Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договоров на выполнение работ по: разработке проектно-сметной документации водоснабжения и канализования, на организацию сети связи, по перепланировке объекта;
| Вид материала | Конкурс |
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора, 3090.33kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса №21 на выполнение работ, 540.97kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственного, 1118.95kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственных, 2339.27kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственных, 1511.34kb.
- Инструкция по подготовке и проведению конкурса 10 раздел общие сведения 10 раздел требования, 802.8kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта, 3950.1kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственных, 1240.84kb.
- Конкурсная документация, 453.69kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственных, 2490.16kb.
Договор №
г. Москва «___» ________ 2011 г.
Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мосина Г.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, в соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии № __________ от _______________г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:
- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по поддержанию в работоспособном состоянии систем Заказчика (охранно-пожарной сигнализации, информационных систем, систем диспетчерского управления и сигнализации загазованности; систем мониторинга Предприятия, автоматических телефонных станций и телефонных аппаратов; кабельных линий связи Заказчика; систем видеонаблюдения; систем контроля доступа) с коэффициентом готовности не ниже 0,98 путем проведения их технического обслуживания (ТО) и ремонта в соответствии с ГОСТ Р50776-95; РД 25.964-90; ГОСТ Р 78.36.013-2002; РД 78.36.004-2005; РД 78.145-93; «Регламентом выполнения ГУП «Москоллектор» работ по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов в городе Москве». Фонд обслуживаемого оборудования и графики определены в Приложениях №№ 2-21 к настоящему Договору.
Методики расчета коэффициента готовности систем, а также его отклонения приведены в Приложениях №№ 34, 35 к настоящему Договору.
1.2. Целью работ, выполняемых в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора, является поддержание работоспособности обслуживаемых систем в круглосуточном режиме за исключением технологических перерывов, согласованных с Заказчиком, в соответствии с техническими характеристиками и действующими нормативными, техническими и организационно - распорядительными документами. Основным критерием оценки работ, выполняемых в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора, является коэффициент готовности систем.
- ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА.
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнять работы в соответствии с нормативными, техническими и организационно-распорядительными документами, действующими в Российской Федерации и городе Москве, и «Регламентом выполнения ГУП «Москоллектор» работ по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов в городе Москве».
2.1.2. Обеспечивать нахождение систем в технически исправном состоянии в круглосуточном режиме в соответствии с требованиями нормативных, технических и организационно-распорядительных документов и условиями настоящего Договора.
2.1.3. Осуществлять круглосуточные мероприятия по устранению сбоев в работе систем в соответствии с действующими регламентами и иными нормативными документами.
2.1.4. Представлять Заказчику предложения по ремонту, реконструкции и техническому перевооружению систем, внедрению новейших разработок с целью повышения надежности и безопасности функционирования систем, увеличения функциональных возможностей систем, сокращению расходов на эксплуатацию систем.
2.1.5. Оформить допуск в коллектор в соответствии с Инструкцией о порядке производства работ и допуска в коммуникационные коллектора ЗАКАЗЧИКА, утвержденной приказом ЗАКАЗЧИКА от 13.07.2011 г. № 299.
2.1.6. Включать по требованию Заказчика в объем обслуживания вновь вводимые системы.
2.1.7. Выполнять работы с использованием собственных материалов и оборудования.
2.1.8. Своевременно и качественно выполнять и сдавать Заказчику выполненные работы в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора и в установленном Заказчиком порядке.
2.1.9. Представлять работоспособность систем совместно с Заказчиком контролирующим организациям и устранять их замечания в установленные сроки.
2.1.10. Направлять своих полномочных представителей при проведении контроля, приемки выполненных работ и разрешении конфликтных ситуаций с Заказчиком
2.1.11. Устранять за свой счет недостатки, допущенные при выполнении работ.
2.1.12. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, рекомендованные предприятием - изготовителем.
2.1.13. По требованию Заказчика в течение 8 часов с момента получения телефонограммы выполнять работы по демонтажу или монтажу систем при производстве ремонтных работ на объектах Заказчика с оплатой работ в соответствии с дополнительными соглашениями, подписываемые сторонами.
2.1.14. Обеспечивать безопасность проводимых работ и нести ответственность за соблюдение своими работниками правил эксплуатации, техники безопасности, пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами.
2.1.15. В случае повреждения по вине Подрядчика проложенных в коллекторе коммуникаций, оборудования или строительных конструкций, принадлежащих Заказчику либо третьим лицам, Подрядчик обязан обеспечить вызов представителя Заказчика и владельцев поврежденного имущества для составления актов о причиненном ущербе и порядке проведения ремонтно-восстановительных работ. Направить своего полномочного представителя для составления акта, в случае вызова Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика, акт, составленный в его отсутствие, обязателен для Подрядчика. Провести ремонтно-восстановительные работы своими силами или за свой счет по согласованному с пострадавшей стороной графику.
2.1.16. Нести ответственность за ненадлежащее качество выполняемых работ и неработоспособность систем на объектах Заказчика.
2.1.17. Выполнять работы по настоящему Договору собственными силами, без привлечения третьих лиц.
2.1.18. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования Заказчика, а также результатов выполненной работы, до передачи Заказчику.
2.1.19. При расторжении Договора сдать по акту оборудование Заказчика, техническую документацию и документы на допуск в течение 5 дней с момента получения уведомления Заказчика о расторжении Договора или с момента достижения согласия о расторжении Договора при его расторжении по соглашению сторон.
2.1.20. При проведении скрытых работ известить о готовности их к сдаче не менее чем за 24 часа до начала приемки скрытых работ.
2.1.21. При проведении работ по капитальному ремонту и техническому перевооружению систем объекта Заказчика Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в работе комиссии по приемке законченной перевооружением системы в эксплуатацию.
2.1.22. Проводить консультирование дежурного и эксплуатационного персонала Заказчика, принимать участие в разработке инструкций пользователям.
2.1.23. По запросу Заказчика участвовать в составлении технических заданий, рассмотрении проектов установки новых систем на объектах Заказчика.
2.1.24. Сообщать Заказчику о выявленных неисправностях технического состояния строительных конструкций, коммуникаций и оборудования диспетчерских пунктов и коллекторов, влияющих на качество обслуживаемых Подрядчиком систем. До получения указаний от Заказчика приостановить выполнение работ по ТО и ремонту систем.
2.1.25. Проводить работу по выявлению причин сбоев в системах, в т.ч. с использованием специального оборудования, и сообщать об этом Заказчику.
2.1.26. Производить ежесуточное считывание электронных журналов событий объектов с формированием «Суточной сводки» для определения отклонений технологических параметров от норм с целью уменьшения количества ложных срабатываний, с доведением «Суточной сводки» до контролирующих подразделений Заказчика.
2.1.27. Осуществлять контроль состояния систем, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, во время монтажных и пусконаладочных работ, производимых третьими лицами в коллекторах Заказчика.
2.1.28. При возникновении неисправностей и сбоев в работе систем, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, дежурный работник Заказчика вызывает специалистов Подрядчика по телефону _______________ (заявки принимаются круглосуточно).
2.1.29. Для устранения отказа (неисправностей, сбоев) в системах, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, в межрегламентный период Подрядчик должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок, не превышающий двух часов.
2.1.30. Сроки устранения неисправностей определены в Главах 10-14 «Регламента выполнения ГУП «Москоллектор» работ по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов в городе Москве» (Приложение № 38 к настоящему Договору).
2.2.Подрядчик вправе:
- требовать оплаты выполненных и принятых Заказчиком работ;
- расторгнуть Договор с Заказчиком, если просрочена оплата по данному Договору более 3 месяцев подряд по вине Заказчика, с предупреждением об этом Заказчика за 60 дней.
2.3. Подрядчик не вправе изменять схемы, типы оборудования, порядок работы и программное обеспечение систем без согласования с Заказчиком.
2.4. Подрядчик имеет свидетельство СРО на право осуществления работ по данному Договору № _____________________ от _______________ г.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. После подписания настоящего Договора передать на обслуживание Подрядчику по акту укомплектованные в соответствии с исполнительной документацией системы п.1.1. Договора и необходимую техническую документацию для их обслуживания.
3.1.2. Не допускать персонал Подрядчика для производства работ в коллекторах в случаях возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью персонала Подрядчика, при проведении испытаний коммуникаций, проложенных в коллекторах.
3.1.3. Контролировать технические изменения в системах и изменения в технической документации, влияющие на выполнение работ по техническому обслуживанию систем.
3.1.4. Обеспечить допуск в коллекторы персонала Подрядчика с момента подписания Договора в установленном порядке при условии выполнения Подрядчиком п. 2.1.5. настоящего Договора.
3.1.5. Ежемесячно осуществлять приемку результатов выполненных Подрядчиком работ в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.1.6. Направлять своих полномочных представителей при проведении контроля, приемки выполненных работ, освидетельствовании скрытых работ и разрешения конфликтных ситуаций с Подрядчиком.
3.1.7. Своевременно информировать Подрядчика о планируемых на объектах, обслуживаемых Подрядчиком, работах (включая капитальный ремонт), приводящих к полному или частичному демонтажу систем.
3.1.8. Оплачивать выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в соответствии с п. 5 настоящего Договора.
3.1.9. Заказчик вправе проводить систематический (в том числе внеплановый) контроль качества выполнения работ Подрядчиком и работоспособности оборудования и систем.
3.1.10. При проведении работ по капитальному ремонту и техническому перевооружению систем включать в состав комиссии по приемке законченного объекта в эксплуатацию представителя Подрядчика.
3.1.11. Обеспечивать размещение персонала Подрядчика и складирование его материалов, инструмента и спецодежды.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Привлекать Подрядчика для осуществления оперативных мероприятий на объектах коллекторного хозяйства г. Москвы, не включенных в Договор, в том числе на вновь вводимых и реконструируемых объектах, обеспечив допуск персонала Подрядчика на объекты Заказчика в установленном порядке.
3.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с уведомлением об этом Подрядчика за 30 дней.
4.ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.
4.1. Работы считаются принятыми Заказчиком с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, согласно приложению № 37.
4.2. Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику оформленные акты до 30 числа расчетного месяца. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней подписать акты или предоставить мотивированный отказ от их подписания.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта, Подрядчик обязан исправить недостатки в течение 5 (пяти) дней с момента получения мотивированного отказа.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
5.1. Стоимость всех поручаемых Подрядчику работ является твердой, определяется на основании сметной документации (Приложения № 22-33) с учетом результатов проведенного конкурса (Протокол №_______________от ____________г.) и указывается в Соглашении (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2. Все изменения стоимости работ могут быть приняты только с обоюдного согласия сторон и оформляются Дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.3. Все изменения в количестве систем и оборудования, передаваемых на обслуживание Подрядчику по настоящему Договору, должны быть определены и оформлены Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
5.4. Оплата работ производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ (формы КС-2).
5.5. Оплата работ производится ежемесячно после 10-го числа, но не позднее 20-го числа месяца, следующего за расчетным, при условии подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.
5.6. Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате считается выполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
5.7. Твердая договорная цена может быть пересмотрена по соглашению сторон в случае внесения в установленном порядке изменений в сметную документацию, но не более 10% от стоимости Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством РФ.
6.2. Подрядчик несет ответственность за готовность систем, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, к круглосуточной работе с коэффициентом готовности ниже 0,98, а также за ложные сработки и сбои в работе систем и не осуществление оперативных мероприятий по их устранению. Ложными считаются все тревожные сообщения систем при отсутствии отклонения контролируемого параметра, если не доказана вина Заказчика в части ненадлежащего содержания контролируемых системами объектов.
6.3. В случае, если в результате несрабатывания (несвоевременного срабатывания или получения сигнала) сигнализации Заказчику будет причинен материальный ущерб (в т.ч. при проникновении посторонних лиц в коллекторы), Подрядчик обязуется возместить причинённый Заказчику вред в полном объеме в 15-ти дневный срок с момента получения сообщения (или представления расчета) Заказчика о причинённом материальном ущербе.
6.4. Подрядчик несет ответственность за необоснованные выезды на объекты Предприятия оперативного персонала Заказчика на проверку объектов при сбоях и неисправностях обслуживаемых систем и возмещает стоимость расходов, понесенных Заказчиком, при необоснованных выездах служб Заказчика, согласно Приложению №36 к настоящему Договору.
6.5. При уменьшении значения коэффициента готовности системы за месяц ниже 0.98 Заказчик уменьшает сумму отплаты по настоящему Договору на сумму, рассчитанную согласно Приложениям №№ 34, 35 к настоящему Договору.
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Принять к сведению, что ПОДРЯДЧИК внес обеспечение исполнения Договора на сумму ___________________ рублей, что составляет 10% от Цены Договора, в форме ______ (указывается форма, в которой предоставлено обеспечение исполнения Договора: безотзывная банковская гарантия, выданная банком (указываются ее реквизиты, сумма на которую она выдана, и срок действия), либо внесение денежных средств на счет Заказчика). Обеспечение исполнения Договора должно действовать на весь период выполнения работ по Договору.
7.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение ПОДРЯДЧИКОМ его обязательств по Договору, ПОДРЯДЧИК обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить ЗАКАЗЧИКУ иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в п.7.1. Договора.
7.3. Уплата ПОДРЯДЧИКОМ неустойки или применение иной формы ответственности, удержания из обеспечения Договора, не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Все споры, возникшие при исполнении условий настоящего Договора, не урегулированные соглашением сторон, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Все изменения и дополнения, подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2012 г. и действует по «31» декабря 2012 г. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
8.4. В случае получения письменного извещения Заказчика о временном приостановлении работ Подрядчик обязан приостановить выполнение работ в срок, указанный Заказчиком. Работы, выполненные Подрядчиком до получения письменного извещения о приостановлении, оплачиваются Заказчиком в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
8.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), как-то: стихийные бедствия, эпидемии, войны, забастовки, иные события, не подлежащие разумному контролю и воздействию сторон, освобождают стороны от ответственности за ненадлежащее исполнение Договора. Сторона, не известившая другую Сторону о наступлении таких обстоятельств незамедлительно, теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на форс-мажорные.
8.6. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны Договора обязаны в 3-х дневный срок уведомить об этом друг друга.
8.7. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ.
| Приложение №1 | Соглашение о стоимости работ. |
| Приложение №2 | Фонд обслуживаемого оборудования информационных сетей |
| Приложение №3 | Фонд обслуживаемого оборудования системы мониторинга «М3» |
| Приложение №4 | Фонд обслуживаемого оборудования охранно-пожарной сигнализации внутриквартальных коллекторов |
| Приложение №5 | Фонд обслуживаемого оборудования охранно-пожарной сигнализации диспетчерских пунктов |
| Приложение №6 | Фонд обслуживаемого оборудования охранно-пожарной сигнализации коллекторов |
| Приложение №7 | Фонд обслуживаемого оборудования систем диспетчерского управления |
| Приложение №8 | Фонд обслуживаемого оборудования сигнализации загазованности |
| Приложение №9 | Фонд обслуживаемого оборудования автоматических телефонных станций и абонентских линий |
| Приложение №10 | Фонд обслуживаемого программного обеспечения |
| Приложение № 11 | Фонд обслуживаемого оборудования систем видеонаблюдения |
| Приложение №12 | Фонд обслуживаемого оборудования и программных средств систем контроля доступа |
| Приложение №13 | Фонд обслуживаемого оборудования системы оповещения |
| Приложение №14 | График проведения планово-предупредительного ремонта охранно-пожарной сигнализации и информационных сетей коллекторов |
| Приложение №15 | График проведения планово-предупредительного ремонта диспетчерских пунктов: охранно-пожарной сигнализации, системы мониторинга «М3», пожарной сигнализации СКУД, СКУД, ТЛФ, видео, системы оповещения диспетчерских пунктов и систем мониторинга |
| Приложение №16 | График проведения планово-предупредительного ремонта информационных систем диспетчерского управления и систем сигнализации загазованности |
| Приложение №17 | График выполнения работ по обслуживанию программного обеспечения |
| Приложение №18 | График обслуживания: ПС СКУД, СКУД, видео, ТЛФ, системы оповещения |
| Приложение №19 | Смета на проведение технического обслуживания и технического ремонта оборудования информационных сетей |
| Приложение №20 | Смета на проведение технического обслуживания и технического ремонта системы мониторинга «М3» |
| Приложение№21 | Смета на проведение технического обслуживания и технического ремонта систем охранно-пожарной сигнализации внутриквартальных коллекторов |
| Приложение №22 | Смета на проведение технического обслуживания и технического ремонта систем охранно-пожарной сигнализации диспетчерских пунктов |
| Приложение №23 | Смета на проведение технического обслуживания и технического ремонта систем охранно-пожарной сигнализации коллекторов |
| Приложение №24 | Смета на проведение технического обслуживания и технического ремонта оборудования систем диспетчерского управления |
| Приложение №25 | Смета на проведение технического обслуживания и технического ремонта оборудования системы сигнализации загазованности коллекторов |
| Приложение №26 | Смета на проведение технического обслуживания оборудования автоматических телефонных станций и абонентских линий |
| Приложение №27 | Смета на проведение технического обслуживания программного обеспечения |
| Приложение №28 | Смета на проведение технического обслуживания оборудования систем видеонаблюдения |
| Приложение №29 | Смета на проведение технического обслуживания и технического ремонта оборудования и программных средств системы контроля управления доступа |
| Приложение №30 | Смета на техническое обслуживание оборудования системы оповещения |
| Приложение №31 | Методика расчета коэффициента готовности систем |
| Приложение №32 | Методика расчета отклонения коэффициента готовности системы |
| Приложение №33 | Расчет стоимости выезда оперативного персонала при сбоях и неисправностях обслуживаемых систем |
| Приложение №34 | Акт сдачи-приемки работ по техническому обслуживанию системы |
| Приложение №35 | Регламент выполнения ГУП «Москоллектор» работ по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов в городе Москве |
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| «Заказчик» ГУП «Москоллектор» | «Подрядчик» |
| Адрес: 129010, г. Москва, 1-й | |
| Коптельский пер., д. 14-16 | |
| ИНН: 7708000882 | |
| Р/счет: 40602810000000002070 | |
| в КБ ОАО «Мосводоканалбанк» г. Москвы | |
| Кор./счет: 30101810100000000260 | |
| БИК: 044585260 | |
| ОКОНХ: 90213,61110,61134 | |
| ОКПО: 11298758 | |
| КПП: 774850001 | |
11. ПОДПИСИ СТОРОН
| Заказчик | Подрядчик |
| Генеральный директор ГУП «Москоллектор» | |
| __________________ Мосин Г.Н. | |
| «___» _____________ 2011 год | «___» ______________ 2011год |
Начальник САИС ____________
Приложение № 1 к Договору №________ от «___» __________20__г.
СОГЛАШЕНИЕ
г. Москва «____» ____________20___г.
Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мосина Г.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, подписали настоящее Соглашение о нижеследующем:
- В соответствии с п.5.1. Договора №__________ от «__» декабря 2011 г. стоимость всех выполняемых работ по Договору составляет __________ (________________) рублей ___ копеек, кроме того НДС 18% _________ (__________________) рублей __ копеек всего _______________(__________________) рубля __ копейки
- Стоимость выполняемых работ по Договору в месяц составляет ______________(_____________________________________) рублей __ копеек, кроме того НДС 18% _______________ (________________________________) рубля __ копеек, всего ________________ (______________________________) рублей ___ копеек.
- В остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, стороны руководствуются Договором № ____________ от «__» декабря 2011 г.
- Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Договора №__________ от «___» декабря 2011 г. и является его неотъемлемой частью.
- Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ГУП "Москоллектор"
_________________ Г.Н. Мосин __________________
М.П. М.П.
| | | | | Приложение №34 к Договору №________ от «___» __________200__г. | |||||||
| | | | | | Унифицированная форма № КС-2 | ||||||
| | | | | | | | | Утверждена постановлением Госкомстата России | |||
| | | | | | | | | от 11.11.99. № 100 | |||
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Код | |
| | | | | | | | | | Форма по ОКУД | 322005 | |
| Инвестор | | | | | | | | по ОКПО | | ||
| Заказчик | | | | | | | | по ОКПО | | ||
| Подрядчик | | | | | | | | по ОКПО | | ||
| Стройка | | | | | | | | | | ||
| Объект | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | Вид деятельности по ОКДП | | |||
| | | | | | | | Договор подряда | номер | | ||
| | | | | | | | | | дата | | |
| | | | | | | | | | Вид операции | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | |
| | | | | | | | с | по | | ||
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| AKT | |||||||||||
| О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | | | | тыс.руб | | | |||||
| Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на | _____ | 20__ | г. | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | |
| Номер | | | | | Цена | Коэффициенты | ВСЕГО | Коэфф. | ВСЕГО | ||
| п/п | поз. по смете | Шифр | | Единица | Кол-во | на ед. | | зимних | в базисных | пере- | в текущих |
| расценки | Наименование работ и затрат | изме- | единиц | изм. | попра- | удоро- | ценах, | счета | (прогнозных) | ||
| и коды | | рения | | руб. | вочные | жаний | руб. | и нормы | ценах, руб. | ||
| ресурсов | | | | | | | | НР и СП | | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | |
Проект для лота №11
ДОГОВОР
г. Москва « » ____________20___ г.
Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мосина Г. Н. , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________ действующего на основании _________ с другой стороны, на основании решения комиссии (Протокол от «____»________________ 20___ г №_______), заключили настоящий Договор о следующем:
- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. «Подрядчик» принимает на себя выполнение работ по испытаниям систем вентиляции и техническому обслуживанию защитно-герметического и вентиляционного оборудования в защитном сооружении гражданской обороны (далее Объект) инв. № 014290 находящемся по адресу: Москва, ул. Дорожная, д. 3, стр. 5, согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2 «Подрядчик» имеет свидетельство №________________________________, выданное _________________________ от «____»______________20___ г. на право выполнения работ, обусловленных настоящим Договором, копия которого прилагается к Договору.
2. Стоимость работ и порядок платежей
2.1. Стоимость всех поручаемых «Подрядчику» работ является твердой, определяется на основании сметной документации (приложение № 2) с учетом снижения и составляет (_______________) руб., _____ коп., в том числе НДС 18% ________________
2.2. Оплата производится ежеквартально в размере ¼ части от суммы Договора на основании Акта сдачи-приёмки работ, выполненных за квартал, подписанного сторонами, в течение 10 дней с момента получения счета от «Подрядчика».
2.3. Все платежи осуществляются «Заказчиком» путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика», указанный в Договоре.
2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета «Заказчика».
2.5. Счета предоставляются «Подрядчиком» «Заказчику» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Сроки выполнения работ
3.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором на основании Сметы (приложение № 2), ведомости на испытания систем вентиляции и ТО защитно-герметического, вентиляционного и электрооборудования в ЗС ГО (приложение № 1), в сроки, предусмотренные Календарным планом (приложение № 3)
3.2. Испытания проводятся не позднее 15 дней с момента заключения Договора, каждый второй месяц квартала (февраль, май, август, ноябрь) с 1 по 15 число.
4. ОбязаННОСТИ сторон
4.1. Права и обязанности «Заказчика»:
4.1.1. «Заказчик» обеспечивает «Подрядчика» всеми необходимыми документами для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему.
4.1.2. «Заказчик» обеспечивает «Подрядчику» доступ и возможность работы на Объекте.
4.1.3. «Заказчик» возмещает «Подрядчику» дополнительные документально подтвержденные расходы, вызванные изменением по решению «Заказчика» исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, вследствие обстоятельств, не зависящих от «Подрядчика», но не более 10% от цены Договора.
4.1.4. «Заказчик» вправе осуществлять в период выполнения работ технический надзор за производством работ, их качеством и сроками выполнения в соответствии с настоящим Договором.
4.2. Права и обязанности «Подрядчика».
4.2.1. «Подрядчик» обязуется выполнить весь комплекс работ, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему в соответствии со СНиП, ГОСТ, регламентом и требованиями контролирующих, надзорных органов и «Заказчика».
4.2.2. «Подрядчик» обязуется доставить на Объект необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, а также осуществить своими силами их разгрузку (погрузку).
4.2.3. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Договору и предоставляет гарантию на выполненные работы 3 (Три) месяца, начиная с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения дефектов (недостатков) в выполненной «Подрядчиком» работе (поставленных/использованных «Подрядчиком» в ходе выполнения работ материалов, оборудования, изделий и т.п.) при приемке работ или в течение гарантийного срока, дефекты (недостатки) устраняются силами и за счет «Подрядчика» в десятидневный срок со дня письменного оповещения «Подрядчика» о выявлении указанных дефектов (недостатков).
4.2.4. «Подрядчик» гарантирует, что качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ, будет соответствовать спецификациям, ГОСТам, техническим условиям и иметь технические паспорта, сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.
4.2.5. «Подрядчик» обеспечивает выполнение на территории Объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности инженерных сетей, противопожарных мероприятий.
4.2.6. «Подрядчик» обязуется вывезти в трехдневный срок со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору за пределы Объекта принадлежащие ему инструменты и инвентарь.
4.2.7. «Подрядчик» имеет право самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договору.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.
5.1. Сдача-приемка выполненных работ производится «Подрядчиком» по Акту сдачи-приемки, направляемому «Заказчику» после завершения «Подрядчиком» выполнения предусмотренных настоящим Договором работ за квартал.
5.2. «Подрядчик» ежеквартально предоставляет «Заказчику» оформленные акты до 30 числа последнего месяца расчетного квартала. «Заказчик» обязан в течение 3 рабочих дней подписать акты или предоставить мотивированный отказ от их подписания.
5.3. В случае неустранения «Подрядчиком» обнаруженных «Заказчиком», как при приемке работ, так и в период гарантийного срока, недостатков «Заказчик» вправе для устранения обнаруженных недостатков привлечь другую организацию с возмещением «Подрядчиком» всех расходов по устранению недостатков.
6. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору «Подрядчик» и «Заказчик» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) «Подрядчиком» работ по настоящему Договору «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки выполнения работ.
6.3. В случае несвоевременной оплаты «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» штраф в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Принять к сведению, что ПОДРЯДЧИК внес обеспечение исполнения Договора на сумму ___________________ рублей, что составляет 10% от Цены Договора, в форме ______ (указывается форма, в которой предоставлено обеспечение исполнения Договора: безотзывная банковская гарантия, выданная банком (указываются ее реквизиты, сумма на которую она выдана, и срок действия), либо внесение денежных средств на счет Заказчика). Обеспечение исполнения Договора должно действовать на весь период выполнения работ по Договоры.
7.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение ПОДРЯДЧИКОМ его обязательств по Договору, ПОДРЯДЧИК обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить ЗАКАЗЧИКУ иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в п.9.1. Договора.
7.3. Уплата ПОДРЯДЧИКОМ неустойки или применение иной формы ответственности, удержания из обеспечения Договора, не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.4. Денежные средства, перечисленные ПОДРЯДЧИКОМ в счет обеспечения исполнения Договора подлежат возврату ПОДРЯДЧИКУ ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ по Договору, за исключением случаев удержания из обеспечения при неисполнении ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по Договору.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, «Подрядчик» и «Заказчик» в течение 10-и дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения работ по Договору. Если стороны не могут договориться в течение 10 дней, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Договора.
8.4. Сторона, ссылающаяся на вышеуказанные обстоятельства, должна подтвердить их документально.
8.5. О возникновении форс-мажорных обстоятельств Сторона обязана известить другую Сторону в течение 2 дней. В случае не извещения Стороны лишается права ссылки на действия обстоятельств непреодолимой силы, как основание освобождения от ответственности.
9. порядок изменения и дополнения ДОГОВОРА.
9.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены дополнительным соглашением к Договору, подписанным обеими Сторонами.
9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из условий Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений, подписанных сторонами.
9.3. «Заказчик» вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке (отказаться от его исполнения) в случаях:
- задержки «Подрядчиком» начала работ более чем на 15 (Пятнадцать) дней либо просрочки выполнения работ более чем на 15 дней по причинам, не зависящим от «Заказчика».
- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работ после направления письменного уведомления «Заказчика» в течение 15 (пятнадцати) дней не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
9.4. «Подрядчик» вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке (отказаться от его исполнения) в следующих случаях:
- при остановке «Заказчиком» выполнения работ по причине, не зависящей от «Подрядчика», на срок, превышающий 3 месяца;
- просрочки оплаты «Заказчиком» работ на срок более 15 дней.
9.5. Расторжение Договора осуществляется путем письменного уведомления заказной почтой Стороной, расторгающей Договор, другой Стороны за 10 дней.
9.6. При расторжении Договора при отсутствии вины «Подрядчика», работы принятые «Заказчиком» по Акту, подлежат оплате «Подрядчику».
9.7. Споры, возникшие по настоящему Договору и не урегулированные соглашением сторон разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
9.Срок действия ДОГОВОРА.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01»января 2012 года и действует до «31»декабря 2012 года.
10.2. Окончание работ по Договору фиксируется сторонами путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
10.3. Промежуточные сроки выполнения работ указываются в Календарном плане выполнения работ (Приложение №3), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Ведомость на испытания систем вентиляции и ТО защитно-герметического, вентиляционного и электрооборудования в ЗС ГО (приложение № 1)
2. Смета (приложение №2)
3. Календарный план (приложение № 3)
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.1. ЗАКАЗЧИК: ГУП «Москоллектор» ИНН 7708000882/ КПП 774850001
Адрес: 129010, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 14-16, стр.4
Р/с: 40602810938090102349 в ОАО «Сбербанк России»
Корр. счет: 30101810400000000225 БИК 044525225
ОКПО 11298758 ОКОГУ 23260 ОКАТО 45286565000
ОГРН 1027700385008
тел. 975-30-34
11.2. ПОДРЯДЧИК
| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |
| | Генеральный директор |
| | ГУП «Москоллектор» |
| | |
| __________________ | _________________ Г.Н. Мосин |
М.п. М.п.
Приложение № 1
К Договору «___»___________20__г.
Ведомость
на испытания систем вентиляции и техническое обслуживание защитно-герметического, вентиляционного и электрооборудования в защитном сооружении ГО по адресу: Москва, ул. Дорожная, д. 3, кор. 5 (Инв. № _014290_)
| №№ п.п. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц |