Конкурсная документация № для участника открытого конкурса на осуществление работ по разработке
| Вид материала | Конкурс |
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договоров, 2867.32kb.
- Конкурсная документация, 453.69kb.
- Конкурсная документация открытого конкурса на право выполнения работ по устройству, 1877.72kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса №21 на выполнение работ, 540.97kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора, 384.44kb.
- И. А. Макаров Конкурсная документация для проведения открытого конкурс, 332.01kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственного, 1118.95kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта, 1791.19kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по разработке, 1088.36kb.
- Конкурсная документация, 1909.91kb.
«___» ________________ 2007г. ____________________________________________
(ФИО члена комиссии)
Приложение 5
(заполняется конкурсной комиссией)
УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ, ВЫИГРАВШЕЙ КОНКУРС
Дата
Кому:
Настоящим уведомляем Вас о том, что Ваша Конкурсная заявка от
на выполнение с ценой
контракта с учетом поправок и изменении
в соответствии с Инструкциями участникам конкурса принимается, Вашей конкурсной заявке присваивается первый номер и Ваша конкурсная заявка и признается выигравшей конкурс с правом заключения контракта.
Подписание контракта будет осуществляться после предоставления Вами обеспечения выполнения контракта.
(подпись Председателя конкурсной комиссии)
Приложение 7
состоит из ___ страниц
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_______
(ПРОЕКТ)
на выполнение работ для федеральных государственных нужд
г. Балашиха “___” __________ 2009 г.
Федеральное государственное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ФГУ ВНИИПО МЧС России), в лице начальника института Н.П. Копылова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ______________________________________________________, в лице ___________________________________ _________________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, в соответствии с федеральной целевой программой «Пожарная безопасность в Российской федерации на период до 2012 года» заключили настоящий контракт о нижеследующем:
- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
- Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке проектно-сметной документации (далее - Работы) для строительства многофункционального учебно-испытательного корпуса роботизированных систем на территории ФГУ ВНИИПО МЧС России (далее - Объект), в соответствии с техническим заданием, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1).
1.2. Дата начала Работ: 20 января 2009 г.
1.3. Дата окончания Работ: 25 июня 2010 г.
1.4. Этапы выполнения работ определены согласно календарному плану, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №2).
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. По письменному требованию Подрядчика предоставить с сопроводительным письмом необходимую дополнительную документацию и\или информацию по объекту.
2.1.2. Обеспечить доступ работникам Подрядчика на объект при выполнении работ по контракту.
2.1.4. Оплатить Подрядчику принятую работу в сумме и в сроки, указанные в пунктах 4.1, 4.2 и 4.3 настоящего контракта.
2.2. Заказчик до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ вправе требовать устранения за счет Подрядчика выявленных недостатков работы при проверке проектно-сметной документации, изготовленной Подрядчиком.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Осуществлять Работы и обеспечивать качество выполнения всех Работ в полном соответствии с действующими нормами и техническими условиями, строительными нормами и правилами, а также условиями настоящего контракта.
2.3.2.Предусмотреть в ходе Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли.
2.4. Заказчик имеет право по согласованию с Подрядчиком изменить объем всех предусмотренных настоящим контрактом Работ не более чем на 10% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных Работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с основными Работами, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части Работ. При этом по согласованию с Подрядчиком цена настоящего контракта изменяется пропорционально объему указанных дополнительных Работ или объему указанной части Работ, но не более чем на 10% такой цены.
2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. Подрядчик также не имеет права на возмещение дополнительных затрат, которых можно было избежать путем заблаговременного предупреждения.
III. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1.Сроки выполнения (начала и окончания) работ, предусмотренные настоящим контрактом, определены в п. 1.2, 1.3 и календарном плане (Приложение №2).
3.2.При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением комплекта документации по контракту в целом.
3.3. Заказчик обязан подписать акт сдачи-проиёмки в двух экземплярах и передать один экземпляр Подрядчику в день подписания. В случае отказа Заказчика от приемки документации, сторонами в двухнедельный срок составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.4.Подрядчик обеспечивает согласование разработанной проектно-сметной документации в организациях выдавших технические условия и исходные данные.
3.5. Подрядчик передает Заказчику документацию в количестве 5-и (пяти) экземпляров (в том числе 1 (один) на магнитном носителе).
3.6.В случае приостановления (прекращения) работ по письменному указанию Заказчика, не связанному с качеством работ стороны в 10-дневный срок обязаны составить двухсторонний акт о выполненной части работы и фактически понесенных расходах, предусмотренных контрактом.
IV. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего контракта в соответствии со сводным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение № 3) составляет __________________ (сумма цифрами) ________________ (сумма прописью) в том числе НДС 18% __________________ (сумма цифрами) ______________________ (сумма прописью) и включает в себя стоимость произведенных Работ, использованных материалов, их транспортировки, (страхование – если необходимо), налогов и других сопутствующих расходов.
4.2. Цена остается фиксированной на весь срок действия настоящего контракта.
4.3. Заказчик производит предоплату в размере 30% от стоимости, указанной в пункте 4.1. настоящего контракта, что составляет ______________________ (сумма цифрами) _________________________ (сумма прописью), в течение 5 (пяти) банковских дней со дня его подписания.
4.4. На основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки проектно-сметной документации в полном объёме Заказчик оплачивает работы по выставленному Подрядчиком счету в размере 30% стоимости работ, указанной в пункте 4.1 настоящего контракта, что составляет ________________________(сумма цифрами) _______________________________________ (сумма прописью), в течение 5 (пяти) банковских дней.
4.5. Окончательный расчет по настоящему контракту осуществляется после проведения необходимых согласований и получения положительного заключения органов экспертизы по выполненной Подрядчиком проектно-сметной документации, что составляет ___________ (сумма цифрами) ___________ (сумма прописью).
4.6. Заказчик принимает на себя обязательства по оплате контракта после доведения до него лимитов бюджетных обязательств и в пределах доведённых лимитов на 2009г., 2010г. в соответствии с Федеральной целевой программой «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года».
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны настоящего Контракта будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки по вине Подрядчика срока окончания Работ, либо нарушение иных взятых на себя по условиям настоящего контракта обязательств, против сроков установленных настоящим контрактом, он уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, но не более 10% цены настоящего контракта.
5.3. Размер неустойки не подлежит изменению в арбитражном порядке.
5.4. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от его контрактных обязательств.
5.5. Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком Подрядчику либо вычитается из очередного причитающегося Подрядчику платежа. Подрядчик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика.
5.6. В случае нарушения Заказчиком взятых на себя обязательств установленных настоящим контрактом, он уплачивает Подрядчику неустойку в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, но не более 10% цены настоящего контракта.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за не исполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием непреодолимой силы, которое понимается, как обстоятельства, возникшие в результате не предвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера,
неподдающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, саботаж, забастовки, враждебные действия другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
5.8. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
5.9. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошла данное событие.
5.10. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
6.1. Настоящий контракт действует с момента его подписания до полного выполнения Сторонами всех взятых на себя в контракте обязательств.
6.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
6.3. В случае намерения одной из Сторон расторгнуть контракт, она должна предупредить об этом другую Сторону не позднее, чем за 15 дней.
6.4. При расторжении контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету контракта.
6.5. Настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях:
- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;
- выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от требований проектной документации;
- аннулирования лицензии на право проектирования зданий и сооружений или приостановления ее действия на срок более 2 недель, издания других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика прав ведения Работ на Объекте;
- установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства.
6.6. При одностороннем расторжении настоящего контракта Заказчик обязан принять Работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения, подписать акты приемки-передачи выполненных работ и оплатить фактически выполненные Подрядчиком Работы.
VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все результаты по снижению стоимости Работ, вызванные заменой или применением более эффективных проектных решений, конструкций, материалов, а также изменением технологий производства Работ, не влияющих на снижение эксплуатационной и технических характеристик Объекта, сэкономленные финансовые средства распределяются по дополнительному соглашению Сторон.
7.2. Внесение изменений в контракт, а также расторжение настоящего контракта по согласию Сторон оформляется дополнительным соглашением.
7.3. При изменении почтовых, телеграфных, платежных, отгрузочных реквизитов Стороны обязаны в течение 3 суток известить об этом друг друга. Расходы, вызванные засылкой денежных средств или товара, в связи с не сообщением соответствующих изменений в установленный срок, несет виновная Сторона.
7.4. Споры, возникающие при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Сторона вправе передать их на рассмотрение в арбитражный суд по подсудности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по контракту третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
7.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим обязательным предоставлением оригинала.
7.7. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ФГУ ВНИИПО МЧС России
Мкр. ВНИИПО, д.12, г. Балашиха Московской области, 143903;
ОКПО 08578307; УФК по МО (отделение по Балашихинскому р-ну УФК по МО)
(ФГУ ВНИИПО МЧС России л/с 03177506320)
ИНН 5001000242, КПП 500101001
Отделение 1-го Московского ГТУ Банка России г. Москва, 705
р/с 40105810300000010013, БИК 044583001
УФК по МО (отделение по Балашихинскому р-ну УФК по МО)
(ФГУ ВНИИПО МЧС России л/с 06177506320)
ИНН 5001000242, КПП 500101001
Отделение 1-го Московского ГТУ Банка России г. Москва 705,
р/с 40503810900001009012, БИК 044583001
ПОДРЯДЧИК: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Приложение 1 «Техническое задание на разработку проектно-сметной документации для строительства многофункционального учебно-испытательного корпуса роботизированных систем на территории ФГУ ВНИИПО МЧС России»
к государственному контракту № _____от __________
Приложение 2 « КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ»
к государственному контракту № _____от __________
Подписи и печати Сторон:
Заказчик: Подрядчик:
Начальник
ФГУ ВНИИПО МЧС России
______________________Н.П.Копылов _______________/_________________/
М.П. М.П.
Приложение № 1
к Государственному контракту №____
от « » 2008г.
Техническое задание
на разработку проектно-сметной документации для строительства многофункционального учебно-испытательного корпуса роботизированных систем на территории ФГУ ВНИИПО МЧС России
| № п.п. | Перечень основных требований | Содержание требований |
| Многофункциональный учебно-испытательный корпус роботизированных систем | ||
| 1. Общие данные | ||
| 1.1 | Основание для проектирования | Федеральная целевая программой «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года». |
| 1.2 | Сведения об участке строительства | Участок площадью 0,48 га на территории полигона ФГУ ВНИИПО МЧС России, свободный от застройки. |
| 1.3 | Назначение объекта | Многофункциональный учебно-испытательный корпус роботизированных систем предназначен для проведения исследований, технического обслуживания и подготовки к эксплуатации роботизированных комплексов воздушного, наземного и подводного применения, а так же для практической подготовки операторов упомянутых комплексов в условиях максимально приближенных к реальной обстановке при проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Площадь застройки (проект) – 1700 кв.м. Верхняя отметка здания, не более – 25,500 м Общая площадь здания, не более, - 3500 кв.м. |
| 1.4 | Вид строительства | Новое |
| 1.5 | Указания о выделении очередей строительства, их состав | Строительство в три очереди с 2010 г. по 2012 г., согласно ФЦП на период до 2012 года. |
| 1.6 | Сроки начала и окончания разработки проектно-сметной документации (ПСД) | Начало – январь 2009 года. Окончание – июнь 2010 года. |
| 1.7 | Источник финансирования строительства и порядок оплаты | Средства федерального бюджета Заказчик принимает на себя обязательства по оплате контракта после доведения до него лимитов бюджетных обязательств на 2009г., 2010г. и в пределах доведённых лимитов в соответствии с Федеральной целевой программой «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года». Оплата проводится Заказчиком поэтапно. |
| 1.8 | Заказчик | ФГУ ВНИИПО МЧС России |
| 1.9 | Генеральный подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 1.10 | Генеральный проектировщик | Определяется на конкурсной основе |
| 1.11 | Уровень ответственности здания | Здание отнести: к I уровню ответственности, классу Ф 2.1 по функциональной пожарной опасности. |
| 1.12 | Стадийность проектирования | Две стадии: проект + рабочая документация |
| 1.13 | Исходно-разрешительная документация (в приложении к ТЗ) | |
| 1.13.1 | Акт выбора земельного участка (в приложении даются согласования надзорных органов) | Имеется |
| 1.13.2 | Технические условия на подключение к инженерным сетям, источникам снабжения | - водоснабжение - канализация - теплоснабжение - электроснабжение Слабые токи: - телефонизация - радиофикация - пожарно-охранная сигнализация ТУ, выданные ГУ ГОЧС |
| 1.13.3 | Исходные данные для проектирования | - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-экологические изыскания. |
| 1.14. | Состав и содержание проекта | В объёме необходимом для прохождения Государственной экспертизы проекта. |
| 2. Основные требования к проектным решениям. | ||
| 2.1 | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянками. | Объемно-пространственным решением и генеральным планом увязать строящееся здание с существующей застройкой, композиционно используя в т.ч. средства благоустройства и озеленения. Предусмотреть подъездные пути со стороны существующей застройки. На территории прилегающей к зданию предусмотреть автостоянку. Количество машиномест определить в соответствии с нормами. Предусмотреть площадку рядом со зданием для проведения испытаний тяжелой техники размерами 36х45 м. |
| 2.2 | Архитектурно-планировочные решения (условия блокировки, основные принципы планировки помещений, наружная и внутренняя отделка). | В составе основных помещений корпуса предусмотреть: В уровне первого этажа - малый монтажно-испытательный зал (163,0 м²); - мастерскую, предназначенную для проверки и ремонта средств пожаротушения, механических инструментов и ходовой части робототехнических средств (34,5 м²); - станцию пожаротушения (38,0 м²); - бытовое помещение (38,0 м²); - помещение зарядки кислотных аккумуляторов (зарядная станция для одновременной зарядки 10 аккумуляторов общей емкостью не менее 600 АЧ) (46,7 м²); - санузлы (18,0 м2) (согласно норм); - станцию водоподготовки для нужд бассейна (41,6 м2); - насосную станцию (80 м2); - монтажный зал для обслуживания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа вертолет/самолет (80 м2); - мастерскую по обслуживанию газонаполненных летательных аппаратов (79 м2); - большой монтажно-испытательный зал (515,3 м²). В уровне второго этажа - лабораторию систем наблюдения (26,8 и 29,8 м2); - склад первоочередного (ЗИП) - запасных частей и принадлежностей, предназначенный для хранения узлов и запасных частей систем ориентации и управления (18,9 м2); - лаборатория систем ориентации и управления (29,0 м2); - лаборатория систем передачи команд управления и контроля (25,4 м2); - лабораторию аппаратуры контроля величины опасных факторов (радиация, ОВ, тепловой поток) (29.5 м2); -подводные тренажеры и лабораторию по обслуживанию аппаратов типа «ГНОМ» (56.5м2); -помещение для проектирования (47.0 м²); -лаборатория видеонаблюдения и регистрации результатов испытаний (49,5 м2); - лаборатория управления и стабилизации систем видеонаблюдения (53,0 м2); - санузлы (18 м2); - бытовое помещение (26,4 м2); -зал тренажеров для отработки приемов управления подводными РТС (26,4 м2); - учебный класс, зал заседаний (120,0 м²); В уровне третьего этажа - бытовое помещение (25,5 м2); - склад первоочередного ЗИП и расходных материалов для подводных робототехнических систем (РТС) (25,5 м2); - лаборатория акустических средств контроля (25.5 м2); - зал тренажеров для отработки приемов управления наземными - монтажный зал подводных РТС (105,5 м2); - помещение подготовки аквалангистов (85 м2); - санузлы (18 м2) (согласно норм); - компрессорную сжатого воздуха (42,7 м2); - компрессорную станцию заправки инертными газами (24,7 м2); - лабораторию отработки алгоритмов управления стационарными роботизированными комплексами пожаротушения (52,4 м2); - командно-наблюдательный пункт (288,0 м²); - бассейн, площадью зеркала воды 142,6 м2, глубиной ~ 10м. Наружную отделку выполнить в композиционной увязке с существующими зданиями в соответствии с колористическим решением. Наружные окна, двери и витражи - алюминиевые анодированные с тонированными рефлексными двухкамерными или трехкамерными (по теплотехническому расчёту) стеклопакетами, цвет алюминия и стекла в соответствии с колористическим решением. Цоколь здания, площадки крылец - керамогранит, ступени крылец - керамогранит шлифованный или плиты из естественного камня. Требования к отделке помещений. Лестницы и лестничные холлы: •полы, ступени и площадки лестниц - облицовка керамогранитом; •стены - улучшенная фактурная покраска, керамогранит (сапожок); •потолки - улучшенная окраска «ВА» по подготовленной поверхности; •ограждения и поручни лестниц – окрашенные стальные, перила ПВХ . Коридоры: •полы – керамогранит или коммерческий линолеум; •стены – керамогранит (сапожок), улучшенная фактурная покраска; • потолки - подвесные из трудносгораемого материала. Административно-бытовые помещения: •полы – коммерческий линолеум; •стены - улучшенная покраска «ВА»; • потолки - подвесные из трудно сгораемого материала. Санузлы, душевые: •полы - керамическая плитка (нескользящая); •стены - глазурованная плитка на всю высоту с бордюром; • потолки - алюминиевая рейка. Лаборатории: •полы – коммерческий линолеум, напольная плитка (по назначению); •стены - улучшенная покраска «ВА»; • потолки - подвесные из трудно сгораемого материала. Монтажные залы: •полы – наливные масло-кислото-щелоче стойкие; •стены – плитка на высоту 3 м, улучшенная покраска «ВА»; • потолки - подвесные из трудносгораемого материала в малом монтажном зале. Помещение бассейна (в уровне третьего этажа): •полы – специализированная нескользящая плитка по подготовленной поверхности, теплый пол с теплоносителем (по обходным дорожкам); •стены - глазурованная плитка на всю высоту; • потолки – натяжные влагостойкие: •чаша бассейна – монолитный железобетон, глазурованная плитка. Помещения инженерных и технических систем: •полы - специальное защитное покрытие (наливные полы) или метлахская плитка; •стены - масляная покраска, керамическая плитка на высоту до 3 м; •потолки - улучшенная окраска «ВА» по подготовленной поверхности. |
| 2.3 | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля) | 1. Конструктивные элементы зданий 1.1. Фундаменты – конструкцию принять по расчету с учётом данных геологических изысканий. 1.2. Каркас – монолитные пилоны и колонны, монолитные плиты перекрытий. 1.3. Наружные стены – монолитные с эффективным утеплителем (толщину утеплителя определить теплотехническим расчётом), цвет в соответствии с колористическим решением. 1.4. Внутренние стены и перегородки кирпичные, оштукатуренные, гипсолитовые. 1.5. Лестницы железобетонные. 1.6. Наружные двери и витражи - алюминиевые анодированные с тонированными рефлексными двухкамерными или трехкамерными (по теплотехническому расчёту) стеклопакетами, цвет алюминия и стекла в соответствии с колористическим решением. Двери главного входа - механические распашные. 1.9. Внутренние двери деревянные глухие и остеклённые, в зависимости от назначения помещений, во влажных помещениях пластиковые или алюминиевые. 1.10. Кровля безчердачная с эффективным утеплителем (по теплотехническому расчету). Покрытие кровли типа «Сарнофил». Конструктивная схема кровли – монолитные плиты и пространственные металлоконструкции. 1.11. Предусмотреть автоматические секционные ворота для проезда большегрузных автомобилей. |
| 2.4 | Технологические решения и оборудование | Проектом предусмотреть размещение и подключение технологического оборудования в соответствии с заданием ФГУ ВНИИПО МЧС России. Административные, технические и подсобные помещения оборудовать набором мебели по согласованию с Заказчиком. Запроектировать систему водоподготовки бассейна с применением комбинированного метода обработки воды - флокуляция, фильтрация на песчано-гравийных фильтрах, обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением, корректировка водородного показателя воды раствором соляной кислоты, консервация воды раствором гипохлорита натрия, в соответствии с санитарными нормами. Проектом принять современные технологические решения, в соответствии с действующими нормами и правилами, используя импортное и отечественное сертифицированное оборудование. Запроектировать лабораторию для контроля качественных показателей воды. |
| 2.5. | Инженерные системы зданий и сооружений | Наружные сети. Подключение к наружным тепловым сетям, наружным сетям водопровода и канализации, наружным сетям электроснабжения и телефонизации выполнить в соответствии с техническими условиями. Отопление. Осуществить от существующей котельной. Для расчёта систем вентиляции и кондиционирования, принять параметры сетевой воды, при необходимости установить отдельные теплообменники. В качестве нагревательных приборов принять радиаторы отечественного производства. Для системы отопления принять стальные трубы. Подключение приборов через адаптеры. В административных помещениях радиаторы оснащаются терморегулируемыми головками. Запорная и регулирующая арматура типа «NAVAL», «ДАНФОС». В здании установить узлы учета тепловой энергии. Вентиляция и кондиционирование. При входах в здания предусмотреть устройство воздушных тепловых завес с применением теплоносителя. Предусмотреть самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции: •вестибюлей, холлов, лестничных клеток; •служебных помещений для административного и инженерно-технического персонала; •бассейна (при необходимости – осушители воздуха); •монтажных залов; •санузлов; •технических помещений. Предусмотреть энергосберегающее оборудование с использованием систем рециркуляции или рекуперации. Предусмотреть установку кондиционеров (количество определить проектом) с набором секций для полной обработки подаваемого наружного воздуха, а именно: очистка от пыли, нагрев и при необходимости увлажнение в холодный период года, охлаждение - в теплый период года. Системы дымоудаления и подпора воздуха при пожаре выполнить в соответствии с СНиП 41-01-2003 и других нормативных документов. Обеспечить требуемую огнестойкость воздуховодов и установку противопожарных клапанов на воздуховодах с управлением из диспетчерского пункта. Источником хладоснабжения системы кондиционирования воздуха должны служить холодильные машины с воздушным охлаждением. Холодильные машины предусматриваются с переменной регулируемой производительностью. Мощность холодильных машин должна обеспечивать комфортные условия в помещениях при температуре наружного воздуха 34 °С. Водоснабжение. Расчёт хозяйственно-питьевого водоснабжения произвести согласно СНиП 2.04.01-85*. Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода включает: вводы в здание с установкой узлов учета, разводящую сеть, стояки, подводки к сантехприборам, запорно-регулировочную арматуру, насосную установку, оборудование пожарных кранов. Фактический расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение определить расчётом. Пожарные насосы устанавливаются в отдельном помещении и включаются автоматически при возникновении пожара. Холодное водоснабжение осуществить от вводов в сооружение. В целях предотвращения динамических нагрузок и шума на напорных и всасывающих линиях насосов установить гибкие вставки. Противопожарный водопровод выполняется из оцинкованных труб. Разводка по помещениям выполняется из полипропиленовых труб. В санузлах и душевых установить необходимую сантехническую арматуру и аксессуары отечественного производства. Горячее водоснабжение предусмотреть согласно техническим условиям. Температуру горячей воды в местах водоразбора принять 55 °С. Канализация Отвод сточных вод от всех санитарных приборов осуществляется внутренними системами канализации посредством выпуска в существующие наружные сети. В случае невозможности подсоединения напрямую к действующей системе, подключение выполнить через канализационные насосные станции (КНС), далее по напорной канализационной сети до гасительного колодца соединенного с наружной системой канализации. Предусмотреть работу КНС в автоматическом режиме, с выводом параметров на диспетчерский пункт. Внутренние сети канализации монтируются из пластмассовых канализационных труб. Для прочистки внутренней сети здания на стояках устанавливаются ревизии, на горизонтальных участках прочистки. Вентиляция сети канализации осуществляется через стояки, выведенные из здания. Выпуска из здания проектируются из чугунных напорных труб на бетонном основании. Водосток Для отвода атмосферных осадков предусматреть системы внутренних и наружных водостоков с электроподогревом воронок. Организовать отвод сточных вод от здания на профиль. Оборотная система водоподготовки бассейна.Запроектировать систему водоподготовки бассейна, руководствуясь требованиями СанПиН 2.1.2.1188-03. Применить комбинированный метод обработки воды - флокуляция, фильтрация на песчано-гравийных фильтрах, обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением, корректировка водородного показателя воды раствором соляной кислоты, консервация воды раствором гипохлорита натрия; Применить автоматизированную систему контроля качества воды и дозирования химических реагентов. Работу системы водоподготовки предусмотреть на привозных химических реагентах . Проектом предусмотреть передачу сигнала о работе циркуляционных насосов в диспетчерский пункт. Предусмотреть запорную и регулирующую арматуру механического типа с ручным управлением. Применить отечественное и импортное сертифицированное оборудование и материалы. Противопожарные устройстваУстройства внутреннего противопожарного водопровода выполнить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*. Устройства автоматических установок пожаротушения (при необходимости) выполнить в соответствии с требованиями НПБ 110-03. Помещения комплекса оборудовать системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в соответствии с НПБ 104-03. Открытие задвижек и пуск пожарных насосов предусмотреть от кнопок у пожарных кранов и при падении давления в системе пожаротушения. Пожарные насосы устанавливаются в отдельном помещении и включаются автоматически при возникновении пожара. Электроснабжение и электрооборудованиеРядом с существующей ТП-476 запроектировать новую ТП 6 КВ/400В с установленной мощностью 800 кВА. Питание новой ТП осуществить от РТП ФГУ ВНИИПО МЧС России. Электроснабжение здания осуществить согласно технических условий от новой ТП. Для принятия и распределения электрической мощности в помещении электрощитовой установить вводно-распределительные устройства (ВРУ). В групповых и распределительных щитах в качестве аппаратов отключения и защиты использовать автоматические выключатели типа фирм ABB или Мерлин Жерин или аналогичные. Предусмотреть 2-х стороннее автоматическое переключение вводов в случае исчезновения напряжения или отключения одного из них для потребителей I категории, а также возможность снятия напряжения с выключателей во время их ремонта или демонтажа. Работа аппаратов, насосов, кондиционеров и приточных вент систем и т.п. предусматривается через местное, дистанционное и автоматическое управление. Распределительную и групповую сеть выполнить в трубах, скрыто за подвесным потолком, в полу, в конструкциях стен. В технических помещениях - открыто по электротехническим лоткам. В административных помещениях — в пластмассовых коробах типа «Legrand» или аналогичных. Электрические сети комплекса выполняются медными проводами в поливинилхлоридной изоляции по пяти-проводной схеме. Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, подлежат заземлению. Кроме того, установить понижающие трансформаторы, устройства защитного отключения (УЗО). Учёт электроэнергии, потребляемой, электроприёмниками осуществить на вводных панелях ВРУ с установкой счётчиков активной энергии. Предусмотреть молниезащиту здания. Перечень энергозатратного оборудования для комплекса
Сети связи, сигнализации и телевиденияСлаботочные сети зданий необходимо увязать с существующими системами в части единых сетей телефонной связи, охранной и пожарной сигнализации, системы телевидения. В зданиях предусмотреть внутренние сети для следующих видов связи, сигнализации и телевидения: телефонная сеть общего пользования; компьютерная сеть; пожарная сигнализация; охранная сигнализация; видеонаблюдение; звукоусиление; часофикация; телевидение; диспетчеризация систем инженерного оборудования; Телефонная канализация Для прокладки кабелей слаботочных систем и сигнализации предусмотреть прокладку телефонной канализации от проектируемого здания до места подключения. Телефонизация. В помещениях зданий выполнить разводку сети телефонизации. Количество абонентских розеток и места их установки определить проектом. Закладные устройства выполнить таким образом, чтобы кроме телефонных кабелей была возможность прокладки кабелей компьютерных сетей, телевидения, сигнализации. Для включения здания в телефонную сеть комплекса проложить отдельные телефонные кабели. Место подключения согласовать с заказчиком. КомпьютеризацияВыполнить внутреннюю компьютерную сеть, установить необходимое оборудование. Для включения в общую компьютерную сеть комплекса произвести прокладку оптиковолоконного кабеля. ЗвукоусилениеДля трансляции собственных программ и передачи сообщений установить оборудование радиоузла соответствующей мощностью, выполнить отдельную кабельную сеть внутреннего вещания с разбивкой по зонам охвата (служебные помещения, залы и т.д.) и установкой звуковых колонок и абонентских громкоговорителей. Оборудование и смонтированная сеть должны обеспечивать передачу программ в помещения от одного из источников звука (тюнер, магнитофон, СД -плеер) в одну или все зоны, а также передавать сообщения при помощи микрофона. Выполнить акустический расчет большого монтажного зала и в случае необходимости запроектировать акустическое благоустройство. Пожарная сигнализация и оповещение о пожареПомещения оборудовать автоматическими установками пожарной сигнализации в соответствии с требованиями НПБ 110-03 и других нормативных документов. Применить адресные пожарные извещатели. Сигнал от приемной станции автоматической пожарной сигнализации должен обеспечивать возможность передачи на компьютер управления всеми системами пожарной защиты. Проводку выполнить скрыто в трубах. Помещения оборудовать системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в соответствии с НПБ 104-03, которое должно сигнализировать о срабатывании датчиков пожарной сигнализации в помещениях. Охранная сигнализацияОхрана должна осуществляться инфракрасными детекторами и магнитными контактами с выводом сигнала на местную станцию. Применить оборудование в соответствии с действующими нормами. Смонтированную локальную систему по телефонному кабелю через АТС комплекса подключить к центральной станции и выполнить её программирование. Электроснабжение станции охранной сигнализации выполнить по 1 категории. Проводку выполнить скрыто в трубах. Система телевизионного наблюдения (СТН) Установить систему телевизионного наблюдения для визуального контроля как внутри, так и по периметру здания. Места установки камер телевизионного наблюдения определить проектом. СТН должна быть рассчитана на непрерывную круглосуточную работу. Аппаратура системы должна нормально функционировать при следующих климатических условиях: •в помещении - при рабочей температуре (5 ÷ 40) °С; •вне помещений — при рабочей температуре от минус 40 °С до 50 °С. СТН должна включать в себя телекамеры внешней и внутренней установки, а также приёмное оборудование, установленное на центральном посту наблюдения. Оборудование поста наблюдения должно быть размещено в специализированной стойке типа «Winsted» или аналогичной и иметь устройство гарантированного питания мощностью, обеспечивающей бесперебойную работу всей СТН. Для создания СТН применить оборудование, сертифицированное соответствующими Российскими органами сертификации. Поставщик предлагаемого оборудования должен быть официальным представителем на территории России и стран СНГ ведущих фирм-производителей. Телевизионное вещаниеСистему телевизионного вещания предусмотреть от головной станции комплекса (комплекта спутникового телевидения). Оборудование (усилители, ответвители, кабель) должно обеспечить бесперебойную передачу телепрограмм с минимальными потерями и искажениями в диапазоне 47 - 862 МГц и обратным каналом связи 5 - 25 МГц. Количество и места установки розеток TV определить на этапе проектирования. Часофикация Установить электронные часы со световой индикацией в помещениях монтажных залов, холлах и т.д. Полный перечень помещений, где устанавливаются часы согласовать с ФГУ ВНИИПО МЧС России. Автоматизация и диспетчеризация систем инженерного оборудованияКонтроль над работой инженерного оборудования, в целях своевременной ликвидации аварийных ситуаций, в корпусе осуществить из диспетчерского пункта. Сети выполнить отдельными кабелями. Автоматизации подлежат следующие системы: приточно-вытяжные установки; отопление; водоснабжение; кондиционирование (станция холодоснабжения); воздушные завесы; насосные группы; электрозадвижки; электрощитовая; освещение (управление и контроль за работой освещения коридоров, фойе, лестниц); Конкретный сценарий работы системы будет представлен ФГУ ВНИИПО МЧС России после разработки Генпроектировщиком инженерных разделов рабочей документации. Система доступа. Предусмотреть установку цифровых замков на двери, согласно технологической схемы ФГУ ВНИИПО МЧС России, определяющей зону доступа, с выводом сигнала на общий пульт охраны. |
| 2.6 | Наружные инженерные сети с выделением участков городских сетей | Для обеспечения жизнедеятельности здания запроектировать необходимые инженерные сети в соответствии с техническими условиями на присоединение. Все коммуникационные сети должны быть рассчитаны на потребляемую нагрузку. |
| 2.7 | Охрана окружающей среды | Разработать раздел «Охрана окружающей среды». Предусмотреть ОЗДС. |
| 2.8 | Требования по утилизации строительных отходов (при сносе и реконструкции зданий и сооружений) | Не требуется. |
| 2.9 | Энергоэффективность | Разработать энергетический паспорт объекта и раздел «Энергоэффективность». |
| 2.10 | Требования к обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения (согласование комитета социальной защиты) | Требований по обеспечению доступа маломобильных групп населения при проектировании не учитывать. |
| 2.11 | Архитектурное освещение | Не разрабатывается. |
| 2.12 | Требования к составу сметной документации | Разработать сметную документацию в ТЭР МО в ценах 2001 года, согласно норм, в объеме: Сводный сметный расчет; Локальные и объектные сметы. |
| 3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | ||
| 3.1. | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Разработать раздел проекта «Противопожарные мероприятия» |
| 3.2. | Указания о необходимости согласований проектной документации | Проектную документацию согласовать с: Эксплуатирующей организацией (по технологической части проекта); Центром Роспотребнадзора; Организациями отпускающими ТЭР (водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение); Ростелеком; УПО МЧС РФ по МО; Ростехнадзором; Главным управлением природных ресурсов. Получить положительное заключение Государственной экспертизы проектов. |
| 3.3. | Состав и оформление работы | Выдать Заказчику 5 – экземпляров ПСД (в том числе один на магнитном носителе) |
Заказчик: Подрядчик:
Начальник
ФГУ ВНИИПО МЧС России
______________________Н.П.Копылов _______________/_________________/
М.П. М.П.
Приложение № 2
к Государственному контракту №____
от « » 2008г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
| Наименование работ по договору и основных этапов ее выполнения | Срок выполнения (начало-окончание) |
| 1 | 2 |
| 1 этап: Утверждаемая часть. 2 этап: Внутреннее инженерное обеспечение 3 этап: Проектирование наружных сетей по техническим условиям. 4 этап: Согласование рабочего проекта. 5 этап: Получение положительного заключения ГЭП по проектно-сметной документации | 20.01.2009 – 01.04.2009 01.04.2009 – 01.06.2009 01.06.2009 – 01.10.2009 01.10.2009 - 01.01.2010 01.01.2010 - 25.06.2010 |
Заказчик: Подрядчик:
Начальник
ФГУ ВНИИПО МЧС России
______________________Н.П.Копылов _______________/_________________/
М.П. М.П.