Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договоров на выполнение работ по: разработке проектно-сметной документации водоснабжения и канализования, на организацию сети связи, по перепланировке объекта;

Вид материалаКонкурс

Содержание


5. Ответственность сторон
6. Обеспечение исполнения договора
7. Дополнительные условия
8. Адреса и реквизиты сторон
Бик: 044525225 окпо: 11298753 оконх: 90213, 61110, 61134
Заказчик: исполнитель
Техническое задание на выполнение работ
График выполнения работ
Расчётов по договору
Размер платежа
Заказчик: исполнитель
Договор №
1. Предмет договора
2. Стоимость работ и порядок расчетов
3. Сроки выполнения работ
4. Права и обязанности подрядчика
Подобный материал:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора, а также, если эти обстоятельства непреодолимой силы произошли во время выполнения работ (форс-мажор).

В этом случае соответствующая Сторона Договора должна незамедлительно сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств другой Стороне и разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения Договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. В случае неизвещения другой Стороны, Сторона, заявляющая о наступлении форс-мажорных обстоятельств, лишается права ссылки на действие обстоятельств непреодолимой силы как основание освобождения от ответственности.

5.3. Настоящим Договором устанавливается следующая ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:

5.3.1. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты работ, предусмотренных графиком платежей (Приложение № 4), ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть Договор без возмещения убытков ЗАКАЗЧИКУ.

5.3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по Договору, в том числе несоблюдения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор с предупреждением о своём намерении ИСПОЛНИТЕЛЯ за 10 (Десять) рабочих дней. В этом случае ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан возвратить ЗАКАЗЧИКУ всю сумму полученного аванса по договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения требования об этом ЗАКАЗЧИКА.

5.3.3. В случае просрочки выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.


6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Принять к сведению, что ИСПОЛНИТЕЛЬ внес обеспечение исполнения Договора на сумму ________ руб. (___________________________ руб. ___________ коп.), что составляет 30% от Цены Договора, в форме_______(указывается форма, в которой предоставлено обеспечение исполнения Договора: безотзывная банковская гарантия, выданная банком (указываются ее реквизиты, сумма на которую она выдана, и срок действия), либо внесение денежных средств на счет Заказчика). Обеспечение исполнения Договора должно действовать на весь период выполнения работ по Договору.

6.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ его обязательств по Договору, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить ЗАКАЗЧИКУ иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в п. 6.1 настоящего Договора.

6.3. Уплата ИСПОЛНИТЕЛЕМ неустойки или применение иной формы ответственности, удержания из обеспечения Договора, не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.4. Денежные средства, перечисленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ в счет обеспечения выполнения Договора, подлежат возврату ИСПОЛНИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ по Договору, за исключением случаев удержания из обеспечения при невыполнении или ненадлежащем выполнении ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по Договору.


7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ


7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до его полного исполнения Сторонами.

7.2. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор, с предупреждением ИСПОЛНИТЕЛЯ о своем намерении за 10 (Десять) рабочих дней, в случаях:
  • предусмотренных п. 5.3.2 настоящего Договора;
  • аннулирования Свидетельства СРО ИСПОЛНИТЕЛЯ на деятельность, предусмотренную Договором, либо актов государственных органов, принятых в рамках действующего законодательства, лишающих ИСПОЛНИТЕЛЯ права на производство работ.

7.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть Договор, с предупреждением ЗАКАЗЧИКА о своем намерении за 10 (Десять) рабочих дней, в случаях:
  • предусмотренных п. 5.3.1 настоящего Договора;
  • остановки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения работ по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, на срок, превышающий 30 (Тридцать) календарных дней.

7.4. Все возникающие споры по настоящему Договору рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме.

7.6. Все документы, подписанные Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

7.7. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.8. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих реквизитов и адресов в срок 3 (Три) рабочих дня.


8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


8.1. ЗАКАЗЧИК: ГУП «Москоллектор»
Адрес: 129010, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 14-16, стр. 4

ИНН: 7708000882 КПП: 774850001

Расчетный счет: 40602810938090102349 в ОАО «Сбербанк России»

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

БИК: 044525225 ОКПО: 11298753 ОКОНХ: 90213, 61110, 61134

Тел.: (499) 975-30-34

8.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: ________________

Адрес: ________________________________________________

ИНН: ____________ КПП: ___________

Расчетныйсчет: _________________________________________

Корреспондентскийсчет: _________________________________

БИК: __________ ОКПО: _________ ОКВЭД: ____________

Тел.: (___) _____________


ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор

ГУП «Москоллектор»

____________________/Г.Н. Мосин _______________/___________/

М.П. М.П.

Приложение 1

К Договору от_______________№__________


Утверждаю

Генеральный директор

ГУП «Москоллектор»


_______________Г.Н. Мосин

«____»___________2011г.


Техническое задание на выполнение работ

по разработке и согласованию проектно-сметной документации

по перепланировке объекта

диспетчерский пункт по адресу:

г.Москва, Гоголевский бульвар, д. 12, стр.1


План переустройства помещений предусматривает следующее

- Пом.III ком.1, пом.II ком. 3,5,6,7,8 –изменение толщины стен;

- Пом.III ком.1, пом.II ком. 2,3,4,5,6,7,8 переустройство межкомнатных перегородок с дверными проёмами;

- Пом II ком.1 - устройство лестницы в подвал,

- Пом.III ком.1, пом.II ком. ,4,5,6,7 – демонтаж и установка сантехнического оборудования в соответствии со схемой 1 (приложение);

А так же иные изменения в соответствии со схемой 1.

  1. Наименование выполняемых работ:
    1. 1.1. Проведение обследования помещения ДП и разработка технического заключения и проектно-сметной документации.
    2. 1.2. Согласование проектно-сметной документации в ГУП «Москоллектор» и в уполномоченных инстанциях.
    3. 1.3. Получение разрешения Префектуры на проведение работ по перепланировке и переустройству помещений ДП.
    4. 1.4. Авторский надзор на период строительства.
    5. 1.5. Оформление приемки выполненных СМР и получение Акта о завершенной перепланировке и переустройстве помещений ДП.
    6. 1.6. Организация инвентаризации помещений ДП и получение документации БТИ с учетом внесенных изменений.


2. Объект выполнения работ: Диспетчерский пункт по адресу: г.Москва, Гоголевский бульвар, д. 12, стр.1.


3. Сроки (периоды) выполнения работ:

- дата заключения договора - получение разрешения префектуры - до 120 рабочих дней;

- авторский надзор на период строительства;

- момент завершения СМР – получение документации БТИ с учётом произведённых изменений - 50 рабочих дней.


4. Цели использования результатов работ: переустройство помещений для целевого использования в производственных нуждах.


5. Общие требования к выполнению работ: разработка проектно-сметной документации в соответствии с требованиями СНиП и другими нормативно-техническими документами.


6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ


Ориентировочный график


№ п/п

Наименование работ

(этапа работ)

Срок (период)

выполнения работ,

(рабочих дней)

Примечание

1

Проведение обследования помещения ДП и разработка технического заключения и проектно-сметной документации.

20




2

Согласование проектно-сметной документации в ГУП «Москоллектор» и в уполномоченных инстанциях.

70

Необходимо согласование Москомнаследия

3

Получение разрешения Префектуры на проведение работ по перепланировке и переустройству помещений ДП.

30




4

Авторский надзор

период строительства



5

Согласование Акта выполненных работ по завершенной перепланировке и переустройству помещений ДП

20




6

Организация инвентаризации помещений ДП и получение документации БТИ с учетом произведённых изменений.

30





7. Сметную документацию выполнить в текущих ценах на базе ТСН 2001.

8. Передать Заказчику проектно-сметную документацию в четырёх экземплярах и на электронном носителе.

9. Проект согласовать в установленном порядке.

10. Передать заказчику документацию БТИ с учётом произведённых изменений.


Начальник ОИЗК С.В. Колоскова


Схема 1

1-й этаж

Вид после переустройства




Приложение 2

к Договору от_____________№____________


График выполнения работ



№ п/п

Наименование работ

(этапа работ)

Срок (период)

выполнения работ,

(рабочих дней)

Примечание

1

Проведение обследования помещения ДП и разработка технического заключения и проектно-сметной документации.

20

от даты осуществления авансового платежа




2

Согласование проектно-сметной документации в ГУП «Москоллектор» и в уполномоченных инстанциях.

70

Необходимо согласование Москомнаследия

3

Получение разрешения Префектуры на проведение работ по перепланировке и переустройству помещений ДП.

30




4

Авторский надзор

период строительства



5

Согласование Акта выполненных работ по завершенной перепланировке и переустройству помещений ДП

20




6

Организация инвентаризации помещений ДП и получение документации БТИ с учетом произведённых изменений.

30






Генеральный директор

ГУП «Москоллектор»


__________________ __________________ Г.Н.Мосин

м.п. м.п.

Дата «___»_______________2011г. Дата «___»_______________2011г.


Приложение 3

к Договору от_____________ №____________


Смета

на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации по объекту "Диспетчерский пункт по адресу: г.Москва, Гоголевский бульвар, д.12, стр.1"


(смета приведена в технической части, размещена на сайте в виде отдельного файла)


      Приложение № 4

      к Договору № __________

      от «___» ____________ 20__ г.


      ГРАФИК

      РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ





          п/п

          Вид и основание

          платежа

          Размер платежа

          в % от

          Цены Договора

          Сроки

          осуществления платежа

          1

          2

          3

          4

          1.

          Авансовый платеж

          30 %

          5 (Пять) рабочих дней

          от даты заключения Договора

          2.

          Окончательный расчёт по Договору

          на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ

          70 %

          10 (Десять) рабочих дней

          от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ по договору.




ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор

ГУП «Москоллектор»

____________________/Г.Н. Мосин _______________/___________/

М.П. М.П.


Проект для лотов №№4-9


ДОГОВОР №

на выполнение строительно-монтажных работ


г. Москва «___» ________________2011 г.


Государственное унитарное предприятие города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице генерального директора Мосина Г.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны, в соответствии с решением комиссии (протокол от «___» __________ 20___г. № _________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства по выполнению _____________________________________________________ в соответствии с проектно-сметной документацией.

1.2. ПОДРЯДЧИК имеет свидетельство СРО № ____________________, выданное _______________________________ «__» _______ 20__ г. на право выполнения работ, обусловленных настоящим Договором, копия которого прилагается к Договору.


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


2.1. Стоимость всех поручаемых ПОДРЯДЧИКУ работ является твердой, определяется на основании утвержденной проектно-сметной документации (приложение № ___) с учетом снижения и составляет _____________ (____________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 18 % - __________ (_____________________________________________________) рублей _______ копеек.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов ПОДРЯДЧИКА, необходимых для выполнения работ по Договору.

2.3. Стоимость работ по Договору может быть изменена по соглашению сторон в случае уменьшения объема выполняемых работ или выполнения дополнительных работ, но не более чем на 10%.

2.4. ПОДРЯДЧИК в течение 5 дней после подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) представляет ЗАКАЗЧИКУ счет и счет-фактуру на оплату выполненных и принятых работ.

ЗАКАЗЧИК оплачивает выполненные работы в течение 5 рабочих дней после представления счета и счета фактуры при условии подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). При отсутствии счета и счета-фактуры оплата не производится.

Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. Работы, выполненные с нарушением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.5. ЗАКАЗЧИК вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с ПОДРЯДЧИКОМ, если ПОДРЯДЧИКОМ не выполнены обязательства по настоящему Договору.


3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


3.1. Сроки выполнения работ определяются графиком производства работ (приложение № ___), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.


4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА


4.1. ПОДРЯДЧИК обязуется:

4.1.1. Оформить допуск в коллектор в соответствии с Инструкцией о порядке производства работ и допуска в коллекторы ЗАКАЗЧИКА, утвержденной приказом ЗАКАЗЧИКА от 20.01.2010 г. №11.

4.1.2. Выполнить своими силами и средствами все работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора, согласно утвержденной проектно-сметной документации в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.3. Обеспечить выполнение строительно-монтажных работ по Договору в соответствии с проектно-сметной документацией, СНиП, ГОСТ и требованиями контролирующих, надзорных органов и ЗАКАЗЧИКА.

4.1.4. Исполнять полученные в ходе строительства указания ЗАКАЗЧИКА, если такие указания не противоречат условиям строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА.

4.1.5. Поставить на строительную площадку все необходимые для выполнения работ строительные материалы, оборудование и строительную технику.

4.1.6. Обеспечить надлежащее качество материалов и оборудования, поставленных им для выполнения работ по Договору.

4.1.7. Представлять по требованию ЗАКАЗЧИКА сведения о технологии, составе работ и другую информацию, в том числе по применяемым расценкам.

4.1.8. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

4.1.9. Обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты, нести ответственность за нарушения правил безопасности строительных работ в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законодательством РФ об охране труда, Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01 июня 2009 г. № 290н и «Правилами подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве», утвержденными Постановлением Правительства Москвы от 07.12.2004 года № 857-ПП.

4.1.10. Известить ЗАКАЗЧИКА о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 2 рабочих дня до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки ЗАКАЗЧИКОМ скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения ЗАКАЗЧИКА в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, ПОДРЯДЧИК обязан по требованию ЗАКАЗЧИКА за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию ЗАКАЗЧИКА, а затем восстановить за свой счет.

4.1.11. Устранить в согласованные сторонами сроки и за свой счет недоделки, допущенные ПОДРЯДЧИКОМ, выявленные в ходе осуществления контроля ЗАКАЗЧИКОМ или в процессе приемки выполненных работ, а также в период гарантийной эксплуатации объекта.

4.1.12. Направить в день и время, указанные ЗАКАЗЧИКОМ, своего ответственного и полномочного представителя для участия в проверке ЗАКАЗЧИКА и подписании соответствующего акта.

4.1.13. По окончании работ передать ЗАКАЗЧИКУ исполнительную документацию согласно СНиП и иных нормативных актов, а так же сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество поставляемых подрядчиком для строительства материалов и оборудования, изделий и конструкций.

4.1.14. Немедленно известить ЗАКАЗЧИКА и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным;

- иных, не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.15. Обеспечить содержание и уборку зоны производства работ и прилегающей территории с соблюдением норм технической, пожарной безопасности и производственной санитарии.

4.1.16. Вывезти в течение 7 дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Договору, принадлежащие ПОДРЯДЧИКУ оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, а также строительный мусор.

4.1.17. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

4.1.18. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой цены, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

4.2. ПОДРЯДЧИК вправе:

4.2.1. По согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ вносить изменения в проектно-сметную документацию, направленные на оптимизацию затрат и не ухудшающие качество работ по Договору.

4.2.2. По согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ сдать выполненные работы досрочно.

4.3. Обязательства ПОДРЯДЧИКА считаются выполненными после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Договору.