Конкурсная документация № для участника открытого конкурса на осуществление работ по разработке
| Вид материала | Конкурс |
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договоров, 2867.32kb.
- Конкурсная документация, 453.69kb.
- Конкурсная документация открытого конкурса на право выполнения работ по устройству, 1877.72kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса №21 на выполнение работ, 540.97kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора, 384.44kb.
- И. А. Макаров Конкурсная документация для проведения открытого конкурс, 332.01kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственного, 1118.95kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта, 1791.19kb.
- Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по разработке, 1088.36kb.
- Конкурсная документация, 1909.91kb.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключить государственный контракт на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг)
1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)
в лице __________________________________ действующего на основании _________________
(должность уполномоченного лица, его Ф.И.О.)
предлагает разработать проектно-сметную документацию для строительства многофункционального учебно-испытательного корпуса роботизированных систем на территории ФГУ ВНИИПО МЧС России, предусмотренные предметом конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной документации на следующих условиях.
Предлагаемая цена контракта составляет _______________________________________________
(укажите цену цифрами и прописью)
в том числе НДС __________________________________________ В указанную цену включены
(укажите значение цифрами и прописью)
все затраты, связанные с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг), в том числе налоги и другие обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с поставкой данных товаров (выполнением данных работ, оказанием данных услуг).
Поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) будет осуществлена в срок _________.
Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров (качестве работ, услуг) и иных условиях исполнения контракта прилагается.
2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ______________________________________
(наименование участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Также подтверждаем, что наша организация не внесена в реестр недобросовестных поставщиков.
3. В случае признания нас победителями конкурса мы берем на себя обязательство подписать с заказчиком контракт на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений не позднее 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
4. В случае если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен второй номер, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в течение __________ дней со дня передачи нам проекта контракта.
5. В случае передачи нам проекта контракта при несостоявшемся конкурсе мы обязуемся подписать контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в течение ______дней со дня передачи нам проекта контракта.
6. Мы извещены о включении сведений о __________________________________________
(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)
в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения контракта.
7. В случае присуждения нам контракта обязуемся не позднее срока, установленного для подписания контракта, представить обеспечение исполнения контракта в виде _________________
(безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, денежных средств, перечисленных на расчетный счет заказчика) на сумму ________________ рублей.
8. Настоящая заявка действительна 60 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
9. Наши полное и сокращенное фирменные наименования (наименования) _____________________________, организационно-правовая форма____________________, юридический и фактический адреса (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) ____________________________________, телефон ______________________, факс _____________________, адрес электронной почты ___________________, банковские реквизиты, ИНН ___________________________________________
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон,
_________________________________________________________________________________ адрес электронной почты ответственного работника участника размещения заказа)
Руководитель (уполномоченное лицо)
участника размещения заказа ___________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
III. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ (КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ) И ИНЫХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о функциональных характеристиках (потребительских свойствах)
и качественных характеристиках товаров (качестве работ, услуг)
и иных условиях исполнения государственного контракта на поставку
товаров (выполнение работ, оказание услуг)
__________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)
предлагает выполнить работы со следующими функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) и качественными характеристиками (выполнение работ, оказание услуг со следующим качеством):
| № п/п | Наименование показателя | Данные Участника размещения заказа |
| 1. | Описание применяемых технологий и методов выполнения работ, их новизны, эффективности и надежности, эксплуатационные характеристики. | |
Руководитель (уполномоченное лицо)
участника размещения заказа подпись) _______________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
Примечание: участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию, подтверждающую функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара (качество работ, услуг).
IV. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
___________________________________________ ______________________________________
(наименование конкурса, номер и название лота)
Квалификация участника размещения заказа подтверждается следующей информацией
| Сведения об опыте выполнении работ (оказания услуг), относящихся к предмету конкурса | ||||
| Наименование проекта (научной работы), наименование заказчика | Объем работ (услуг), выполненных собственными силами | Виды работ (услуг), входивших в состав проекта и выполненных собственными силами | Период выполнения работ (оказания услуг) | Основные результаты выполненных работ (оказанных услуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
Сведения об участии в международных проектах | ||||
| Наименование проекта | Срок действия проекта | Выполненные/ выполняемые работы (оказанные/оказываемые услуги) участником в рамках проекта | Участники проекта | Примечания (по усмотрению участника) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
Сведения об участии в арбитражных разбирательствах | |||||
| Период | Истец | Ответчик | Основание для тяжбы, предмет спора | Оспариваемая сумма, руб. | Решение суда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Сведения о наградах (дипломы, грамоты, премии, благодарности и др.), отзывы заказчиков | |
| Наименование документа, per. номер, дата выдачи | Организация, выдавшая документ |
| 1 | 2 |
| | |
Квалификация ключевого персонала:
1. Общее количество сотрудников согласно штатному расписанию: ________ чел.
2. Количество сотрудников, которые будут привлечены для выполнения работ (оказания услуг): _____________________ чел.
Сведения о персонале представляются в текстовой или табличной форме с обязательным указанием следующих данных:
- роль в проекте;
- фамилия, имя, отчетство;
- должность;
- образование (основное, дополнительное, сведения о повышении квалификации);
- специальность и квалификация в соответствии с образованием;
- ученая степень;
- стаж работы (общий, по специальности);
- сведения об участии в аналогичных проектах (наименования работ, услуг, заказчик, период, сроки выполнения).
Примечание: по своему усмотрению участник размещения заказа может предоставить другие сведения (с приложением соответствующих документов), не учтенные в предложенных таблицах. При этом такие сведения должны быть указаны ниже приведенных таблиц либо оформлены в виде приложений к настоящей форме.
Указанные сведения и документы учитываются при оценке заявки на участие в конкурсе по критерию «квалификация участника конкурса».
Руководитель (уполномоченное лицо)
участника размещения заказа _________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Данную форму можно использовать исключительно при проведении конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, проектных, изыскательских и аварийно-спасательных работ, реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских, аудиторских услуг, услуг в области оценочной деятельности, услуг специализированной организации для осуществления функций по размещению заказа, если в конкурсной документации используется такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса.
Приглашение к участию в конкурсе
Настоящим приглашаются к участию в конкурсе, полная информация о котором указана в Информационной карте конкурса, любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.
Заинтересованные лица могут получить комплект настоящей конкурсной документации в электронном виде бесплатно.
На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего конкурса.
Документы могут быть также направлены заинтересованным лицам по почте или с курьером. После поступления соответствующего заявления и внесения платы (если такая плата установлена) документы будут незамедлительно направлены с курьером, но отправитель не берет на себя ответственности за их утерю или вручение с запозданием.
На официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса, будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения или дополнения к конкурсной документации, в случае возникновения таковых.
Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим конкурсную документацию на бумажном носителе.
Участники размещения заказа, получившие комплект конкурсной документации с официального сайта и не направившие заявления на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. Заказчик, уполномоченный орган или специализированная организация не несут обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.
Приложение 2
состоит из ___ страниц
ТАБЛИЦА ЦЕН НА ПОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
(поэтапно)
| № | Наименование этапа | Стоимость | ||
| 1. | | Сумма цифрами и прописью | ||
| 2. и т.д. | | Сумма цифрами и прописью | ||
| | (подпись, печать) | (должность) | ||
Приложение 3
состоит из ___ страниц
Общие сведения об Участнике размещения заказа
Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в конкурсе, должно заполнить данную форму. Все индивидуальные предприниматели представляют сведения о национальной принадлежности (гражданстве).
| 1. | Наименование фирмы | |
| 2. | Адрес головной конторы | |
| 3. | Телефон | Контактное лицо |
| 4. | Факс | Телекс |
| 5. | Место регистрации | Год регистрации |
| 6. | Банковские реквизиты | |
| 7. | Адрес электронной почты | |
| 8. | ИНН | |
(подпись, печать) (должность)Приложение 4
состоит из_____ страниц
Оценочный лист конкурсных предложений
При равенстве голосов преимущество имеет голос председателя Единой комиссии
(название фирмы участника)
| Критерии оценки | Критерии оценки в процентах | Кол-во набранных баллов участниками |
| Цена контракта | 80% | Участник №1 Участник №2 |
| Качество услуг и квалификация участника конкурса | 10% | Участник №1 Участник №2 |
| Срок исполнения контракта | 10% | Участник №1 Участник №2 |
| ИТОГО | 100% | |