Министерство образования хабаровского края краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «хабаровский краевой центр внешкольной работы «созвездие»
Вид материала | Документы |
- Министерство образования хабаровского края краевое государственное образовательное, 478.25kb.
- В решении природоохранных задач, способствующих экологическому воспитанию школьников,, 115.44kb.
- План-программа семинара Тема: «Новое содержание и инновационные технологии в преподавании, 70.48kb.
- Курсы повышения квалификации 28 Отдел информационно-библиотечной деятельности, 3248.74kb.
- Руководство и управление, 262kb.
- Образовательная программа дополнительного образования детей отделения «Театральное, 449.25kb.
- Н. В. Несвежева Познавательная активность как основа краеведческой исследовательской, 2588.76kb.
- Бюджет Хабаровского края, предпринимательская деятельность, 158.69kb.
- Козляков Александр Яковлевич председатель жюри конкурс, 31.85kb.
- «Центр развития творчества детей и юношества» Перечень дополнительных образовательных, 311.36kb.
Раздел IV. Проект государственного контракта
Государственный контракт № _________________
на выполнение работ по ремонту трансформаторной подстанции дружины «Созвездие»
г. Хабаровск «___» _________2010 г.
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице генерального директора Волостниковой Аллы Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________________, действующего на основании _________, свидетельства о допуске от _____ № ______ выданным ___________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", законодательства Российской Федерации, Хабаровского края, на основании результатов размещения государственного заказа (протокол от ________2010 № ___) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик выполняет работы по ремонту трансформаторной подстанции дружины «Созвездие» (далее – работы), в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1) и графиком производства работ (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.
1.2. Государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их стоимость в размерах и порядке, установленных настоящим Контрактом.
2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта составляет ___________________________ рублей.
2.2. Цена Контракта включает полный объем работ и материалов, предусмотренных в локальном сметном расчете (Приложение № 1 к настоящему Контракту) на выполнение работ, налоги и все прочие обязательные платежи.
2.3. Источником оплаты является краевой бюджет.
2.4. Цена Контракта остается фиксированной на протяжении всего срока выполнения государственного контракта и изменению не подлежит, за исключением снижения цены Контракта по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
3. Срок и порядок расчетов
3.1 Предоплата не предоставляется, оплата производится по безналичному расчёту по факту выполнения работ в течение 25 банковских дней с момента подписания двухстороннего акта приемки выполненных работ (КС-2) и предоставления Подрядчиком формы КС-3. КС-2 подписывается представителями Подрядчика и Государственного заказчика с расшифровкой подписи. КС-2 также заверяется печатями Подрядчика и Государственного заказчика. В случае если КС-2 подписана не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Подрядчика и Государственного заказчика, акт приемки выполненных работ (КС-2) считается неподписанным, а работы непринятыми.
3.2. Обязанность Государственного заказчика по оплате считается выполненной в момент списания денежных средств с его расчетного счета.
4. Срок, место и условия выполнения работ
4.1. Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ – на следующий рабочий день с момента заключения государственного контракта.
Окончание выполнение работ – в течение ______ дней с момента начала выполнения работ в строгом соответствии с графиком производства работ (Приложение №2 к настоящему контракту). График производства работ составлен из расчета выполнения работ не менее чем: ____ рабочими ежедневно.
4.2. Подрядчик по согласованию с Государственным заказчиком вправе досрочно выполнить работы.
4.3. Условия выполнения работ:
4.3.1. Работы выполняются в строгом соответствии с рабочим проектом трансформаторной подстанции КГОУ ДОД «Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие», который передает Государственный заказчик Подрядчику по акту после подписания государственного контракта в течение 2 рабочих дней.
4.4. Место выполнения работ: Хабаровский край, район им. Лазо, в районе с. Екатеринославка, дружина «Созвездие».
5. Права и обязательства Сторон
5.1. Государственный заказчик обязан:
5.1.1. Передать Подрядчику в течение 2 рабочих дней с момента заключения государственного контракта рабочий проект трансформаторной подстанции КГОУ ДОД «Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» по акту (Приложение № 3 к настоящему Контракту).
5.1.2. Проверять ход выполнения работ по настоящему Контракту на соответствие объемам работ (Приложение № 1 к настоящему контракту) и графику производства работ (Приложение № 2 к настоящему контракту).
5.1.3. Принять выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.1.4. Оплатить принятые работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Принять от Государственного заказчика рабочий проект по акту (Приложение № 3 к настоящему Контракту).
5.2.2. В момент подписания двухстороннего акта приемки выполненных работ (КС-2) вернуть рабочий проект Государственному заказчику. В случае не передачи рабочего проекта Государственному заказчику, акт приемки выполненных работ (КС-2) считается неподписанным, а работы непримятыми.
5.2.3. Выполнить работы в строгом соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 1) и графиком производства работ (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.
5.2.4. Выполнить работы в соответствии с рабочим проектом.
5.2.5. Производить работы в полном соответствии с локальным сметным расчетом, и в соответствии с нормами: СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве»; СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; ПЭУ (7 издание) «Правила устройства электроустановок», утвержденные 06.10.1999 Министерством топлива и энергии Российской Федерации; СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СП 31-110-2003 «проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
5.2.6. Самостоятельно и за свой счет решить вопросы временных зданий и сооружений для рабочих занятых на производстве работ, а также вопросы транспортировки материалов и рабочих к месту производства работ.
5.2.7. Выполнить на стройплощадке противопожарные мероприятия, а также соблюдать правила техники безопасности и иные требования по охране труда при производстве работ. Несет ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений.
5.2.8. Обеспечить охрану ремонтируемого объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и сооружений на строительной площадке до завершения ремонта и приемки Государственным заказчиком готового объекта или работ.
5.2.9. Освободить Государственного заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком.
5.2.10. После завершения работ освободить объект и прилегающую территорию от временных сооружений, коммуникаций, строительной техники, оборудования, строительного мусора.
5.2.11. Подрядчик представляет по запросу Государственного заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.2.12. Не передавать рабочий проект трансформаторной подстанции третьим лицам.
5.3. Государственный заказчик имеет право:
5.3.1. На протяжении выполнения работ проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком и направлять претензии по качеству выполняемых работ. Указанные претензии должны быть рассмотрены Подрядчиком и по ним должен быть дан ответ в течение трех рабочих дней с момента получения претензии.
6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. Подрядчик передает Государственному заказчику за три рабочих дня до окончания выполнения работ два экземпляра исполнительную документацию включающую:
6.1.1. Акты на скрытые работы
6.1.2. Документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе работы.
6.1.3. Акты и справки выполненных работ (ф. КС-2, КС-3).
6.2. Подрядчик письменно подтверждает Государственному заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.
6.3. Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего Контракта передает Государственному заказчику выполненные работы.
6.4. В момент подписания двухстороннего акта приемки выполненных работ (КС-2) рабочий проект возвращается Государственному заказчику.
6.5. В случае, если Подрядчик не возвращает рабочий проект Государственному заказчику, акт приемки выполненных работ (КС-2) не подписывается, а работы не принимаются.
6.6. Акт выполненных работ подписывается Государственным заказчиком в течение 3 рабочих дней после дня предоставления Подрядчиком исполнительной документации.
6.7. Государственный заказчик после окончания работ осуществляет приемку выполненных работ и в случае установления полного соответствия выполненных работ требованиям настоящего Контракта, подписывает двусторонний акт сдачи-приемки выполненных работ (КС-2). КС-2 подписывается представителями Подрядчика и Государственного заказчика с расшифровкой подписи. КС-2 также заверяется печатями Подрядчика и Государственного заказчика. В случае если КС-2 подписана не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Подрядчика и Государственного заказчика, акт приемки выполненных работ (КС-2) считается неподписанным, а работы непринятыми. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
6.8. В случае несоответствия результатов работы условиям настоящего Контракта Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены в течение двух рабочих дней, с момента выявления данного несоответствия.
6.9. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
7. Гарантийные сроки
7.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ в соответствии со ст. 754 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.2. Срок гарантии на выполненные работы, а также на входящие в них инженерные системы, материалы и оборудование устанавливается: ____________________________________.
7.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
7.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика - односторонним.
7.5. Подрядчик обязан устранить все недостатки и дефекты, которые возникнут во время гарантийного срока своими средствами и за свой счет в установленный законодательством срок с заменой неисправного оборудования или переделкой работ на новые, отвечающие требованиям Контракта. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 0,05% от цены Контракта за каждый день неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства.
8.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от его обязательств по настоящему Контракту.
8.4. Неустойка взыскивается путем выставления претензии Государственным заказчиком Подрядчику. Подрядчик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Государственного заказчика.
8.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.
8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.
8.7. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по Контракту произошла вследствие отсутствия вины Государственного заказчика, непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого - либо другого государства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
9.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
9.3. Не уведомление и (или) несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
9.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких- либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
9.5. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех недель, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.
9.6. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона должна направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения.
10.2. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.
11. Особые условия
11.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания обеими Сторонами до полного исполнения ими всех обязательств.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
11.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу.
11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действующим законодательством РФ.
11.5. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложения к настоящему контракту, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:
Приложение №1. Локальный сметный расчет на ___л.
Приложение №2. График производства работ на __ л.
Приложение №3. Акт приёмки-передачи рабочий проект на __ л
- Адреса, реквизиты и подписи сторон
Государственный заказчик: Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» Юридический адрес: 682924, Хабаровский край, р-н им. Лазо, с. Екатеринославка; Почтовый адрес: г. Хабаровск, ул. Репина, д.3; ИНН 2713012098 КПП 271301001 УФК по Хабаровскому краю (КГОУ ДОД «Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» л/с 03222020110) Р/с 402 018 100 000 001 000 01 В ГРКЦ ГУ ЦБ России по Хабаровскому краю г. Хабаровск БИК 040813001 Тел.:(4212) 54 68 13 ________________ А.Е.Волостникова М.П. | Подрядчик _______________/___________________ М.П. |
Приложение №1
к государственному контракту
от _______________2010г.
№ ____________________
Локальный сметный расчет*
Государственный заказчик _____________/А.Е. Волостникова/ М.П. | Подрядчик _______________/_____________________ М.П. |
* Локальный сметный расчет составляется в ценах 3 квартала 2010 года на основании цены контракта.
* Локальный сметный расчет представлен в виде отдельного документа Microsoft Exsel.
Приложение №2
к государственному контракту
от _______________2010г.
№ ____________________
График производства работ*
Государственный заказчик _____________/А.Е. Волостникова/ М.П. | Подрядчик _______________/________________________ М.П. |
* График производства работ составляется на основании срока выполнения работ, указанного в заявке и локального сметного расчета (Приложение № 1 к государственному контракту).
Приложение № 3 к государственному контракту от "__" _______________2010 г. № ______________________
АКТ
Приемки-передачи
Государственный заказчик КГОУ ДОД «Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» «___» _____________ 2010 года передает Подрядчику ______________________________________ комплект рабочего проекта трансформаторной подстанции КГОУ ДОД «Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие», а именно:
- __________________
- __________________
- __________________
При приемке комплекта Подрядчик обязуется не передавать рабочий проект и результат изыскательных работ трансформаторной подстанции третьим лицам и вернуть весь комплект Государственному заказчику по окончании работ.
Государственный заказчик: Подрядчик:
____________________/А.Е. Волостникова _____________/____________