Начальник Управления по образованию Заместитель Руководителя Администрации Наро-Фоминского Администрации Наро-Фоминского муниципального района муниципального района- председатель Комитета

Вид материалаДокументы

Содержание


Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная д. 9-а
2. Права и обязанности сторон
2.2. Заказчик обязан
2.2. Подрядчик имеет право
2.3. Подрядчик обязан
3. Порядок сдачи и приемки работ
4. Стоимость работ, порядок расчетов
5. Обеспечение исполнения контракта
6. Ответственность сторон
8. Срок действия настоящего Контракта и порядок внесения в него изменений и дополнений
9. Прочие условия
10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6
Глава IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА


на выполнение работ по капитальному ремонту

кровли и цоколя здания МОУ Наро-Фоминская СОШ № 5, расположенного по адресу:

Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная д. 9-а


г.Наро-Фоминск "___" ______ 2011 г.


Комитет градостроительства Администрации Наро-Фоминского муниципального района, в лице Заместителя Руководителя Администрации Наро-Фоминского муниципального района-Председателя Комитета градостроительства Казачкова Михаила Евгеньевича, действующего на основании Положения о Комитете, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, в лице__________________________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем “Стороны”, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании протокола _________________ от ___________ 2011 г., заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет настоящего Контракта

1.1. Предметом настоящего контракта является: выполнение работ по капитальному ремонту кровли и цоколя здания МОУ Наро-Фоминская СОШ № 5, расположенного по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная д. 9-а

1.2. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы в срок:
  • начало работ - «___» _________2011 года;
  • окончание работ - « 09» августа 2011 г включительно.
  • сдача выполненных работ 10 августа 2011 года.

Подрядчик обязан приступить к ремонту объекта с даты заключения Контракта, но не позднее 3-х рабочих дней после заключения Контракта.

1.3. Работы проводятся в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, ТУ, другими нормативными документами в области архитектурной и строительной деятельности.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс ремонтных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.5. Выполняя настоящий Контракт, Стороны должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Московской области.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Поручать Подрядчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, осуществлять выполнение работ на Объекте.

2.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, соответствия их требованиям, установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме.

2.1.3. При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.1.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

2.1.5. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принимать результат выполненных Подрядчиком работ, подписывать и передавать Подрядчику Акт о приемке выполненных работ, либо представлять мотивированный отказ.

2.2.2. Осуществлять финансирование выполненных работ за счет средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района в объеме, предусмотренном в разделе 4 данного Контракта.

2.2.3. Назначать комиссию по приемке объекта в эксплуатацию.

2.2.4. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в целях исполнения условий настоящего Контракта

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Сдать выполненные работы досрочно.

2.2.2. Получать от Заказчика все необходимые разъяснения, консультации и т.д. по вопросам исполнения настоящего муниципального контракта.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. До начала проведения работ представить Заказчику на согласование и утверждение:

- сводный сметный расчет - составленный (пересчитанный) с учетом затрат на свою (предложенную) цену исполнения Контракта, на основании локальной сметы Заказчика, прилагаемой в составе документации об открытом аукционе в электронной форме (Гл. II «Техническое задание»), с применением сборников ТЕР для Московской области.

- план-график производства работ на срок проведения ремонта;

2.3.2. Качественно выполнить все работы по ремонту Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, техническим заданием, сметой, СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ.

2.3.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта за свой счет.

2.3.4. Вывезти с территории Объекта, принадлежащее ему оборудование, инструменты, инвентарь, в двухдневный срок, после подписания итогового Акта приемки выполненных работ.

2.3.5. Обеспечить сохранность имущества Заказчика в ходе проведения ремонтных работ;

2.3.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии;

2.3.7. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ и иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.3.8. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими план-графика производства работ.

2.3.9. Нести ответственность за случайное уничтожение или повреждение Объекта до даты подписания Акта выполненных работ.

2.3.10. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств представить все необходимые документы и информацию по ремонтным работам.

2.3.11.Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту квалифицированным персоналом, прошедшим аттестацию, необходимую на данный вид работ.

2.3.12. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта.

2.3.13. Обеспечить своевременное, эффективное и целевое использование бюджетных средств, перечисленных Муниципальным Заказчиком по настоящему контракту.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. При завершении выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику три экземпляра подписанного Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных настоящем контрактом.

-формы КС-2, КС-3;

-акты на скрытые работы (при условии наличия скрытых работ) и сертификаты (паспорта) качества, сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты и т.д.в 3-х экземплярах с реестром, подписанные представителем Заказчика и эксплуатирующей организацией.

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов (материалов), предусмотренных настоящем контрактом, обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком и соответствующим Получателем акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ.

3.3. В случае несоответствия выполненных работ условиям технического задания Стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им акта сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик обязан произвести работы по устранению недостатков без дополнительной оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4. Стоимость работ, порядок расчетов

4.1.Оплата за выполненные работы производится из средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района в течение 15 банковских дней, после подписания акта сдачи – приемки выполненных работ, исполнительной документации, которые предоставляются Подрядчиком Заказчику.

Подрядчик обязуется предоставить Заказчику: акт сдачи приемки работ, формы КС-2, КС-3, счет, счет – фактуру, исполнительные документы предусмотренные настоящим контрактом.

4.2. Стоимость работ составляет – ______(_________________________________) рублей, в том числе НДС – 18%, является неизменной и корректировке не подлежит.

4.3. Аванс по настоящему контракту не предусмотрен.

4.4. Цена Контракта включает в себя стоимость выполнения работ и материалов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением настоящего Контракта, в том числе уборка объекта и вывоз мусора.

4.5. Датой выполнения работ считается дата подписания акта сдачи – приемки работ и Акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонтом объекта.

5. Обеспечение исполнения контракта

5.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Исполнитель по настоящему Контракту представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме ________________________________(безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) на сумму _________________(_____________) рублей.

5.2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога должны быть перечислены на счет, реквизиты которого указаны в Информационной карте аукциона в электронной форме;

5.3. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты), либо копией такого платежного поручения (квитанции), с выпиской банка о списании денежных средств с расчетного счета участника аукциона, с которым заключается контракт;

5.4. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в Информационной карте аукциона в электронной форме до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается непредоставленным;

5.5 Денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту (что подтверждается подписанными актами выполненных работ), в течение 10 дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика; денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

5.6.. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в п. 5.1. настоящего контракта.

6. Ответственность сторон

6.1. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, стороны несут ответственность на условиях и порядке, установленных действующим Законодательством РФ.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4.Подрядчик перечисляет на расчетный счет Заказчика неустойку (штраф/пени) за нарушения обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту в следующих случаях:

- если работы начаты несвоевременно, что влияет на срок завершения работ – штраф в размере 3 % от стоимости Контракта;

- при невыполнении обязательства по устранению недостатков выполненных работ, в сроки, установленные в п. 3.3. настоящего Контракта, штраф – в размере 3% от стоимости Контракта;

- нарушения срока окончания работ, установленного п.1.2. настоящего Контракта - неустойка из расчета 3% от стоимости Контракта, указанной в п. 4.2. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

6.5.При невыполнении обязательств по настоящему Контракту кроме уплаты штрафа и/или неустойки Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

6.6.Оплата неустойки, пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, повлекших неисполнение или частичное исполнение обязательств по Контракту. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна известить другую сторону в течение 3-х дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы и представить доказательства их наличия и продолжительности.

6.8. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения условий Контракта.

6.9. В случае возникновения споров, Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем ведения переговоров.

6.10. В случае если спорный вопрос не был решен путем ведения переговоров между Сторонами настоящего Контракта, Стороны имеют право обратиться в арбитражный суд Московской области в соответствии с действующим гражданским законодательством в установленном порядке.

6.11.Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за причиненный ущерб, возникший в период производства работ по настоящему Контракту.

7. Гарантии

7.1.Подрядчик гарантирует, что он обладает действующими лицензиями и разрешениями, необходимыми для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.2. В случае обнаружения Заказчиком ненадлежащего качества выполненных работ на объекте составляется акт, фиксирующий выявленное несоответствие качества.

Для участия в составлении акта, фиксирующего нарушения качества, согласования порядка и сроков устранения возникших претензий, Подрядчик обязан командировать своего представителя, не позднее 3 рабочих дней со дня получения извещения Заказчика.

7.3. При отказе Подрядчика от составления и подписания акта несоответствия качества выполненных работ, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7.4 Гарантийный срок эксплуатации объекта – 3 года, с даты подписания сторонами акта о приемке объекта.

7.5. Подрядчик гарантирует Заказчику освобождение от любой ответственности и уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, несчастным случаям, в том числе и со смертельным исходом в процессе производства работ Подрядчиком по настоящему Контракту.

8. Срок действия настоящего Контракта и порядок внесения в него изменений и дополнений

8.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2011г

8.2. Настоящий Контракт, может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по решению суда, в соответствии с гражданским законодательством.

8.3.Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта, допущенных в период срока его действия.

8.4. В настоящий Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, оформленные в форме дополнительного соглашения, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта и подлежат регистрации в установленном порядке.

8.5. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов одной из Сторон, последняя письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого изменения.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Права, обязанности и ответственность Сторон в части, не урегулированные настоящим Контрактом, определяются действующим гражданским законодательством.


10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.

Заказчик:

Комитет градостроительства Администрации Наро-Фоминского муниципального района

Юр.адрес: 143300, Московская область, г.Наро-Фоминск, пл. Свободы д.8

Факт. адрес: 143300, Московская область, г.Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д.5

ИНН 5030058046 КПП 503001001

УФК по Московской области (Отделение по Наро-Фоминскому муниципальному району УФК по Московской области) (Комитет градостроительства Администрации Наро-Фоминского муниципального района л/с 03483015770)

б/с 4020481000000002219 в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044583001,

ОКАТО 4623850100 ОКПО 99 213869

тел.: 8 (49634) 3-98-88; 8 (49634) 3-95-52

Заместитель Руководителя Администрации

Наро-Фоминского муниципального района-

Председатель Комитета градостроительства


_____________ М.Е.Казачков


мп

« » ___________ 2011года


Подрядчик:

(указываются реквизиты организации в соответствии с действующим законодательством)

________________________________________________

_

_______________________________________________


Должность __________________ (______________________)


М.П. «________»___________________2011г