Е. М. Колесникова «18» октября 2010г

Вид материала

Документы

Содержание 1. Предмет государственного контракта. 2. Цена государственного контракта и порядок расчетов. 3. Ответственность сторон. 4.Условия поставки. 5. Сроки исполнения обязательств. 6. Права и обязанности сторон 6.2. Заказчик обязан 6.3. Заказчик имеет право 7. Качество, комплектность товара. 8. Порядок приемки товара. 9. Ответственность сторон 10. Действие непреодолимой силы. 11. Срок действия контракта. 12. Порядок изменения и расторжения контракта. 13. Разрешение споров. 14. Заключительные положения. 15. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. Инн/кпп 6163020780/616301001

Подобный материал:

• 21 октября 2010г., 10: 00–18: 00; 22 октября 2010г., 10: 00–13:, 121.93kb.
• 30 сентября 2 октября 2010г, 148kb.
• 1. официальные документы постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября, 1648.3kb.
• Приморской Автомобильной Федерации 10 декабря 2010г программа, 247.98kb.
• Единый отраслевой стандарт закупок госкорпорации «росатом», 2451.8kb.
• Колесникова Минск Новое знание 2002 250 с. Экономическое образование Статистика;[Текст], 48.59kb.
• Федосова Ирина Николаевна п. г т. Алексеевское 2010-2011 учебный год пояснительная, 248.13kb.
• Приказ № от «28» 08 2010г. 2010г. 2010г. Рабочая программа По истории 11 класса Рагимовой, 332.86kb.
• Автономной Республики Крым 2; Республиканский комитет Автономной Республики Крым, 82.73kb.
• Курс с 11. 01. 2010г по 24. 01. 2010г каникулы с 25. 01. 2010г по 31. 01. 2010г, 88.42kb.

11.2. Проект государственного контракта


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___


г. Ростов-на-Дону «___»__________ 2010 г.


ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека», именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик» (Заказчик), в лице директора Колесниковой Евгении Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ______________ определенное по результатам котировки, проведенной в электронной системе «Рефери» ( протокол № _______/ПОКот от ________2010г.), в лице ______________________________________, именуемой в дальнейшем Поставщик, действующей на основании Устава, с другой стороны ( далее именуемые – Стороны), заключили настоящий Государственный контракт (контракт) о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА.


1.1. Предметом настоящего государственного контракта является приобретение книг для формирования библиотечного фонда в 2010г. – произведения художественной литературы (именуемые далее товар), в ассортименте, количестве, комплектности издания, по наименованиям произведений, по цене, по качественным характеристикам согласно спецификации (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) по адресу Заказчика, указанному в разделе 15 настоящего контракта в сроки, предусмотренные контрактом, а Заказчик оплатить товар на условиях, в порядке, в форме, размере, предусмотренном настоящим контрактом, и осуществить приемку товара в порядке и на условиях настоящего контракта.


2. ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.


2.1. Цена настоящего контракта составляет ____________ (_________________________) рублей ____ коп, в том числе НДС ( или без НДС.)

Цена за единицу товара по настоящему контракту включает в себя стоимость товара, налоги, упаковку товара в тару, стоимость тары, транспортные (почтовые) расходы по доставке, погрузке, разгрузке товара по адресу Заказчика, указанному в разделе 15 настоящего контракта и доставке, разгрузке на склад Заказчика.

2.2. Цена контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит до полного исполнения обязательств сторонами. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара.

2.3. Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком по настоящему контракту за счет средств областного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных областным законом «Об областном бюджете на 2010 год» от 07.12.2009г. № 333-ЗС.

2.4.Заказчик производит оплату по настоящему контракту по факту поставки и передачи товара Заказчику согласно спецификации (приложение№1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) и выполнения Поставщиком всех условий настоящего контракта, а так же представления документов, предусмотренных настоящим контрактом Заказчику и подписания акта приема-передачи товара согласно спецификации (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) Поставщиком и Заказчиком (без претензии Заказчика) в срок до 25 ( двадцать пятого) декабря 2010г.

2.5. Датой исполнения обязательств Заказчиком по оплате по настоящему контракту считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.


3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.


3.1. Если поставщик нарушит сроки поставки по настоящему контракту, то Заказчик имеет право отказаться от приемки и оплаты товара, поставленного с нарушением сроков.

3.2.Ответственность и обязанность по обеспечению сохранности товара, поставленного с нарушением сроков, а также обязанность по предоставлению помещений для хранения товара, по возврату товара лежит на Поставщике, в том числе и все расходы по погрузке, разгрузке и транспортировке товара (при возврате Поставщику), в случае, если Заказчик отказался от приемки товара поставленного с нарушением сроков (не подписал накладные, акт сдачи-приемки).


4.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ.


4.1. Поставщик осуществляет поставку товара согласно спецификации (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) с даты подписания контракта и до 29 (двадцать девятого) ноября 2010 года.

4.2. Сопроводительные документы Заказчик подписывает в течение 7-и суток после проверки товара на соответствие требований, указанных в настоящем контракте.

4.3. Поставщик обязан поставить и передать товар Заказчику по адресу, указанному в разделе 13 настоящего контракта, согласно спецификации (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта), осуществить его разгрузку и доставку на склад (помещение), указанное Заказчиком.

Товар должен быть новым, не принадлежать третьим лицам и быть свободным от чьих-либо залоговых обязательств и иных прав третьих лиц со всей документацией, предусмотренной настоящим контрактом и соответствовать спецификации ( приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).

4.4. Обязательства по поставке товара согласно условиям настоящего контракта считаются выполненными Поставщиком в полном объеме после приемки товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, наименованию, авторам, цене и подписания Заказчиком и Поставщиком накладных, акта приема-сдачи товара в объеме согласно спецификации (приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) и передачи документов, указанных в п. 4.6. настоящего контракта (без претензий).

Передача документов указывается в акте приема- сдачи товара или составляется отдельный акт с отражением перечня передаваемых документов и подписывается сторонами контракта.

4.5. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам.

4.6. Поставщик одновременно с поставкой товара обязан:

а) предоставить накладную;

б) предоставить счет- фактуру;

в) предоставить счет на оплату товара.


5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.


5.1. Поставка осуществляется в рабочие дни Заказчика с 10:00 до 17:00 по московскому времени.

5.2. Срок поставки товара с даты подписания настоящего контракта и не позднее даты 29 (двадцать девятого) ноября 2010 года в соответствии со спецификацией (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).

5.3. Поставщик не имеет право осуществлять поставку некомплектного, некачественного и иного не соответствия спецификации (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) товара.

Ответственность за сохранность, возврат некомплектного, некачественного и иного не соответствия спецификации ( приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) товара лежит на Поставщике, в том числе и ответственность за все имущественные и финансовые издержки, которые могут возникнут в связи с поставкой товара не соответствующего спецификации (приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) и требованиям, предъявляемым к товару в соответствии с условиями настоящего контракта у Заказчика.


6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.


6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Поставить и передать Заказчику товар в ассортименте, количестве, комплектности, по наименованию, авторам, по цене, по качественным характеристикам согласно спецификации (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) в сроки предусмотренные настоящим контрактом.

Поставить и передать товар Заказчику по адресу указанному в р. 15 настоящего контракта и осуществить собственными силами и средствами разгрузку и доставку товара на склад ( помещение) Заказчика.

6.1.2. Обеспечить и передать Заказчику документы, указанные в пункте 4.6. настоящего контракта.

6.1.3. Устранить все недостатки (по качеству, комплектности, наименованию, авторам, документам), произвести замену товара, восполнить недостачу товара, доукомплектовать товар в сроки, указанные в акте сдачи - приемки товара

Замена товара, имеющего недостатки, восполнение некомплектности, недостачи осуществляется за счет средств и силами Поставщика.

При возврате товара, имеющего недостатки, не соответствующего спецификации (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) Заказчика, Поставщик возмещает Заказчику затраты (транспортные и иные расходы) связанные с возвратом товара.

6.1.4. Передать товар и документы Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта, спецификацией (приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта).

6.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные п.6.1. контракта, а так же закрепленных в других разделах настоящего контракта.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Осуществить расчеты с Поставщиком в порядке и на условиях, размере, предусмотренном настоящим контрактом.

6.2.2. Принять совместно с Поставщиком товар (по качеству, количеству, комплектности, наименованию авторам), документы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом или написать мотивированный отказ от приемки товара, документов полностью или частично.

6.2.3. Контролировать исполнение Поставщиком условий настоящего контракта.

6.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные п.6.2. контракта, а так же указанных в других разделах настоящего контракта.

6.2.5. Контролировать целевое использование бюджетных средств.

6.2.6. Выступать истцом в Арбитражном суде РО по вопросам, связанным с настоящим контрактом;

6.3. Заказчик имеет право:

6.3.1. Отказаться от приемки и оплаты товара, поставленного позже 29 (двадцать девятого) ноября 2010 г.

6.3.2. Расторгнуть настоящий контракт по соглашению Сторон или по решению суда Ростовской области по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.


7. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.


7.1. Поставщик обязан поставить товар, соответствующий требованиям, указанным в спецификации (приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) и требованиям, предъявляемым к данному виду товара в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Количество, комплектность, ассортимент товара (в т.ч. наименование произведений, изданий, авторов), передаваемого Заказчику, должны соответствовать спецификации (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) и товарораспорядительным документам. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

7.3. Печать текста должна быть осуществлена только на бумаге, предназначенной для печати книжных изданий длительного срока службы. Заглавие изданий в товарных накладных и счет –фактурах печатается в алфавитном порядке.

7.4. В случае обнаружения недостатков товара иного несоответствия качественным характеристикам товара Поставщик обязуется за счет своих средств и сил произвести замену товара Заказчику в сроки, определенные Заказчиком (в претензии или в требовании, оформленные в письменной форме).

В случае , если Поставщик не обеспечил своими силами и средствами замену товара в сроки, предусмотренные претензией , то Заказчик имеет право возвратить товар Поставщику при этом Поставщик обязан возместить Заказчику денежные средства по транспортировке, упаковке, погрузке, разгрузке и иные расходы по возврату товара Поставщику на основании сметы и счета на оплату Заказчика в течении 3-х рабочих дней с момента получения ( сметы, счета на оплату и претензии).

7.5. Качество поставляемого товара должно соответствовать ОСТ 29.2-91 «Издания книжные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ОСТ 29.124-94 «Издания книжные. Общие технические условия» - (издания для взрослых), ОСТ 29.12-98 «Альбомы. Издательско-полиграфическое оформление. Общие технические условия».


8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА.


8.1 Приемка товара от Поставщика по качеству, комплектности, количеству, ассортименту ( в т.ч. наименованию произведений, изданий, авторам), цене осуществляется по факту поставки всего объема товара согласно спецификации (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) Заказчиком на складе или в месте ( помещении), определенном Заказчиком.

8.2. Сдача- приемка товара осуществляется только в рабочие дни Заказчика.

8.3. При обнаружении в ходе сдачи - приемки товара недостатков, недостачи, некомплектности и иных несоответствий товара спецификации (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) иным требованиям контракта Сторонами составляется 2-х. сторонний акт с отражением установленных недостатков, недостачи, некомплектности и иного.

В случае отказа Поставщика от подписания акта Заказчик имеют право самостоятельно составить двухсторонний акт и подписать такой акт.

Двухсторонний акт, подписанный Заказчиком, является доказательством фактов недостатков, недостачи, некомплектности и иных нарушений, несоответствий спецификации (приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) и является основанием Поставщику для замены товара в связи с обнаруженными недостатками, восполнения недостачи, некомплектности, пересортицы и выполнения иных действий, указанных в акте.

Претензия и акт о недостатке, недостачи, некомплектности и иных несоответствий товара направляется Поставщику в течение 2-х рабочих дней после составления акта.

8.4. Поставщик обязан в течение 2-х рабочих дней с момента получения претензии и акта в сроки, указанные в акте и претензии, произвести замену товара, восполнить недостачу, выполнить иное указанное в акте. Все расходы (упаковка, погрузка, разгрузка, транспортировка) и иные расходы по замене, восполнению недостачи, некомплектности производятся за счет Поставщика его силами и средствами.


9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.


9.1. Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- замены товара имеющего недостатки, некомплектного или иное несоответствия качественным характеристикам, а так же требованиям предусмотренным спецификацией ( приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта);

- отказаться от товара, имеющего недостатки, некомплектного или иного несоответствия качественным характеристикам, а так же требованиям предусмотренным спецификацией

( приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта) и не оплачивать указанный товар. При этом Поставщик не освобождается от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

9.2. За поставку товара имеющего недостатки, некомплектного или иного несоответствия качественным характеристикам, а так же требованиям предусмотренным спецификацией (приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта), товара без документов (или ненадлежащее оформленных документов) Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку ( штраф) в размере 1 % от цены контракта.

9.3. За недопоставку или нарушение сроков поставки товара, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку (пеню) в размере 2 % от цены контракта за каждый день просрочки.

9.4. Начисление неустойки, пени, штрафа осуществляется за каждое нарушение в отдельности. Выплата неустойки, пени, штрафа или возмещение убытков за неисполнение или ненадлежащее исполнение одного или нескольких обязательств по контракту не исключает права на взыскание неустойки (штрафа, пени) или возмещения убытков при неисполнении контракта Поставщиком в целом.

9.5. Применение неустойки, пени, штрафа не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему контракту.

9.6. Государственный заказчик за нарушение сроков оплаты за исключением случаев, указанных в п.7.7. настоящего Государственного контракта обязан уплатить Исполнителю неустойку (пеню) в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (согласно ст.9 п.11 Закона 94-ФЗ от 21.07.2005) от стоимости Государственного контракта за каждый день просрочки до момента фактической оплаты по настоящему Государственному контракту.

9.7. Государственный заказчик не несет ответственности и не уплачивает штрафные санкции за несвоевременную оплату по настоящему Государственному контракту связанную с несвоевременным поступлением бюджетных ассигнований на счет Государственного заказчика или в связи с изменением лимитов финансирования.

9.8. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


10. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.


10.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 2 месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут сторонами путем направления уведомления другой стороне и подписания соглашения о расторжении контракта


11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.


11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2010г. Срок окончания действия контракта не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств по исполнению условий настоящего контракта.


12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.


12.1. Изменение и расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон, заключивших настоящий контракт, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.

12.2. Изменения и дополнения настоящего контракта совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подлежат подписанию Сторонами.


13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.


13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, предъявления претензий, которые рассматриваются Стороной в течение 10 дней с момента их получения, (за исключением случаев сокращенного срока рассмотрения претензий, указанных в настоящем контракте)

При не достижении согласия или не получения ответа в установленный срок — в судебном порядке.

13.2. Все споры по настоящему контракту рассматриваются в Арбитражном суде Ростовской области.


14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.


14.1. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской федерации.

14.3. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.


15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Государственный заказчик Поставщик

ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека» 344049, г.Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 175 А ИНН/КПП 6163020780/616301001 ОГРН: 1026103164207 УФК по Ростовской области (5823, ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека»), Р/сч. 40201810800000000017, БИК - 046015001, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, Л/сч. 03582002380 Директор ГУК РО «Донская государственная публичная библиотека» _______________________Колесникова Е.М. Директор ___________________________________Е. М. Колесникова МП