты сторон


ЗАКАЗЧИК:

ФГУП «Росморпорт», 127055 г. Москва,

у. Сущевская, д.19, стр.7

Сочинский филиал ФГУП «Росморпорт»

354000 г.Сочи, ул.Войкова, д.1.

ИНН/КПП 7702352454 / 232043001

БИК 040395993

Р/с 40502810300150016184

К/с 30101810900000000993 в филиале «Новороссийский» ОАО «Собинбанк»

ОКВЭД 63.22 Код по ОКПО 70755208

Почтовый адрес: 354000 г.Сочи, ул.Войкова, д.1

тел. (8622) 62-24-65 факс (8622) 62-35-90

E-mail: sfrmp@sochirmp.ru


Директор СФ

ФГУП «Росморпорт» _________Г.Х.Допуа




ПОДРЯДЧИК: