Инструкция участникам размещения заказа 3 общие положения 3

Вид материалаИнструкция

Содержание


ПРОЕКТ КОНТРАКТА на поставку товаров
1. Предмет контракта
2. Цена контракта
3. Порядок поставки товара
5. Ответственность сторон
6. Порядок урегулирования споров
7. Срок действия контракта
8 Заключительные положения
9.. Юридические адреса, реквизиты сторон, подписи сторон
Календарный план
Подобный материал:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44





ПРОЕКТ КОНТРАКТА на поставку товаров



г.Владимир ______________2011г.


Государственное учреждение культуры Владимирской области «Владимирская областная юношеская библиотека», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Золина Николая Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице _________________________________, действующий на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с протоколом Открытого аукциона в электронной форме от __________ 2011 года № __________, ст.ст.763-768 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить книжную продукцию (Приложение №3 (спецификация) для комплектования библиотечного фонда государственного учреждения культуры Владимирской области «Владимирская областная юношеская библиотека», а Заказчик обеспечивает ее оплату..

1.2.Срок поставки товара определяются в соответствии с протоколом Открытого аукциона в электронной форме от __________ 2011 года № _______ (Приложение №1) в течение месяца с момента заключения Контракта и согласованным сторонами календарным планом поставки товара (Приложение №2), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3. Настоящий Контракт, заключенный по результатам Открытого аукциона в электронной форме для нужд Владимирской области, является основанием для финансирования оплаты за поставленный товар.

1.4. Место поставки: 600028, город Владимир, проспект Строителей, дом №23, государственное учреждение культуры Владимирской области «Владимирская областная юношеская библиотека».


2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта устанавливается в соответствии с протоколом Открытого аукциона в электронной форме от __________ 2011 года № ________ (Приложение № 1), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта и составляет ________________________ рублей.

Цена включает в себя цену поставляемого товара с учетом всех затрат, предусмотренных условиями проведения Открытого аукциона в электронной форме.

2.2. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение действия настоящего Контракта.


3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика в установленные настоящим Контрактом сроки, транспортом Поставщика по адресу: 600028, город Владимир, проспект Строителей, дом №23.

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания акта приема-передачи поставленного товара, а в случае отсутствия такого акта – с момента фактического получения Заказчиком товара, который подтверждается товарно-транспортными документами.

3.3. Товар, не соответствующий требованиям, а также некомплектный товар считается недопоставленным.

3.4. В случае недопоставки, поставки некачественного товара (типографский брак, брак упаковки, приведший к порче товара и т.п.) или поставка в ассортименте, отличной от накладной, Поставщик обязуется исправить недостатки за свой счет в течение 30 (тридцати) календарных дней.

3.5. Замена экземпляра (экземпляров) книжной продукции с недостатками, в т.ч. полиграфическим браком или потерявшего товарный вид при транспортировке, должна произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предъявления соответствующего требования к Поставщику.

3.6. Поставщик обязуется предоставить качество товара сроком на один год в 100% объеме в соответствии с СанПиН 1.2.1253, СанПиН 2.4.7 – 960-00.


4. Порядок расчетов

4.1. С момента принятия Заказчиком Товара Поставщик выставляет счет об оплате фактически поставленного товара, с учетом суммы провозной платы, НДС и др. налогов.

4.2. Расчет осуществляется платежным поручением Заказчика или иным способом, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик обязан обеспечить оплату за поставленный Товар в течение ________________ дней с момента получения счета Поставщика.


5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.3. За недопоставку или просрочку поставки Товара по настоящему контракту Поставщик выплачивает Заказчику пени в размере 1 (одного) % от суммы задолженности (стоимости непоставленного товара) за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Поставщик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика

5.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
  • безвозмездного устранения недостатков Товара в 10-дневный срок;
  • возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

5.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе по своему выбору:

• потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим настоящему контракту в 10-дневный;

5.6. В случае ненадлежащего качества части Товаров, Заказчик вправе осуществить в отношении этой части Товаров права, предусмотренные пп. 5.4. и 5.5. настоящего контракта.

5.7. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям, установленным законодательством для определения качества Товара или настоящим контрактом.

5.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства оплаты товара в срок, установленный п. 4.3. настоящего контракта, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты пени, установленный настоящим пунктом контракта, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.


6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. Настоящий онтракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола и (или) разногласий.

6.2. В случае, если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.


7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания.

7.2. Срок действия настоящего Контракта – с момента заключения Контракта до _______2011г.

7.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности по исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.


8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в письменной виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

8.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.5. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.


9.. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПОДПИСИ СТОРОН


Заказчик: государственное учреждение культуры Владимирской области «Владимирская областная юношеская библиотека»

600028, город Владимир, проспект Строителей, дом №23

ИНН/КПП 33020171101/332701001, л/с 03282001040, р/с4020181030000000001.

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области, г. Владимир, БИК 041708001


Подрядчик:

Полное наименование организации

Юридический и почтовый адреса

Тел.: (_____) __________________

ИНН – __________ КПП – ____________

Р/счет _______________________ Банк__________

БИК _____________________________






Подписи сторон.


Заказчик ___________________ / Н.Г.Золин / М.П.


Поставщик _________________ / ________________ / М.П.


Приложение № 2

к Контракту

от «____» _________ 2011 года №____


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на поставку книжной продукции для комплектования библиотечного фонда

государственного учреждения культуры Владимирской области

«Владимирская областная юношеская библиотека»



№ п/п

Наименование товара

Сроки поставки (начало – окончание)

Стоимость товара (тыс.руб.)

1.

Книжная продукция 1800 наименований и 3662 экз.

В течение месяца с момента заключения контракта






ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

Директор государственного учреждения

культуры Владимирской области

«Владимирская областная юношеская

библиотека»

_____________________Н.Г.Золин __________________ (_____________)


М.П. М.П.