Понятия и сокращения

Вид материалаДокументы
Раздел vi. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, форма, сроки и порядок оплаты
Условия поставки товара
Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Форма, сроки и порядок оплаты
Раздел vii. проект контракта
2. Цена контракта и порядок расчетов
3. Условия о качестве.
4.Порядок приемки поставляемого оборудования
5. Права и обязанности сторон
6. Ответственность сторон
7. Действие непреодолимой силы
8. Порядок разрешения споров
9. Прочие условия
10. Срок действия контракта
11. Юридические адреса и реквизиты сторон
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
РАЗДЕЛ VI. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ


По ЛОТам 1-4:


Место поставки товара: МОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского края, по адресу: 658973, Алтайский край, Михайловский район, с. Николаевка, ул. Ленина, 1.

Условия поставки товара: Закупаемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, выпуска 2010 года. Оборудование должно быть комплектным, соответствовать требованиям, согласно техническому заданию, со всеми сборочными единицами, комплектующим и вспомогательным оборудованием.


Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Срок поставки оборудования – не позднее 5 календарных дней с момента заключения контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата по факту поставки партии Товара, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи поставленного Товара, транспортных накладных и счетов.


РАЗДЕЛ VII. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

По ЛОТам 1-4: ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на поставку товаров для муниципальных нужд


г. Барнаул «___»_______ 201_ г.

Комитет по образованию администрации Михайловского района Алтайского края, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя комитета Паршина Сергея Ивановича, действующего на основании Положения о комитете, с одной стороны, и

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании итогов протокола открытого аукциона от ____ № _____. заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Предметом контракта является поставка ________________________ в количестве ____ штук (далее – «оборудование»).

1.2. Срок поставки оборудования – не позднее 5 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

1.3. Место поставки: МОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского края, расположенное по адресу: 658973, Алтайский край, Михайловский район, с. Николаевка, ул. Ленина, 1.

1.4. Технические, функциональные характеристики оборудования содержатся в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего контракта составляет ____ (___) (в т.ч. НДС – 18%), является твердой, не подлежит изменению в ходе его исполнения и включает в себя все расходы, связанные с исполнением контракта, в том числе с хранением оборудования до момента перехода права собственности к Заказчику.

2.2. Оплата Товара производится из средств бюджета Михайловского района Алтайского края безналичным расчетом путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки партии Товара, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи поставленного Товара, транспортных накладных и счетов.

3. Условия о качестве.

3.1. Все поставляемое оборудование должно быть качественным, без технической эксплуатации, не имеющим дефектов, соответствовать техническим нормам и правилам и иметь сертификаты качества, а так же сертификаты, требуемые на такое оборудование.

3.2. Гарантийный срок на поставленное оборудование не менее 12 месяцев с момента подписания актов приема-передачи.

4.Порядок приемки поставляемого оборудования

4.1. Поставщик за свой счет обеспечивает хранение оборудования, поставляемого в рамках настоящего контракта, и несет ответственность за его сохранность до момента перехода права собственности к Заказчику.

4.2. Риск случайной гибели и повреждения оборудования переходит от Поставщика к Заказчику с момента возникновения у него права собственности. Право собственности на оборудование переходит к Заказчику с момента подписания товарно-транспортной накладной и акта приема-передачи оборудования.

4.3. Приемка поставляемого оборудования на соответствие его количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в контракте, осуществляется на основании акта приема-передачи, составляемого


_______________/Заказчик _______________/Поставщик


уполномоченным представителем Поставщика и комиссией, созданной приказом Заказчика, в которых фиксируется их соответствие (или несоответствие) требованиям, установленным условиями настоящего контракта.

4.4. Для проверки соответствия качества поставляемого оборудования на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в контракте, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

5. Права и обязанности сторон

Поставщик обязуется:

5.1. Осуществить поставку оборудования в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

5.2. В ходе исполнения контракта обеспечивать соблюдение необходимых мер по технике безопасности, санитарной и пожарной безопасности, требований закона и других правовых актов по охране окружающей среды.

5.3. Нести риск случайной гибели оборудования до перехода права собственности на оборудование Заказчику.

5.4. Произвести поставку лично.

Заказчик обязуется:

5.5. Принять оборудование надлежащего качества, комплектности и количества.

5.6. Оплатить стоимость поставленного оборудования.

5.7. Исключить, в период действия настоящего контракта, доступ посторонних лиц к работам по гарантийному обслуживанию, ремонту и устранению отказов в работе оборудования.

5.8. Обеспечить беспрепятственный допуск к оборудованию сотрудника Поставщика, закрепленного за объектом для осуществления гарантийного обслуживания.

6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ и оборудования, предусмотренного контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств.

6.3. Поставщик несет ответственность за нарушение сроков выполнения обязательств, принятых по условиям настоящего контракта.

6.4. В случае нарушения срока поставки оборудования Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств до момента полного фактического исполнения принятого по условиям контракта обязательства по поставке оборудования. При этом убытки взыскиваются с Поставщика сверх и независимо от взыскиваемой в таком случае штрафной неустойки.

7. Действие непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему контракту за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно


_______________/Заказчик _______________/Поставщик


явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, т.е. обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, как следствия природного явления, наводнения, землетрясений, диверсии, аварийных ситуаций, забастовок, военных действий, правительственных актов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контрактных обязательств,

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему контракту, должна немедленно, не позднее семи дней с момента их наступления в письменной форме известить другую сторону. Несвоевременное, сверх 14 дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них для оправдания.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, разрешаются путем переговоров между сторонами в десятидневный срок с момента получения письменной претензии.

8.2. Не урегулированные в процессе переговоров сторонами спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, передаются на разрешение в Арбитражный суд Алтайского края.

9. Прочие условия

9.1. Все приложения к настоящему контракту, подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.2. Дополнения к настоящему контракту должны быть сделаны в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

10. Срок действия контракта

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств, но не позднее 01.02.2011 года.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

Поставщик:

Комитет по образованию администрации Михайловского района Алтайского края ИНН _________, КПП_______________


656035, г. Барнаул, ул. Ползунова, 36

Р/с _______________________________

__________________________________