Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договоров на выполнение работ по: разработке проектно-сметной документации водоснабжения и канализования, на организацию сети связи, по перепланировке объекта;

Вид материала

Конкурс

Содержание

II Режим: (фильтровентиляция)
Дополнительный режим
Обеспечение исполнения договора

Подобный материал:

1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1раз в год

II Режим: (фильтровентиляция)

Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный,

крышный, n, до: 5

Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве

сечений, до: 5

Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве

сечений, до: 20

Сеть систем вентиляции при количестве сечений, до: 30

1 раз в год

Дополнительный режим:

Шахта вытяжная с естественной тягой или дефлектором

Вентилируемый тамбур-шлюз

1 раз в год

Регулировка эксплуатационного подпора воздуха в укрываемой зоне

в I и II режимах

Испытание помещения ЗС на герметичность при внутреннем объёме

помещения м. куб. : до 500

Измерение скорости движения воздуха

Узел технологический регулирования или защиты по параметрам

температуры,

относительной влажности, влагосодержания, давления, расхода,

или уровня воды

1 раз в год

Испытание защитных сооружений ГО на герметичность при внутреннем объеме помещения до 4000 куб. м

1 раз в год

Техническое обслуживание в объеме регламента вентилятора центробежного № 2,5-5,0

ТО 1

ТО 2

ТО1

ТО3

ТО1

ТО 2

ТО1

ТО 2

ТО1

Техническое обслуживание в объеме регламента вентилятора электроручного - 600/300

ТО1

ТО 2

ТО1

ТО3

ТО1

ТО 2

ТО1

ТР

ТО 2

ТО1

Техническое обслуживание в объеме регламента клапанов герметических ГК-150-300

ТО 1

ТР

ТО 1

Техническое обслуживание в объеме регламента электропривода ГК

ТО 2

ТО3

ТО 1

ТР

ТО 1

ТО 2

ТО 1

ТО3

ТО 1

ТО 2

ТО 1

Техническое обслуживание в объеме регламента фильтра типа ФП-300, ФПУ-200

ТО 2

ТО 1

ТО3

ТО 1

ТО 2

ТО 1

ТО3

ТО 1

ТО 2

ТО 1

ТО3

ТО 1

Техническое обслуживание в объеме регламента дверей зашитно-герметических, герметических

ТО 1

ТО3

ТО 1

ТО3

Техническое обслуживание в объеме регламента ставень зашитно-герметических, герметических

ТО 1

ТО3

ТО 1

ТО3

Техническое обслуживание в объеме регламента противозрывных устройств типа МЗС

ТО 1

ТО 2

ТО 1

ТО 2

ТО 1

ТО 2

ТО 1

Техническое обслуживание в объеме регламента противозрывных устройств типа УЗС

ТО 1

ТО 2

ТО 1

ТО 2

ТО 1

ТО 2

ТО 1

Техническое обслуживание в объеме регламента заслонок дроссельных, шиберов

ТО 1

ТО 2

ТО 1

ТО 2

ТО 1

ТО 2

ТО 1

Техническое обслуживание в объеме регламента фильтров типа ФЯР, ПФП

ТО3

ТР

ТО3

Техническое обслуживание в объеме регламента контрольно-измерительной аппаратуры

ТО 1

ТР

ТО1

Техническое обслуживание в объеме регламента N 1 - обследование ЗС ГО оъемом до 500 куб. м

1 раз в год

Начальник базы «Дорожная» Аргунов Д.И.

Проект для лота №12

ДОГОВОР №

г. Москва «____ »_______________20__г.

Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов “Москоллектор”, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мосина Г.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, (Сертификат №____________________________) именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании_________________, с другой стороны, в соответствии протоколом №________от ___________20___года, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию, текущему ремонту и проведению оперативных мероприятий по поддержанию в круглосуточном режиме работоспособности оборудования тепловых вводов, тепловых пунктов, тепловых завес, систем вентиляции и систем отопления административных зданий, диспетчерских пунктов и производственных баз Заказчика в г. Москве (приложение №2), в соответствии с действующими нормативными и организационно - распорядительными документами.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА

2.1. Обязанности Подрядчика:

Выполнять работы в соответствии с утвержденными сметами (приложение №№3.1-3.8), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
Обеспечивать нахождение систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, вентиляции и тепловых завес в технически исправном состоянии, годном к эксплуатации, в соответствии со СНиП, ГОСТ, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и требованиями контролирующих, надзорных органов и Заказчика.
Осуществлять оперативные мероприятия по устранению сбоев в работе оборудования и систем (п.1.1. Договора).
Принимать участие в приемке систем теплоснабжения вновь вводимых объектов.
По требованию Заказчика включать в объем технического обслуживания оборудование ИТП, тепловых вводов, тепловых завес, систем вентиляции, систем отопления вновь вводимых объектов с оформлением дополнительных соглашений.

2.1.6. Представлять надлежащим образом оформленную документацию на допуск своего персонала на объекты (п.1.1 Договора).

2.1.7. Обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты, нести ответственность за нарушения правил безопасности строительных работ в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законодательством РФ об охране труда, Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01 июня 2009 г. № 290 и «Правилами подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве», утвержденными Постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 года № 857-ПП.

2.1.8. Обеспечивать безопасность проводимых работ и нести ответственность за соблюдение своими работниками правил эксплуатации, техники безопасности, пожарной безопасности.

2.1.9. В случае производства скрытых работ составлять акты освидетельствования скрытых работ с участием Заказчика.

2.1.10. При производстве скрытых работ не позднее, чем за 24 часа, предупредить Заказчика о дате их начала.

2.1.11. Направлять своих полномочных представителей при проведении контроля, приемки выполненных работ и разрешении конфликтных ситуаций с Заказчиком.

2.1.12. Устранять за свой счет недостатки, допущенные при выполнении работ в срок, установленный по соглашению сторон, но не более 5-ти дней.

2.1.13. В случае повреждения по вине Подрядчика проложенных в коллекторах коммуникаций, оборудования и строительных конструкций, принадлежащих Заказчику либо третьим лицам, Подрядчик обязан обеспечить вызов представителя Заказчика и владельцев поврежденного имущества для составления актов о причиненном ущербе и порядке проведения ремонтно-восстановительных работ. В случае получения извещения Заказчика направлять своего полномочного представителя для составления акта. При неявке представителя Подрядчика акт, составленный в его отсутствие, обязателен для Подрядчика. Подрядчик обязан провести ремонтно-восстановительные работы своими силами или за свой счет по согласованному с пострадавшей стороной графику.

2.1.14. Нести ответственность за ненадлежащее качество используемых им материалов и запасных частей при выполнении работ по Договору.

2.1.15. Немедленно письменно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят качеству выполнения работы, либо создают невозможность продолжения или завершения работы. Стороны в трехдневный срок принимают решение о возможности продолжения работ с составлением соответствующего акта и дополнительного соглашения к Договору. При этом работы, выполненные Подрядчиком до получения Заказчиком уведомления, должны быть оплачены Заказчиком при условии подписания Сторонами акта (КС-2).

2.1.16. Вести техническую документацию на обслуживаемое оборудование в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе оригиналы документации, хранящиеся у Заказчика.

2.1.17. По первому требованию Заказчика предъявлять последнему техническую документацию, указанную в п. 2.1.16 Договора.

2.1.18. Вносить в техническую документацию (п.2.1.16.) изменения и уточнения, возникшие в результате проведения работ по капитальному или текущему ремонту, замене оборудования, в том числе в оригиналы, хранящиеся у Заказчика, с предварительным уведомлением Заказчика.

2.1.19. Ежемесячно снимать показания теплосчетчиков на тепловых пунктах, оборудованных узлами учета. Показания направлять в теплоснабжающие организации. Протоколы учета тепловой энергии с отметкой о принятии отделений Теплосбыта, Горэнергосбыта или других теплоснабжающих организаций предоставлять Заказчику не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

2.1.20. При расторжении Договора сдать Заказчику по акту всю имеющуюся техническую документацию на оборудование и документы на допуск в течение 5 дней с момента получения уведомления Заказчика о расторжении Договора или с момента достижения согласия о расторжении Договора при его расторжении по соглашению сторон.

Подрядчик вправе:

требовать оплаты выполненных и принятых Заказчиком работ;
расторгнуть Договор с Заказчиком при неисполнении последним условий по Договору, предупредив Заказчика не менее чем за два месяца.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Договора передать Подрядчику по акту всю необходимую для организации и производства работ документацию и перечень тепловых пунктов (п.1.1. Договора).

3.1.2. Назначить ответственное лицо, обеспечивающее технический надзор и контроль за качеством выполняемых Подрядчиком работ.

3.1.3. Производить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, установленном действующим законодательством РФ, нормативными актами Правительства Москвы и настоящим Договором.

3.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предупреждением об этом Подрядчика за 15 дней в случаях:

нарушения Подрядчиком технологии производства работ;
аннулирования Свидетельства, выданного Подрядчику, на право выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.
отступления Подрядчиком от регламентов и проектно-сметной документации, технических условий и иных действующих нормативно - технических документов при выполнении работ по настоящему Договору;
иного неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, считаются принятыми с момента подписания Заказчиком актов формы КС-2 с учетом критериев оценки качества (Приложение №11).

4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику оформленные счет, счет-фактуру, акты (КС-2) и справку (КС-3) до 30 числа расчетного месяца. Заказчик обязан в течение 7 рабочих дней подписать акты или предоставить мотивированный отказ от их подписания.

4.3. Подрядчик обязан устранить недостатки, указанные Заказчиком в течение 5 дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта.

ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

Оплата работ производится ежемесячно после 10-го числа месяца, следующего за расчетным, но не позднее 20 числа (при условии выполнения Подрядчиком условий п.2 настоящего Договора и подписания Заказчиком акта формы КС-2 с учётом критериев оценки качества работ (приложение №4), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
Сумма Договора является твердой, определяется на основании утвержденной сметы (приложение №№3.1-3.8) с учетом результатов проведенного конкурса (протокол от «___» ___________ 20__г. №____________) и указывается в Соглашении (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору и за повреждение коммуникаций и оборудования Заказчика и других владельцев коммуникаций по вине Подрядчика.
Подрядчик возмещает в полном объеме ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам, в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
Подрядчик несет ответственность в случае поступления замечаний по оборудованию и системам (п.1.1. Договора) от теплоснабжающих организаций. Недостатки, указанные в замечаниях, устраняются Подрядчиком своими силами и за свой счет.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Принять к сведению, что ПОДРЯДЧИК внес обеспечение исполнения Договора на сумму ___________________ рублей, что составляет 10% от Цены Договора, в форме ______ (указывается форма, в которой предоставлено обеспечение исполнения Договора: безотзывная банковская гарантия, выданная банком (указываются ее реквизиты, сумма на которую она выдана, и срок действия), либо внесение денежных средств на счет Заказчика). Обеспечение исполнения Договора должно действовать на весь период выполнения работ по Договоры.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение ПОДРЯДЧИКОМ его обязательств по Договору, ПОДРЯДЧИК обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить ЗАКАЗЧИКУ иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в п.9.1. Договора.
Уплата ПОДРЯДЧИКОМ неустойки или применение иной формы ответственности, удержания из обеспечения Договора, не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
Денежные средства, перечисленные ПОДРЯДЧИКОМ в счет обеспечения исполнения Договора подлежат возврату ПОДРЯДЧИКУ ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по Договору, за исключением случаев удержания из обеспечения при неисполнении ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по Договору.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Все споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, не урегулированные соглашением сторон, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Все изменения и дополнения, подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2012г. и действует по 31.12.2012г.
В случае получения письменного извещения Заказчика о временном приостановлении работ Подрядчик обязан приостановить выполнение работ в срок, указанный Заказчиком.
Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, эпидемии, войны, забастовки, иные события, неподлежащие разумному контролю и воздействию сторон, освобождают стороны от ответственности за ненадлежащее исполнение Договора. Сторона, не известившая другую сторону о наступлении таких обстоятельств незамедлительно, теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на форс-мажорные.
В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны Договора обязаны в 3-дневный срок уведомить об этом друг друга.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из сторон.
Контактные телефоны: Заказчик - ___________; Подрядчик - _____________.

Приложения:

Соглашение (Приложение №1);
Перечень объектов (Приложение №2);
Сметная документация (Приложение №№3.1-3.8);
Перечень критериев оценки качества приемки работ (Приложение №4).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Реквизиты сторон:

«Заказчик» «Подрядчик»

ГУП «Москоллектор» ________________________________

Адрес: 129010, г. Москва, ________________________________

1-й Коптельский пер. д.14-16, стр.4 ________________________________

ИНН: 7708000882/КПП 774850001 _________________________________

Банк получателя ОАО «Сбербанк России" _______________________________

Расч/счет: 40602810938090102349 ________________________________

Кор. счет 30101810400000000225 ________________________________

БИК 044525225 ________________________________

ОКПО 11298758 _________________________________

ОКВЭД 41.00.213.20.9.63.21.23.50.20.1 ________________________________

тел. 975-30-34 ________________________________

Blog

Содержание

II Режим: (фильтровентиляция)

Дополнительный режим: