Генеральная прокуратура российской федерации

Вид материалаДокументы
4. Права и обязанности Сторон
5. Ответственность Сторон
6. Срок действия Контракта
7. Изменение, дополнение и расторжение
8. Условия конфиденциальности
9. Форс-мажорные обстоятельства
10. Другие условия
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Техническое задание
Место расположения объекта
Реконструкцией объекта предусмотреть
Для проведения реконструкции в полном объеме необходимо
1. Требования к проектным решениям
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

4. Права и обязанности Сторон


4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. При завершении выполнения работ принять выполненные Подрядчиком работы.

4.2.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.2.3. Оказать содействие при получении технической и исполнительной документации для выполнения проектно-сметных и строительно-монтажных работ по Объекту.

4.2.4. Передать Подрядчику строительную площадку по акту приема-передачи.


4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту соисполнителей, обладающих средствами и правами, необходимыми для выполнения данных работ, при условии выполнения соисполнителями обязательств, предусмотренных разделом 8 настоящего Контракта. Подрядчик принимает на себя полную ответственность за сроки и качество выполнения работ.

4.3.2. На период договорных обязательств Заказчик предоставляет Подрядчику во временное пользование помещения под производственные, бытовые и складские нужды. Месторасположение предоставляемых помещений определяется исходя из наличия свободных площадей учреждения.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнять работы в объемах, определенных настоящим Контрактом, с надлежащим качеством.

4.4.2. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, в том числе непосредственно связанную с вопросами объемов и качества выполняемых работ.

4.4.3. До начала выполнения работ передать Заказчику надлежащим образом подписанный список рабочих и специалистов Подрядчика (соисполнителей), которые будут выполнять работы, определенные в п. 1.1. Контракта.

4.4.4. В установленный Заказчиком срок исполнять его требования по устранению нарушений, выявленных Заказчиком при выполнении работ.

4.4.5. Выполнить работы в соответствии со сметой, действующими СНиПами, а также иными нормативными актами.

4.4.6. Обеспечить в период выполнения работ проведение необходимых противопожарных мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

4.4.7. Организация ремонтно-строительных работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.

4.4.8. Подрядные организации, выполняющие работы должны обеспечивать объекты всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные календарными планами и графиками выполнения работ.

4.4.9. При организации и проведении строительно-монтажных работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

4.4.10. Подрядчик, привлекая для производства работ субподрядные организации, обязан обеспечить совместно с субподрядчиками разработку и выполнение плана мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы.

4.4.11. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком изыскательских, проектных и строительно-монтажных работ в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

4.4.12. Подрядчик, в период исполнения Контракта обязан обеспечивать высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных с производством работ, привлечения компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и других документов, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.

4.4.13. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ, а также представителей организаций, ведущих: строительный контроль, авторский и технический надзор за проведением работ на Объекте, уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов. Оформить в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ) ордер на производство работ и нести ответственность перед территориальным органом ОАТИ и иными компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

4.4.14. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами; при выполнении работ, Подрядчик должен обладать правами на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области осуществления работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (лицензией ФСБ России), в соответствии с проектом, документацией, техническим заданием, строительными нормами, правилами, стандартами, а также иными нормативными правовыми документами, действующими на территории Российской Федерации.

4.4.15. Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, СНиП, НПБ и т.п.

4.4.16. Подрядчик должен обеспечить привлечение квалифицированного, с опытом работы, инженерно-технического персонала и обученных аттестованных рабочих требуемых специальностей для производства работ.

4.4.17. Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за работы на Объекте.

4.4.18. Подрядчик должен обеспечить на Объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.
      1. Подрядчик обязан:

- обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории;

- проведение экологические мероприятия в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предписаниями надзорных органов, наличие положения по организации;

- осуществить выполнение работы в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

4.4.20. При осуществлении строительства и связанных с ним работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения строительно-монтажных работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

4.4.21. Подрядчик в 10 - дневный срок со дня подписания Акта (разрешения) о вводе в эксплуатацию реконструируемого объекта, обязан вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор.

4.4.22. Порядок (последовательность) выполнения работ (оказания услуг): определяется Графиком выполнения работ, который является неотъемлемой частью Контракта, утвержденным Заказчиком.

4.4.23. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ по Контракту субподрядные организации. При этом, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ субподрядчиками, а также за координацию их деятельности; выполняет в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Контрактом.


5. Ответственность Сторон


5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае невыполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств, если Подрядчик не докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4. Заказчик не несёт ответственность за несвоевременную оплату по настоящему Контракту, связанную с задержкой поступления денежных средств из федерального бюджета.

5.5. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате в связи с уменьшением уполномоченным органом государственной власти средств, выделенных целевым назначением для финансирования Контракта, Стороны должны согласовать новые сроки, а если это необходимо и другие условия Контракта. Подрядчик вправе потребовать от Заказчика только возмещение фактических затрат.


6. Срок действия Контракта


Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по 31.12.2012, в части исполнения финансовых обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.


7. Изменение, дополнение и расторжение

государственного контракта


7.1. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которые оформляются соответствующим Соглашением и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

7.3. В случае расторжения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, Заказчик в установленном порядке направляет сведения о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков.

7.4. При расторжении Контракта Заказчик обязан:

7.4.1. Принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения настоящего Контракта работы надлежащего качества.

7.4.2. Оплатить Подрядчику в течение 10-ти (десяти) банковских дней с момента оформления Акта сдачи-приемки работ фактически выполненные Подрядчиком работы надлежащего качества.


8. Условия конфиденциальности


8.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Контракта конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Контракта, хода его выполнения и полученных результатов.

8.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации несанкционированного использования, распространения или публикации.

8.3. Любой ущерб, вызванный нарушением положений настоящего раздела определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего времени проведения работ по настоящему Контракту, а также после окончания и расторжения настоящего Контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.


9. Форс-мажорные обстоятельства


9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

9.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке их действия Сторона, для которой они наступили, извещает в письменной форме другую Сторону не позднее трех рабочих дней с момента их наступления. Сроки исполнения обязательств переносятся пропорционально действию форс-мажорных обстоятельств, но не более чем на два месяца.

9.3. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

9.4. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более двух месяцев, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт, создав комиссию из представителей Сторон для урегулирования всех споров.


10. Другие условия


  1. Окончательные расчеты производятся в течение 5 рабочих дней после подписания обеими Сторонами Акта (разрешения) на ввод в эксплуатацию объекта.
  2. В случае досрочного выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
  3. Подрядчик гарантирует, что он обладает в полном объеме правами на выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
  4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
  5. В случае не достижения Сторонами взаимоприемлемого решения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
  6. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
  7. Гарантийный срок выполненных работ составляет пять лет со дня подписания Акта (разрешения) о вводе в эксплуатацию завершенного реконструкцией Объекта, в целом по Объекту.
  8. Все изменения и приложения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом являются его неотъемлемой частью.
  9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
  10. При изменении своих банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней известить об этом Заказчика.
  11. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Техническое задание (Приложение № 1);

- График выполнения работ (Приложение № 2).

- Смета (Приложение № 3).

  1. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон



Заказчик:

Генеральная прокуратура

Российской Федерации



Подрядчик:


Юридический адрес:

125993, ГСП-3, г.Москва,

ул.Б. Дмитровка, д. 15А.

Банковские реквизиты:

ИНН 7710146102

КПП 771001001

р/с 40105810700000010079 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москвы

БИК 044583001

ОКПО 00035335






Начальник Главного управления обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры





_____________________Г.Б. Лопатин










«___»____________2011 г.

«___»____________2011 г.



М.П.



М.П.







Приложение № 1

к государственному контракту

от «__» _______ 2011 г. № ____________




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


На выполнение работ по разработке проектной документации, рабочей документации и реконструкции объекта «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации «Электроника» категории 3 звезды на 333 номера в Хостинском районе».


Место расположения объекта: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, Новороссийское шоссе, 5.


Стадия проектирования: «проектная документация», «рабочая документация»

Начало строительства: 2011г.

Окончание строительства: 2012г.

Финансирование: Федеральный бюджет

Заказчик: «Генеральная прокуратура Российской Федерации»


Основанием для составления данного документа является: Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007г. № 991 «О Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта».


Объём бюджетных ассигнований на проведение реконструкции объекта составит 1 428 038 800,0 (один миллиард четыреста двадцать восемь миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей, в том числе строительный контроль, осуществляемый заказчиком, в сумме 14 953 900,0 (четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей.

Бюджетные инвестиции будут осуществляться по годам реализации инвестиционного проекта:

2011 год – 949 802 600,0 (девятьсот сорок девять миллионов восемьсот две тысячи шестьсот) рублей, в том числе - проектные и изыскательские работы – 49 802 600,0 (сорок девять миллионов восемьсот две тысячи шестьсот) рублей; строительный контроль – 9 946 000,0 (девять миллионов девятьсот сорок шесть тысяч) рублей:

2012 год – 478 236 200,0 (четыреста семьдесят восемь миллионов двести тридцать шесть тысяч двести) рублей, в том числе строительный контроль – 5 007 900,0 (пять миллионов семь тысяч девятьсот) рублей.

Сведения об объекте:


ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации «Электроника» представляет собой комплекс, располагающий двумя спальными корпусами, медицинским отделением, водолечебницей, столовой, рестораном, библиотекой, киноконцертным залом, парикмахерской, магазином, сауной с бильярдом, летним кафе, собственным пляжем с аэрарием, спортивно-оздоровительным комплексом.

Корпус «Высотный» - 22-ти этажное здание, общей площадью 12075 м2, включает
248 номеров, ресторан на 150 посадочных мест и столовую на 350 посадочных мест.

Корпус «Каскадный» - 6-и этажное здание, общей площадью (с галереями, балконами
и террасами) 3 689,7 м2 (с учетом последующей реконструкции 7851,7 м2), включает
85 номеров.

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21.07.1997 №116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» санаторий «Электроника» является технически сложным производственным объектом.

Санаторий «Электроника» расположен в парковой приморской зоне со сложным рельефом и экзотической растительностью, имеющей целебное и эстетическое значение.

Основу парка здравницы заложил знаменитый ботаник, создатель Батумского ботанического сада академик Краснов А.Н.

Реконструкцией объекта предусмотреть:
  • Повышение категории комплекса до уровня 3 звезды в соответствии с «Системой классификации гостиниц и других средств размещения»;
  • Для обеспечения комфортного спуска к морю и пляжам от «Высотного» корпуса предусмотреть строительство стационарно установленной канатной дороги, или фуникулера, или перехода по эстакаде с монтажом вертикального пассажирского транспортного оборудования (определить по результатам инженерных изысканий);
  • Благоустройство территории санатория.

Для проведения реконструкции в полном объеме необходимо:
  • Разработать проектную документацию на реконструкцию объекта,
    получить положительное заключение государственной экспертизы и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта. Срок выполнения 1 сентября 2011 года;
  • На основании утвержденной проектной документации разработать рабочую документацию;
  • По рабочей документации выполнить реконструкцию корпусов «Высотный», «Каскадный», спуск к морю и выполнить благоустройство территории санатория.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ


1. В корпусах «Высотный» и «Каскадный» осуществить перепланировку помещений
с целью обновления лечебно-оздоровительной базы и повышения категории комплекса
до уровня 3 звезды в соответствии с «Системой классификации гостиниц и других средств размещения».

2. Выполнить замену лифтового оборудования:

- лифта для обслуживающего персонала;

- 2х лифтов пищеблока;

- 2х гостевых лифтов с увеличением хода до отметки « - 2,00» этаж;

- предусмотреть замену подъемника в пищеблоке.

3. По результатам обследования существующих конструкций, проектом предусмотреть устройство наружного грузопассажирского лифта для обслуживания отдыхающих
в корпусе «Высотный».

4. По результатам обследования существующих конструкций разработать проект входной группы и надстройки из легких светопропускающих конструкций над кинозалом.

5. Выполнить реконструкцию помещений ресторана и столовой в соответствии
с действующими нормами для предприятий общественного питания с частичной заменой технологического оборудования.

6. На 2-м и 3-м этажах «Каскадного» корпуса (лечебное отделение) разместить массажные кабинеты, солярий, кабинеты термотерапии, криотерапии, фитотерапии, оксигенотерапии, гинеколога, барокамеры, лаборатории, кабинет лечебной физкультуры, душевые с раздевальными.

7. Проектом предусмотреть реконструкцию кислородной станции для лечебного отделения «Каскадного» корпуса.

8. По результатам обследования существующих конструкций, проектом предусмотреть надстройку помещений «Каскадного» корпуса (5-й ярус) для размещения детской комнаты и 2-х учебных классов.

9. Реконструкцию корпусов произвести с учетом потребностей маломобильных групп граждан и инвалидов. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» в соответствии с постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г.
и СНиП 35-01-2001; СП35-101-2001.

10. Предусмотреть отделку фасадов зданий корпусов в соответствии с действующими требованиями строительных норм и правил и с использованием современных отделочных материалов.

11. Проектом предусмотреть реконструкцию детской игровой площадки, реконструкцию с устройством навесов спортивных площадок (теннисный корт, волейбольная площадка), реконструкцию лестниц для спуска к морю, подземного перехода к морю под железной дорогой, реконструкцию аэрария пляжной зоны, туалетов и душевых на пляжах, существующих подпорных стен, гостевой автостоянки, здания проходной.

12. Проектом предусмотреть противооползневые мероприятия, а также мероприятия по стабилизации грунтов на территории санатория и ликвидации последствий оползневых явлений.

13. Предусмотреть восстановление асфальтобетонного покрытия дорог, проездов
и стоянок на территории комплекса.

14. Разработать проекты благоустройства пляжа и территории санатория.

15. Для обеспечения комфортного спуска к морю и пляжам предусмотреть строительство стационарно установленной канатной дороги, или фуникулера, или перехода по эстакаде с монтажом вертикального пассажирского транспортного оборудования (определить по результатам инженерных изысканий).

16. Проектом предусмотреть строительство открытого бассейна в комплексе с кафе, прачечной и химчисткой. Выполнить корректировку проекта крытого бассейна
и завершить строительство.

17. Разработать мероприятия по приведению несущей способности конструкций
и элементов зданий в соответствие действующим строительным нормам и правилам.

18. Во всех зданиях предусмотреть реконструкцию внутренних инженерных сетей.

19. Разработать проект на строительство и монтаж резервной газовой генераторной станции, так как мощности существующей трансформаторной подстанции (разрешенная мощность 762 кВт) не позволяют работать в нормальном рабочем режиме современным инженерным системам объекта и в соответствии с «Системой классификации гостиниц
и других средств размещения». Мощность уточнить проектом.

20. Проектом предусмотреть реконструкцию существующих пожарных резервуаров.

21. Предусмотреть восстановление почвенно-растительного слоя, газонов и цветников после проведения строительных работ.

22. Выполнить изыскательские работы в объеме достаточном для проектирования
и строительства объекта.

Со сводкой затрат на выполнение проектно-изыскательских работ можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 15 А. Телефон 692-53-20.

Для разработки раздела проекта «Схема планировочной организации земельного участка», а также для обоснования планировочной организации и инженерной защите земельного участка необходимо предусмотреть выполнение работ:

- обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений;

- создание опорных геодезических сетей;

- геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами;

- создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 – 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений;

- трассирование линейных объектов;

- инженерно-гидрографические работы;

- специальные геодезические и топографические работы при строительстве
и реконструкции зданий и сооружений.

Для разработки проекта необходимо предусмотреть применение (с анализом и доказательством) наилучших доступных российских технологий, уровень воздействия которых на окружающую среду не выше зарубежных аналогов, в том числе представленных в справочнике BREF.

23. Сопровождение экспертизы проекта.

24. Линейные инженерные объекты (необходимость и объем работ определить проектом и по результатам обследования):

А) Наружные тепловые сети - реконструкция сетей к корпусам.

Б) Наружные сети канализации - реконструкция сетей к корпусам. Устройство технической канализации с бассейнов.

В) Наружные сети водопровода - реконструкция сетей к корпусам. Организация поливочного водопровода. Подключение фонтанов, киосков с водоснабжением.

Г) Наружные сети электроснабжения. Реконструкция сети наружного электроосвещения. Подсветка фасадов. Подключение малых форм, фонтанов, киосков и т.п.

Д) Установки подготовки хозяйственно-питьевого водоснабжения.