Правила проведения торгов в форме открытого конкурса общие положения

Вид материала

Конкурс

Содержание МУП «Водоканал»

Подобный материал:

• Правила проведения торгов в форме открытого конкурса общие положения, 847.22kb.
• Открытый конкурс №16 Москва 2009 извещение о проведении открытого конкурса, 1070.47kb.
• Правила проведения открытого конкурса Общий порядок проведения отбора, 458.33kb.
• Положение о детском театральном фестивале им. Е. А. Евстигнеева Общие положения, 47.69kb.
• Правила проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая, 2951.03kb.
• Решение об отказе от проведения конкурса может быть принято организатором торгов, 313.87kb.
• Порядок проведения торгов, 146kb.
• 1. Общие положения, 287.88kb.
• И. А. Макаров Конкурсная документация для проведения открытого конкурс, 332.01kb.
• Положение об открытом сетевом конкурсе «Педагог-профессия на века» Общие положения, 415.62kb.

Приложение № 5

к конкурсной документации № И-20


Договор подряда


г. Екатеринбург «__» ________ 2011 г.


____________________________________(сокращенное наименование – ____________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, одной стороны, и

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (сокращенное наименование – МУП «Водоканал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ковальчика Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
   
   1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием (далее – задание) Заказчика выполнить работу в рамках реализации Инвестиционной программы (водоснабжение, п. 20) «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства
      (МУП «Водоканал») на 2007-2020 годы» (с изменениями от 17 февраля, 24 ноября 2009 г.,
      22 февраля 2011 г.), предусмотренную п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком работу.
      
   2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:
      

Объект инвестиционной программы: «Строительство насосной станции 3-го подъема
с резервуарами по улице Московской, 232».

Наименование выполняемых работ: «Выполнение работ по Инвестиционной программе (водоснабжение, п. 20): Строительство насосной станции 3-го подъема с резервуарами по улице Московской, 232, в части корректировки проектной и рабочей документации», далее по тексту Договора – Работа.

Количество выполняемых работ и стадии проектирования:

- Проектная документация (стадия П) – корректировка;

- Рабочая документация (стадия – Р) – корректировка;

- Инженерно-геодезические изыскания по трассе проектируемой кабельной линии.

Объем работ:

1. Оформить и согласовать акт выбора трассы кабельной линии для внешнего электроснабжения насосной станции 3-го подъема по ул. Московская, 232.

2. Выполнить инженерно-геодезические изыскания на участке всей трассы кабельной линии (2,1 км).

3. Выполнить корректировку проекта внешнего электроснабжения объекта насосной станции 3-го подъема по ул. Московская, 232 в соответствии с техническими условиями
ОАО «ЕЭСК» № 218-206-135-2009 от 21.10.2009. Объем корректировки ЛЭП 10 кВ – 60%.

Объем корректировки расчетов токов КЗ и релейной защиты в разветвленной электрической сети – 80%.

4. Объем корректировки документации насосной станции:

- Наружные сети водоснабжения – 100%;

- Конструкции железобетонные – 30%;

- Генеральный план – 100%;

- АСУ ТП – 50%;

- Другие разделы – 20%.

Место выполнения работ: г. Екатеринбург, Ленинский район, ул. Московская, 232.

3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора передает Подрядчику следующие данные:
   

- Проектную документацию «Водопроводная насосная станция по ул. Московская, 232
в г. Екатеринбурге»: утверждаемую часть рабочего проекта (шифр документации 912/03), рабочую документацию (шифр документации 912р/04).

- Проектную документацию «Проектирование внешнего электроснабжения насосной станции» (шифр документации 08-2560).

- Комплексные инженерные изыскания на территории насосной станции.

- Отчет по освидетельствованию строительных конструкций насосной станции и резервуаров.

- Технические условия ОАО «ЕЭСК» № 218-206-135-2009 от 21.10.2009.

- Технические условия МУП «Водоканал» № 05-11/33-2149/3-27, 1241 от 01.02.2011.

- Топографические планы М1:500.

4. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и исходных данных для выполнения работ. Результатом работ являются: откорректированная проектная документация, откорректированная рабочая документация, отчет об инженерно-геодезических изысканиях на бумажном носителе, сброшюрованные в количестве четырех экземпляров каждый, а также в электронном виде в количестве одного экземпляра каждый в формате dwg, doc, xls, согласованные с Заказчиком, государственными и муниципальными органами контроля и надзора и с эксплуатирующими организациями и зарегистрированные в Главархитектуре Администрации города Екатеринбурга (далее все вместе – результат работ).
   

Результат работ должен отвечать современному мировому уровню по надежности и качеству, выполнен согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», соответствовать требованиям СНиП, СанПиН, ПУЭ, ПТЭ, ГОСТ, РД, «Типовым требованиям
к проектированию вновь строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов
ОАО «ЕЭСК» и других нормативных документов, действующих на момент окончательной сдачи результата работ Заказчику.

Обязательства Подрядчика считаются выполненными с момента передачи Заказчику согласованного с компетентными государственными и муниципальными органами контроля и надзора и с эксплуатирующими организациями результата работ после регистрации его в Главархитектуре Администрации города Екатеринбурга.

1.5. По настоящему Договору Подрядчик передает Заказчику принадлежащее ему исключительное право на результаты выполненных работ в полном объеме ст. 1285 ГК РФ. В стоимость договора входит вознаграждение Подрядчика за передачу исключительного права.

1.6. Настоящий Договор заключен на основании решения конкурсной комиссии, что подтверждается протоколом № ___ от ____________.

2. Сроки выполнения работ
   
   1. Срок начала работ: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора Сторонами при условии передачи Заказчиком Подрядчику задания и исходных данных.
      
   2. Срок окончания работ: корректировка проектной документации и рабочая документация по первому пусковому комплексу – 2 (два) месяца с момента начала выполнения работ; рабочая документация по второму пусковому комплексу – 4 месяца с момента начала выполнения работ.
      

3. Стоимость работ и порядок расчетов
   
   1. Цена выполняемой Подрядчиком Работы определяется сводным сметным расчетом стоимости строительства, локальными сметными расчетами, представленными Подрядчиком и утвержденными Заказчиком (Приложение № 1), и на момент заключения настоящего Договора составляет ____________ (______________________________) руб., в том числе НДС (18%) в размере ______________ (_____________________________) руб. ___ коп.
      
   2. Окончательная цена работы определяется по фактически выполненным работам и затратам Подрядчика на основании актов приемки выполненных работ и справок об их стоимости.
      
   3. Оплата Работы по настоящему договору Заказчиком производится в течение
      10 (Десяти) банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком Заказчику результата Работы.
      
   4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
      
   5. Во всех случаях расторжения настоящего Договора Подрядчик обязан возвратить перечисленную Заказчиком сумму, превышающую стоимость выполненных работ, на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) дней с момента расторжения настоящего Договора.
      
   6. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанные Сторонами расчетные счета.
      

4. Срок действия договора
   
   1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
      
   2. В случае если Подрядчик не сдаст Заказчику результат работ в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
      
   3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.
      

5. Обязанности сторон
   
   1. Подрядчик обязан:
      

5.1.1. Выполнить работу в соответствии с заданием, исходными данными и настоящим Договором.

5.1.2. Выполнить работу в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», «Типовыми требованиями к проектированию вновь строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов ОАО «ЕЭСК», ТУ № 218-206-135-2009 от 21.10.2009, выданными ОАО «ЕЭСК», ТУ № 05-11/33-2149/3-27, 1241 от 01.02.2011, выданными МУП «Водоканал».

5.1.3. Разделить объект на два пусковых комплекса:

1. Первый пусковой комплекс: строительство резервуаров чистой воды объемом по 10000м³ каждый; два отдельно стоящих фильтра-поглотителя; переустройство инженерных сетей (водоводы диаметром 1000мм , 800мм, 600мм, водосток диаметром 315мм); прокладка кабельной линии электроснабжения; реконструкция РП-610; строительство РП на территории насосной станции.

2. Второй пусковой комплекс: строительство насосной станции, производительностью
90 тыс. куб. м/сут; снос существующей насосной станции и резервуаров (2×4000м³); переустройство сетей водопровода (напорные трубопроводы насосной станции – диаметр 1000 мм, длина 425 м; диаметр 600 мм, длиной 100 м).

Состав объектов и основные технико-экономические показатели: производительность насосной станции – 90 тыс. м³/сут.; резервуары чистой воды емкостью 2 × 10 000 м³; Две кабельные ЛЭП 10 кВ РП-610-РП - новая, протяженностью 2,1 км каждая линия (взамен запроектированной ЛЭП от ПС «Островская» длиной 1,5 км).

5.1.4. Согласовать результат работ с Заказчиком, компетентными государственными и муниципальными органами контроля и надзора и эксплуатирующими организациями в пределах срока выполнения работ (п. 2.2. настоящего Договора).

5.1.5. Сдать Заказчику результат работ после его согласования с компетентными государственными и муниципальными органами контроля и надзора и эксплуатирующими организациями, а также регистрации материалов в Главархитектуре Администрации города Екатеринбурга.

5.1.6. Предусмотреть установку оборудования с наличием сертификата соответствия требованиям нормативных документов, сертификата соответствия системы менеджмента качества производителя требованиям ГОСТ Р ИСО, наличием сервисных центров производителя на территории Уральского Федерального округа, со сроком эксплуатации не менее 10 лет.

5.1.7. Предусмотреть автоматизацию и диспетчеризацию технологических процессов, регулируемый электропривод. Управление процессом должно осуществляться без непосредственного участия персонала из диспетчерского центра.

5.1.8. Согласовать с Заказчиком марки основанного технологического оборудования.

5.1.9. Выполнить сметы на пусконаладочные работы. Определить объем работ по реконструкции РП 610 с Юго-западной РЭС.

5.1.10. Обеспечить соблюдение требований по технике безопасности и охране труда при производстве работ, в соответствии с действующими нормами и правилами.

2. Заказчик обязан:
   

5.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора передать Подрядчику техническое задание, исходные данные (п. 1.3. Договора).

5.2.2. Обеспечить Подрядчику доступ к месту производства работ.

5.2.3. Принять результат Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.4. После окончательной сдачи результата Работы оплатить обусловленную цену в порядке, согласованном в п. 3 настоящего Договора.

5.2.5. Письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках работ в течение одного месяца с момента обнаружения недостатков.

5.3.Подрядчик вправе:

5.3.1. По письменному соглашению с Заказчиком сдать результат Работы досрочно.

5.3.2. Не приступать к выполнению Работы, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует выполнению Работы. При этом Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

5.4.2. Отказаться от Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работы или выполняет ее настолько медленно, что завершение Работы к сроку становится явно невозможным.

5.4.3. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения Договора.

5.4.4. Устранить выявленные недостатки Работы своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением вынужденных расходов на Подрядчика, если Подрядчик не устранит выявленные недостатки самостоятельно в согласованный Сторонами срок или уклонится от согласования данного срока.

5.4.5. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков, если недостатки Работы являются существенными и неустранимыми.

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
   
   1. За просрочку выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от суммы договора однократно и пеню из расчета 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки.
      
   2. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в задании Заказчика и обязательных для сторон настоящего договора строительных нормах и правилах Подрядчик за каждый случай отступления от указанных требований обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10% от суммы договора однократно (неустойка носит штрафной характер).
      
   3. Ответственность Подрядчика за ненадлежащее выполнение работ, являющихся предметом настоящего договора, определяется в соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации.
      
   4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
      
   5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
      
   6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
      

7. Сдача и приемка работ
   
   1. Подрядчик обязан направить Заказчику письменное извещение при завершении работ, а также результат работ, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости работ по форме КС-3.
      
   2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке работ.
      
   3. Приемка работы оформляется двухсторонним Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкой о стоимости работ по форме КС-3, подписываемыми со стороны Подрядчика и со стороны Заказчика.
      
   4. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков, представитель Заказчика возвращает Подрядчику Акт о приемке выполненных работ, в котором указывает конкретные замечания, перечень необходимых доработок и сроков их выполнения.
      
   5. Подрядчик обязан произвести необходимые исправления по замечаниям Заказчика, без их дополнительной оплаты в указанный Заказчиком срок.
      
   6. Приемка работ после устранения замечаний производится в соответствии с порядком, предусмотренным пп. 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. Договора.
      
   7. Работы считаются выполненными Подрядчиком надлежащим образом и сданными Заказчику с момента подписания Акта о приемке выполненных работ двумя сторонами - Заказчиком, Подрядчиком без замечаний.
      
   8. Если представитель одной из сторон неосновательно отказался от подписания Акта о приемке выполненных работ, то акт составляется и подписывается представителем другой стороны, о чем делается отметка в акте.
      
   9. В случае прекращения работ по указанию Заказчика Стороны обязаны в семидневный срок со дня прекращения работ составить двухсторонний акт о выполненной части работы и фактических расходах Подрядчика.
      
   10. Право владения результатами работ переходит к Заказчику с момента подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
       

8. Качество работы
   
   1. Объем предоставления гарантий качества: 100%.
      
   2. Срок предоставления гарантий качества: 3 (Три) года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
      
   3. В случае выявления дефектов в период гарантийного срока на результат работ, данный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.
      
   4. Требования к качеству работ: Результат работ должен отвечать современному мировому уровню по надежности и качеству, Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», соответствовать требованиям СНиП, СанПиН, ПУЭ, ПТЭ, ГОСТ, РД, «Типовым требованиям к проектированию вновь строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов ОАО «ЕЭСК» и других нормативных документов, действующих на момент окончательной сдачи результата работ Заказчику.
      

9. Заключительные положения
   
   1. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
      
   2. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации Стороны, а также при изменении права собственности информируют друг друга в письменном виде.
      
   3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
      

10. Форс-мажор
    
    1. Стороны договора освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
       
    2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств срок выполнения взаимных обязательств продлевается на период времени, в течение которого такие обстоятельств действуют. Если форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать свыше шести месяцев, то каждая из Сторон может отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, при этом ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения возможного ущерба.
       
    3. Сторона имеет право ссылаться на действие непреодолимой силы, если незамедлительно (но не позднее 10 дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств) уведомить другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению договора.
       

11. Реквизиты сторон
    

Подрядчик:	Заказчик:
	МУП «Водоканал»
	Юр. адрес: 620075 г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 43А тел.: 371-50-95; факс: 371-47-05
	Почт. адрес: 620075 г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 32
	ИНН 6608001915 КПП 667001001
	р/с 40702810600010000516
	в ОАО Банк «Екатеринбург»
	к/с 30101810500000000904
	БИК 046577904
_________________________ /____________/	Генеральный директор _________________________ /А.А. Ковальчик /