Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договоров на выполнение работ по: разработке проектно-сметной документации водоснабжения и канализования, на организацию сети связи, по перепланировке объекта;

Вид материалаКонкурс

Содержание


5. Права и обязанности заказчика
6. Порядок производства и приемки работ
7. Гарантийные обязательства
8. Ответственность сторон
9. Обеспечение исполнения договора
10. Срок действия договора и порядок его расторжения
11. Адреса и реквизиты сторон
Окпо 11298758 окогу 23260 окато 45286565000 огрн 1027700385008
Примечание: 1. В графе «Наименование работ» указываются работы укрупнено.
Подобный материал:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА


5.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:

5.1.1. В течение 5 календарных дней с момента заключения настоящего Договора передать ПОДРЯДЧИКУ всю необходимую для производства работ проектно-сметную документацию.

5.1.2. Подготовить необходимые условия для выполнения работ.

5.1.3. Назначить ответственное лицо, обеспечивающее технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ и соответствием работ проектно-сметной документации, условиям настоящего Договора.

5.1.4. Производить приемку и оплату выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ в порядке, установленном действующим законодательством РФ, нормативными актами Правительства Москвы и настоящим Договором.

5.1.5. Производить вывоз металлолома.

5.2. ЗАКАЗЧИК вправе приостановить производство работ в случаях:
  • осуществления их с отступлением от проектно-сметной документации, технических условий и иных действующих нормативно-технических документов;
  • аннулирования свидетельства ПОДРЯДЧИКА (п.1.2. настоящего Договора) на право выполнения строительно-монтажных работ.

5.3. В случае непринятия ПОДРЯДЧИКОМ мер по оформлению свидетельства в срок, согласованный Сторонами, или уклонения ПОДРЯДЧИКА от подписания Соглашения о порядке дальнейшего выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

5.4. Повреждение ПОДРЯДЧИКОМ городских инженерных сетей и иных коммуникаций при выполнении работ, предусмотренных настоящим Договором, является основанием для его досрочного расторжения ЗАКАЗЧИКОМ.


6. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ


6.1. ЗАКАЗЧИК назначает своего представителя, который от его имени и совместно с ПОДРЯДЧИКОМ осуществляет приёмку выполненных работ, технический надзор, контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых ПОДРЯДЧИКОМ материалов и оборудования условиям Договора и документации.

ЗАКАЗЧИК (его представитель) имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода выполнения работ.

6.2. Демонтаж сетей сигнализации и управления (при производстве работ в коллекторах и на других объектах ЗАКАЗЧИКА) производится в установленном порядке по предварительному согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.

6.3. В случае получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА о временном приостановлении работ ПОДРЯДЧИК приостанавливает выполнение работ в срок, указанный ЗАКАЗЧИКОМ. При этом срок действия Договора продлевается на срок приостановки работ.

При невыполнении данного условия Договор может быть расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке с предупреждением об этом ПОДРЯДЧИКА за 24 часа.

6.4. При производстве скрытых работ ПОДРЯДЧИК обязан не позднее чем за 24 часа предупредить ЗАКАЗЧИКА о дате их начала.

6.5. В случае, если ЗАКАЗЧИКОМ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то ПОДРЯДЧИК в 5-ти дневный срок с момента получения сообщения ЗАКАЗЧИКА своими силами и за свой счет обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

При невыполнении ПОДРЯДЧИКОМ вышеперечисленных требований ЗАКАЗЧИК вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счёт ПОДРЯДЧИКА.

6.6. Копии сертификатов, технических паспортов и других документов, на используемые для строительства материалы и оборудование, изделия и конструкции должны быть представлены Заказчику перед приемкой-сдачей работ с использованием данных материалов и оборудования, изделий и конструкций.

6.7. Для организации работы комиссии назначенной для приемки объекта в эксплуатацию ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ за 3 дня до начала приемки результата полностью выполненных им работ исполнительную документацию, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6.8. При сдаче работ ПОДРЯДЧИК обязан сообщить ЗАКАЗЧИКУ о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого ЗАКАЗЧИКА и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. При сдаче работ ПОДРЯДЧИК обязан передать ЗАКАЗЧИКУ всю документацию по исполнению настоящего Договора.

6.9. О готовности выполненных работ к сдаче Подрядчик извещает Заказчика не позднее чем за 3 рабочих дня.

Приемка промежуточных результатов работ осуществляется в следующем порядке:

ПОДРЯДЧИК до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца представляет ЗАКАЗЧИКУ акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает представленные документы и подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) либо в тот же срок направляет обоснованный отказ от приемки работ.

Приемка выполненных работ по Договору в полном объеме осуществляется в следующем порядке:

ПОДРЯДЧИК после утверждения акта комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта представляет ЗАКАЗЧИКУ акт о приемке выполненных работ (формы КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает представленные документы и подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) либо в тот же срок направляет обоснованный отказ от приемки работ.


7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


7.1. ПОДРЯДЧИК несёт ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Договоре, а также за нарушения обязательных для него строительных норм и правил.

7.2. ПОДРЯДЧИК гарантирует надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, ТУ, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Копии сертификатов должны быть предоставлены ЗАКАЗЧИКУ.

Охрана зоны производства работ осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ, который несет ответственность за целостность и сохранность завезенных на строительную площадку материалов и оборудования, строительных машин и имущества.

7.3. Гарантийный срок на выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы устанавливается в течение ______ месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Договору в целом.

7.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), препятствующие нормальной его эксплуатации, то ПОДРЯДЧИК обязан устранить дефекты за свой счёт и в согласованные Сторонами сроки.

7.5. При устранении недостатков в течение гарантийного срока допуск работников ПОДРЯДЧИКА на объект ______________________ осуществляется на условиях настоящего Договора.

7.6. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, ПОДРЯДЧИК направляет своего представителя по месту нахождения ЗАКАЗЧИКА не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.7. При неявке ПОДРЯДЧИКА или отказе ПОДРЯДЧИКА от составления или подписания акта обнаруженных дефектов в целях их подтверждения ЗАКАЗЧИК составляет односторонний акт по фиксированию дефектов и недоделок, что не исключает права Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7.8. В случае получения письменного отказа ПОДРЯДЧИКА от устранения недостатков и дефектов или в случае, если в течение 5 (пяти) дней со дня подписания указанного в статье 7.7 акта от ПОДРЯДЧИКА не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, при уклонении ПОДРЯДЧИКА от устранения соответствующих дефектов и недостатков, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию, с возмещением своих расходов за счет ПОДРЯДЧИКА.


8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. ПОДРЯДЧИК несет полную ответственность за сохранность имущества, переданного ему ЗАКАЗЧИКОМ.

8.3. ПОДРЯДЧИК несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, а также результатов выполненной работы до передачи ЗАКАЗЧИКУ.

8.4. Превышения ПОДРЯДЧИКОМ проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением сторон, а также выполненные работы с отступлением от проекта без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ, ПОДРЯДЧИКУ не оплачиваются.

8.5. ПОДРЯДЧИК возмещает в полном объеме ущерб, причиненный ЗАКАЗЧИКУ в результате повреждения оборудования и иного имущества ЗАКАЗЧИКА по вине ПОДРЯДЧИКА.

8.6. ПОДРЯДЧИК при нарушении договорных обязательств уплачивает ЗАКАЗЧИКУ:

- за окончание обусловленных Договором работ позже установленного срока по вине Подрядчика - штраф в размере 0,1 % от цены этих работ за каждый день просрочки.

- за несвоевременное освобождение зоны производства работ от принадлежащего ему имущества - штраф в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки ПОДРЯДЧИКА - односторонним актом - штраф в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки.

8.7. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору не покрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

8.8. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8.9. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине ПОДРЯДЧИКА, компенсируется ПОДРЯДЧИКОМ.

8.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора, а также если эти обстоятельства непреодолимой силы произошли во время выполнения работ (форс-мажор).

В этом случае соответствующая Сторона Договора должна незамедлительно сообщить о наступлении форс-мажорных обстоятельств другой стороне и разрешить с ней вопросы дальнейшего исполнения Договора в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

В случае не извещения сторона лишается права ссылки на действие обстоятельств форс-мажор - как основания освобождения от ответственности.


9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА


9.1. Принять к сведению, что ПОДРЯДЧИК внес обеспечение исполнения Договора на сумму ___________________ рублей, что составляет 10% от Цены Договора, в форме ______ (указывается форма, в которой предоставлено обеспечение исполнения Договора: безотзывная банковская гарантия, выданная банком (указываются ее реквизиты, сумма на которую она выдана, и срок действия), либо внесения денежных средств на счет Заказчика). Обеспечение исполнения Договора должно действовать на весь период выполнения работ по Договору.

9.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие до момента исполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по Договору или иным образом перестало обеспечивать исполнение ПОДРЯДЧИКОМ его обязательств по Договору, ПОДРЯДЧИК обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить ЗАКАЗЧИКУ иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в п.9.1. Договора.

9.3. Уплата ПОДРЯДЧИКОМ неустойки или применение иной формы ответственности, удержания из обеспечения Договора, не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

9.4. Денежные средства, перечисленные ПОДРЯДЧИКОМ в счет обеспечения исполнения Договора подлежат возврату ПОДРЯДЧИКУ ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) по Договору в целом, за исключением случаев удержания из обеспечения при неисполнении ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по Договору.


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ


10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения

10.3. Все документы, подписанные Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

10.4. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
  • нарушения ПОДРЯДЧИКОМ технологии производства работ,
  • отступления ПОДРЯДЧИКОМ от проектно-сметной документации, технических условий и иных действующих нормативно-технических документов,

- нарушения ПОДРЯДЧИКОМ сроков выполнения работ, предусмотренных графиком производства работ (в том числе и поэтапно),

- аннулирования свидетельства ПОДРЯДЧИКА (п. 1.2. настоящего Договора) на право выполнения работ, непринятия ПОДРЯДЧИКОМ мер по оформлению свидетельства (п.1.2. настоящего Договора) в срок, согласованный Сторонами или уклонение ПОДРЯДЧИКА от подписания Соглашения о порядке дальнейшего выполнения работ.

10.5. ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Договор в случаях:

- остановки ЗАКАЗЧИКОМ выполнения работ по причинам, не зависящим от ПОДРЯДЧИКА, на срок, превышающий 30 дней.

10.6. О своем намерении расторгнуть Договор (п.10.4 и п.10.5) Сторона предварительно извещает другую Сторону за 30 дней.

10.7. Споры, возникшие между сторонами и не урегулированные соглашением сторон, в том числе споры по внесению изменений в Договор, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке.

10.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из сторон.

10.9. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
  • Приложение № _____ - сметная документация.
  • Приложение № _____ - график производства работ.


11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


11.1. ЗАКАЗЧИК: ГУП «Москоллектор» ИНН 7708000882/ КПП 774850001

Адрес: 129010, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 14-16, стр.4

Р/с: 40602810938090102349 в ОАО «Сбербанк России»

Корр. счет: 30101810400000000225 БИК 044525225

ОКПО 11298758 ОКОГУ 23260 ОКАТО 45286565000 ОГРН 1027700385008

тел. 975-30-34


11.2. ПОДРЯДЧИК:


ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:




Генеральный директор




ГУП «Москоллектор»







______________________

_________________ Г.Н. Мосин

М.п. М.п.

Приложение __ к договору от _________ №____

График

производства работ

(образец заполнения по лотам 4-9)


№ п/п

Наименование работ

Срок выполнения работ

Всего (в тыс. руб. с НДС)

Примечание

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

Демонтажные работы


1
10
20


350

3
7
0





























500




2

Монтажные работы








5
9
50



1200


4
11
50























2200




3

Строительные работы












10



320

890

350

2
12
00














1760




4

Пусконаладочные работы




















12



250

5
4
0











300




5

Приемка объекта Заказчиком























5







10


















ИТОГО в тыс. руб.с НДС

120

350

580

1200

770

890

350

450

50










4760





Заказчик Подрядчик


Примечание: 1. В графе «Наименование работ» указываются работы укрупнено.

2. В колонках «Срок выполнения работ» указываются актуальные месяцы, графически отображается срок проведения работ с указанием на концах линии начала и окончания работы, над линией указывается объем выполняемых работ в тыс. руб. ежемесячно.

3. В колонке «Всего» указывается суммарная стоимость работ.

4. В графе «ИТОГО» указывается стоимость выполняемых работ ежемесячно.

5. На пересечении графы «ИТОГО» с колонкой «Всего» указывается общая стоимость работ выполняемых в соответствии с договором.


Проект для лота №10