Краевое государственное учреждение «Хабаровское краевое объединение детско-юношеских оздоровительно-образовательных центров»
| Вид материала | Документация об аукционе |
- Н. В. Несвежева Познавательная активность как основа краеведческой исследовательской, 2588.76kb.
- Дополнительная образовательная программа «Историческое краеведение» Срок реализации-2, 293.13kb.
- -, 791.98kb.
- М. Г. Богомякова, 677.77kb.
- Управление алтайского края по образованию и делам молодёжи краевое государственное, 1312.28kb.
- «Профессиональное училище г. Камень-на-Оби», 1601.24kb.
- Краевое государственное казенное учреждение, 25.02kb.
- Год: 2011, 512.27kb.
- «Через гражданское образование – к гуманистическим ценностям», 1448.18kb.
- В. В. Ломоносова Ломоносовские урок, 2512.21kb.
5. Обязанности сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. В соответствии с условиями настоящего контракта поставить товар надлежащего качества Государственному Заказчику в соответствии со Спецификацией (приложение №1);
5.1.2. передать товары Государственному Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта;
5.1.3. поставить товары Государственному Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;
все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет;
5.1.4. подтвердить факт поставки Товара в полном объеме представлением Государственному Заказчику отчетных документов с приложением счетов-фактур;
5.1.5. участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта;
5.1.6. своими силами и за свой счет заменить некачественный Товар в течение трех дней с момента получения претензии, либо в течение пяти банковских дней возвратить стоимость некачественного Товара Государственному Заказчику.
5.2. Государственный Заказчик обязан:
5.2.1. Принять товар и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг, подписать Акт приема-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику.
5.2.2. Заявка выставляется Государственным заказчиком в срок не менее чем за 2 дня до предполагаемой поставки продукции. Заявка подается Поставщику по факсу.
5.2.3. Оплатить поставку товара и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту или других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракте отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.
7.2. В случае просрочки исполнения Государственным Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Государственный Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств, исполнение которых просрочено Поставщиком.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Государственного Заказчика.
7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Поставщик уплачивает неустойку в размере 1,0 % от цены контракта.
7.5. Расторжение государственного допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8. Порядок урегулирования споров
8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в Арбитражном суде.
9. Особые условия
9.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания обеими Сторонами. Срок действия настоящего Контракта устанавливается до момента полного исполнения обязательств Сторонами..
9.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту полностью или частично другому лицу.
9.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано.
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуется действующим законодательством РФ.
9.5. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
К настоящему Контракту прилагаются:
Приложение 1 – Спецификация и сведения о расположении склада Государственного Заказчика.
10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
| Поставщик |
Приложение №1
к государственному контракту
от _____ №___________
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА
| № | Наименование поставляемого товара | Кол-во, кг |
| 1. | Творог | 2 900 |
Место поставки: Хабаровский край, Хабаровский район, центр «Юность» (до продовольственного склада).
| Государственный заказчик __________________________А.В. Долин | Поставщик ___________________/______________/ |
Проект государственного контракта
на поставку продуктов питания для государственных нужд
(лот №4)
| г. Хабаровск | «___»_______2008 г. |
Краевое государственное учреждение «Хабаровское краевое объединение детско-юношеских оздоровительно-образовательных центров», именуемый в дальнейшем Государственный заказчик в лице генерального директора Долина Андрея ВладимировичаПриходько Владимира СергеевичаПри, действующей на основании Устава и Приказа Комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края от 08.06.2007 г. № 01-06/104, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________________________________., действующего на основании _______________________________________________________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Хабаровского края, на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона (протокол открытого аукциона от «___» июня 2008 года. № ________) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик, в соответствии с условиями настоящего Контракта, обязуется осуществить поставку продукции (далее – Товар), указанной в спецификации (приложение №1), Государственному заказчику, а Государственный заказчик в свою очередь обязуется оплатить Поставщику поставляемый Товар в порядке, установленном настоящим контрактом.
1.2. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее - сопутствующие услуги):
1.2.1. доставка, отгрузка товара на склад Государственного Заказчика: каждая партия товара в соответствии со сведениями о расположении складов Государственного Заказчика (приложение №1).
1.2.2. замена некачественного товара: с последующей поставкой, но не более чем в течение 3 (трех) дней с момента поставки указанного товара.
1.3. Поставщик поставляет продукцию согласно поданной Государственным заказчиком заявке.
2. Цена Контракта
2.1. Цена Контракта включает общую стоимость всех товаров и сопутствующих услуг, оплачиваемую Государственным Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров и оказанию сопутствующих услуг.
2.2. Товар оплачивается Государственным Заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения государственного заказа.
2.3. Стоимость упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы включены Поставщиком в цену поставляемого товара.
2.4.Цена контракта: _____________________ (____________) рублей 00 копеек.
2.5. Источником оплаты является бюджет Хабаровского края.
3. Сроки и условия поставки и порядок расчетов
3.1. Оплата Цены Контракта, осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.
3.2. Расчёт по настоящему Контракту производится Государственным заказчиком по факту поставки Поставщиком партии товара, после подписания товарных накладных, подтверждающих получение Товара в течение 15 банковских дней.
3.3. Некачественный и недопоставленный Товар Государственным Заказчиком не оплачивается.
3.4. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в единую заявку, оплата товара производится Государственным Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект. Срок поставки каждой партии товара и ее размер (количество товара в партии) подлежат согласованию между Поставщиком и Государственным Заказчиком в пределах количества, указанного в приложении №1.
3.5. В случае отказа Поставщика от исполнения принятых на себя по настоящему Контракту обязательств по поставке товара и оказании сопутствующих услуг в течение 5 банковских дней со дня направления Государственным Заказчиком соответствующего требования подписывается акт сверки взаиморасчетов с Поставщиком.
3.6. Датой исполнения обязательств считается: поставка всего объема Товара и подписание приемо-сдаточных документов между Государственным Заказчиком и Поставщиком.
3.7. Срок поставки товара: со дня заключения контракта по 30 сентября 2008 г. (включительно).
4. Качество, маркировка, упаковка, комплектность, порядок приемки Товара.
4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать гигиеническим требованиям и сопровождаться документами, удостоверяющими его качество и безопасность.
4.2. Маркировка Товара должна содержать информацию о наименовании и адресе изготовителя продукции. Упаковка должна соответствовать установленным стандартам и обеспечивать, при условии надлежащего обращения с Товаром, сохранность во время его транспортировки и хранения.
4.3. Приемка товаров Государственным Заказчиком производится по товарной накладной. Товарная накладная подписывается Поставщиком и Государственным Заказчиком.
4.4. Моментом исполнения обязательств Поставщиком по поставке товара по настоящему Контракту считается факт передачи товара Государственному Заказчику, что подтверждается товарной накладной (без претензий).
Право собственности на товар переходит к Государственному Заказчику с момента подписания товарной накладной.
Риск гибели товара переходит от Поставщика к Государственному Заказчику в момент перехода права собственности.
4.5. Товар, являющийся предметом настоящего контракта, принимается Государственным Заказчиком по количеству, качеству и ассортименту в следующем порядке:
4.5.1. на складе Государственного Заказчика в порядке и сроки, предусмотренные «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65. № П-6 с изменениями и дополнениями (с изм. от 22.10.1997) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66. № П-7 с дополнениями и изменениями (с изм. от 22.10.1997).
4.5.2. вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Государственным Заказчиком недостачи, несоответствия качества Товара требованиям стандартов или согласованных условий, скрытых недостатков товара (продукции), а также требованиям по ассортименту.
4.5.3. при неявке представителя Поставщика в однодневный срок после получения им извещения о вызове или получения в этот же срок уведомления Поставщика о неявке, Государственный Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в порядке и сроки, предусмотренные инструкциями о порядке приемки продукции и товаров по количеству и качеству (№№ П-6 и П-7), о результатах информирует Поставщика и в трехдневный срок направляет ему документы по приемке.
4.6. При установлении факта поставки Товара не соответствующего качества, Поставщик обязан своими силами и за свой счет заменить Товар в течение 3 (трех) дней с момента получения от Государственного Заказчика претензии, либо возвратить стоимость Товара. В противном случае Государственный Заказчик имеет право отказаться от Товара.
4.7. Товар не соответствующий по качеству условиям настоящего контракта считается не поставленным.
5. Обязанности сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. В соответствии с условиями настоящего контракта поставить товар надлежащего качества Государственному Заказчику в соответствии со Спецификацией (приложение №1);
5.1.2. передать товары Государственному Заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта;
5.1.3. поставить товары Государственному Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;
все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет;
5.1.4. подтвердить факт поставки Товара в полном объеме представлением Государственному Заказчику отчетных документов с приложением счетов-фактур;
5.1.5. участвовать в приемке-передаче товаров в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта;
5.1.6. своими силами и за свой счет заменить некачественный Товар в течение трех дней с момента получения претензии, либо в течение пяти банковских дней возвратить стоимость некачественного Товара Государственному Заказчику.
5.2. Государственный Заказчик обязан:
5.2.1. Принять товар и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара и сопутствующих услуг, подписать Акт приема-передачи товара и передать один экземпляр Поставщику.
5.2.2. Заявка выставляется Государственным заказчиком в срок не менее чем за 2 дня до предполагаемой поставки продукции. Заявка подается Поставщику по факсу.
5.2.3. Оплатить поставку товара и исполнение сопутствующих услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту или других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракте отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.
7.2. В случае просрочки исполнения Государственным Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Государственный Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от общей стоимости товаров и сопутствующих услуг, исполнение обязательств, исполнение которых просрочено Поставщиком.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Государственного Заказчика.
7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Поставщик уплачивает неустойку в размере 1,0 % от цены контракта.
7.5. Расторжение государственного допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.