«Централизованная библиотечная система»
| Вид материала | Документация об аукционе |
- Централизованная библиотечная система, 136.85kb.
- «централизованная библиотечная система города калуги», 1900.27kb.
- Кузьмичева Лариса Алексеевна директор муниципального учреждения «Централизованная библиотечная, 1780.62kb.
- О работе с юношеством в мук «Централизованная библиотечная система» администрации города, 881.62kb.
- Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок по запросу котировок цен (только, 3981.18kb.
- Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок по запросу котировок цен (только, 9313.88kb.
- Решение по утверждению итогов по государственным закупкам методом ценовых предложений, 391.01kb.
- Техническое задание по закупке и поставке книгопечатной продукции для мук «Межпоселенческая, 1455.55kb.
- Государственное учреждение культуры города москвы «централизованная библиотечная система, 1533.37kb.
- Государственное учреждение культуры города москвы «централизованная библиотечная система, 2067.79kb.
Форма проекта муниципального контракта в отношении лотов №№ 1,2,3,4,5,6.
Муниципальный контракт
на поставку товаров №___________
г. Липецк 2008 г.
От имени города Липецка в целях обеспечения муниципальных нужд города муниципальный заказчик - МУ «Централизованная библиотечная система» г. Липецка, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Якимович Виктории Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,_______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с условиями размещения заказа (извещение № ______________.) и заявки, признанной победившей, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. Поставщик обязуется поставить печатные издания для МУ «Централизованная библиотечная система» г. Липецка, именуемые далее товаром (Приложение № 1), а Заказчик обязуется оплатить поставленный и принятый им товар в количестве указанные в спецификации (Приложение 1), которое является неотъемлемой частью контракта.
1.2. Наименование, количество, качество, цена товаров, а также срок поставки определяются спецификацией (заказом).
2. Условия поставки.
2.1. Поставщик за свой счет осуществляет доставку товаров на склад Заказчика указанный по настоящему контракту. Поставщик обеспечивает разгрузку товаров на складе Заказчика.
2.2 Доставка печатных изданий осуществляется своевременно и в полном объеме к месту нахождения структурного подразделения.
2.3 Доставка печатных изданий осуществляется в безопасной упаковке, сохраняющей товарный вид изданий и качество полиграфического исполнения.
2.4 Печатные издания, ненадлежащего качества, поступившие Заказчику, подлежат замене за счет поставщика.
2.5. Датой поставки товаров считается дата их доставки на склад Заказчика (подписания акта о выполненных услугах).
2.6. Право собственности на товары, а также риск утраты и повреждения переходят к Заказчику с момента доставки товаров на склад Заказчика и подписания акта приема–передачи или накладной.
2.7. Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется Закачиком в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР №№ П-6, П-7, с учетом условий настоящего контракта.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Доставлять печатные издания к месту нахождения структурного подразделения. Список прилагается (Приложение №1).
3.1.2. В случае поставки бракованных изданий, не соответствующих товарной накладной,
поставщик обязан заменить их в течение 10 календарных дней с момента предъявления
претензии.
- Поставщик обязан возместить Заказчику стоимость издания или заменить его
аналогичным (по согласованию с Заказчиком) в случае закрытия какого-либо печатного
издания, оплаченного Заказчиком.
3.2. Заказчик обязуется:
- оплатить поставляемый товар в порядке и на условиях настоящего контракта;
- консультировать Поставщика по вопросам выполнения настоящего контракта;
- осуществить приемку товара в соответствии с условиями настоящего контракта.
3.3. По факту поставки оформляется двусторонний акт приема-сдачи товара, который подписывается Заказчиком или уполномоченным им лицом и Поставщиком и скрепляется печатями.
3.4. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в настоящем контракте, считается непоставленным.
4. Цена и порядок расчетов.
4.1. Цена поставляемых товаров должна соответствовать цене Поставщика, указанной в спецификации, и не должна меняться в течение согласованного сторонами срока поставки,
Стоимость контракта составляет :______________руб.
(_______________________________________________________.).
4.2. Указанная в п.4.1. цена включает в себя транспортные расходы по доставке товаров на склад Заказчика, а также разгрузку товаров на складе Заказчика, иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего контракта.
4.3. Оплата поставляемой продукции: будет производится после подписания сторонами акта приема-передачи. Отсрочка платежа 10 дней.
При осуществлении оплаты Заказчик в платежном поручении обязан указать номер и дату счета(платежного требования), номер и дату настоящего контракта, номер спецификации(заказа), а также наименование оплачиваемых товаров.
5. Качество товаров.
5.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемых им товаров требованиям нормативно-технической документации в соответствии с которой он производился.
5.2. Претензии, вытекающие из поставки товаров ненадлежащего качества, предъявляются Заказчиком не позднее одного месяца, а при скрытых недостатках товаров не позднее пяти месяцев со дня поступления товаров на склад Заказчика. В случае подтверждения поставки товаров ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 10 календарных дней заменить их на качественные товары или произвести взаиморасчет. Если на товары установлен гарантийный срок, претензии, вытекающие из поставки товаров ненадлежащего качества, предъявляются Заказчиком в пределах этого срока.
5.3. Продукция не соответствующая требованиям, указанным в настоящем контракте, а также некомплектная считается не поставленной.
6. Сдача-приемка товаров.
6.1. При приеме товаров Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, согласованной спецификации.
6.2. По окончании сдачи-приемки товаров Заказчик составляет акт приемки товаров или подписывает товарно-транспортные документы (или накладные ф. №15) Поставщика. Подписание Заказчиком акта или товарно-транспортных документов (или накладных ф. №15) Поставщика означает проведение проверки в полном объеме.
7. Ответственность Сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
7.2. В случае нарушения Поставщиком существенных условий настоящего контракта Заказчиком прекращает финансирование контракта и требует возврата ранее перечисленных средств в неисполненной части.
7.3. В случае поставки товаров ненадлежащего качества Заказчиком вправе предъявить Поставщику одно из следующих требований:
- Соразмерного уменьшения покупной цены;
- Безвозмездного устранения недостатков товаров в разумный срок;
- Возмещение своих расходов на устранение недостатков товаров.
7.4. В случае, если товар ненадлежащего качества не заменен в срок, указанный в п.5.2., или Стороны не пришли к соглашению по п.7.3., Заказчик вправе отказаться от оплаты товаров, признанных сторонами ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм с предоставлением Поставщику некачественных товаров.
7.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товаров, предусмотренных муниципальным контрактом, Поставщик, по требованию Заказчика (его представителя), уплачивает Заказчику (его представителю) неустойку за каждый день просрочки исполнения муниципального контракта, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства, либо соответствующим образом уменьшает подлежащую уплате Поставщику за поставленный товар сумму. Размер начисляемой ежедневно неустойки устанавливается как 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начисления неустойки, умноженных на начальную (максимальную) цену контракта (лота), установленную в документации размещения заказа.
7.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Случаи освобождения от ответственности (ФОРС-МАЖОР).
8.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло вследствие стихийных явлений природы и запретительных мер государственных органов, наступивших после заключения настоящего Контракта и препятствующих его полному или частичному исполнению. Надлежащим подтверждением наличия таких обстоятельств является акт Торгово-промышленной палаты.
8.2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего Контракта, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении действия этого обстоятельства. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме случаев, когда само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
8.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1., при условии надлежащего поведения, описанного в п. 9.2., продлевает срок исполнения обязательств по Контракту на период, продолжительность которого соответствует продолжительности действия наступившего обстоятельства, не обязывая сторону, потерпевшую от обстоятельства, возместить убытки.
9. Порядок рассмотрения споров.
9.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим контрактом, если они не урегулированы в ходе переговоров Сторон, подлежат рассмотрению арбитражным судом Липецкой области.
9.2. До обращения с иском в арбитражный суд сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой стороне, на которую последняя обязана ответить в 30-дневный срок с момента получения претензии.
10. Прочие условия.
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Срок действия настоящего муниципального контракта до ______________2008г.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
10.3. Основания расторжения и прекращения действия настоящего контракта определяются в соответствии с действующим законодательством.
10.4. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах – по одному экземпляру для каждой Стороны.
10.5. Права требования по настоящему контракту могут быть переданы третьим лицам одной Стороной только с письменного согласия других Сторон.
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон.
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
| ИНН | 48223015031 | | |
| КПП | 482601001 | | |
| Полное наименование | МУ «ЦБС» г. Липецка | | |
| Краткое наименование | | | |
| Государство | Россия | | |
| Почтовый индекс | 398059 | | |
| Населенный пункт | г. Липецк | | |
| Адрес в населенном пункте | Ул. Космонавтов,15/3 | | |
| Контактный телефон и Ф.И.О (отв. исполнителя) | 35-35-48 | | |
| Номер расчетного счета | 40116810100000000004 | | |
| Наименование банка | ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области г. Липецка | | |
| БИК | 044206001 | | |
| Номер корсчета | | | |
Заказчик Поставщик
Руководитель Руководитель
М.П.______________ М.П.______________
Приложение № 1
Спецификация к муниципальному контракту на поставку товаров №____________ от ____________________
| № | НАЗВАНИЕ | АВТОР | ЦЕНА | КОЛ-ВО | Сумма |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
Заказчик Поставщик
Руководитель Руководитель
М.П.______________ М.П.______________
Приложение № 7
Договор поставки товара
г. Липецк «____»___________20__ г.
________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________ действующего(щий) на основании ______________________________________________________ с одной стороны, и __________________________________________________________________, являющийся представителем муниципального заказчика, именуемое(ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________________________ , действующего на основании _______________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с условиями размещения заказа (извещение №______ от _________________), и муниципального контракта между Поставщиком и муниципальным заказчиком заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставить товарно-материальные ценности (услуги), в дальнейшем именуемые «товар» Покупателю, в соответствии с согласованной(ыми) Сторонами спецификацией(ями) (Приложение № 1) и описанием (Приложение № 2), являющейся(имися) неотъемлемой частью договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар. Поставщик обязуется после установки и монтажа товаров обучить с помощью квалифицированных инструкторов персонал Покупателя работе с данными товарами, а также проводить техническое обслуживание товара в течение гарантийного срока. Условия исполнения настоящего договора соответствуют предложенным Поставщиком условиям его исполнения в заявке на участие в размещении заказа и торгах.
1.2. Наименование, ориентировочное количество, качество, цена товаров, а также место и примерный срок поставки определяются спецификацией. Поставка должна осуществляться по конкретным заявкам Покупателя. В процессе исполнения договора происходит постепенная выборка всего количества товара, причем к окончанию срока действия договора всё количество товара может быть так и не выбрано. До начала производства поставок Поставщик обязан получить от Покупателя подтверждение наличия финансирования закупки согласно графику финансирования, а Покупатель в случае изменения графика финансирования (отсрочки поступления денежных средств) обязан известить Поставщика об этом. В случае отсутствия финансирования закупки поставка товара Поставщиком не производится. В случае, если Поставщик произвел доставку Покупателю не заказанного товара (по количеству, по качеству, по номенклатуре) Покупатель не обязан принимать товар, а если товар принят - не обязан производить его оплату, штрафные санкции за несвоевременную оплату при этом не начисляются, право собственности на товар не переходит. Покупатель при этом не вправе вскрывать упаковку товара (использовать товар для собственных нужд) без письменного разрешения Поставщика. В случае, если принятый таким образом товар хранится у Покупателя более недели и в этот срок невывезен Поставщиком, Покупатель вправе установить плату за хранение на своем складе товара, принадлежащего Поставщику. В случае, если в срок более шести месяцев доставленный Поставщиком на склад Покупателя без подтверждения финансирования закупки товар остается невостребованным Покупателем по причине отсутствия финансирования, не вывезен Поставщиком, а также Поставщик не производит установленную Покупателем оплату за хранение товара, товар переходит в собственность Покупателя без произведения оплаты стоимости товара.
1.3. Поставщик согласен с тем, что в случае изменения потребности Покупателя в товаре, Покупатель вправе в ходе исполнения договора изменить не более чем на десять процентов предусмотренное договором количество товаров, подлежащее поставке. Об изменении потребности Покупатель сообщает Поставщику в пятидневный срок со дня выявления такой потребности, при этом сделка об уменьшении (увеличении) количества товара оформляется в виде дополнительных соглашений к настоящему договору и муниципальному контракту, на основании которого он заключен. Указанные дополнительные соглашения не изменяют условий настоящего договора и муниципального контракта за исключением их суммы, количества подлежащего поставке товара и срока поставки дополнительного его количества (в случае увеличения количества товара). Проекты дополнительных соглашений составляются Поставщиком с согласованием срока поставки с Покупателем и предоставляются Покупателю и муниципальному заказчику:
- не позднее поставки первой партии дополнительного количества товара в случае увеличения количества товара;
- не позднее десяти рабочих дней со дня уведомления об уменьшении потребности в товаре.
2. Условия поставки.
2.1. Поставка осуществляется по условиям DDP правил Инкотермс редакции 2000 г. Поставщик за свой счет осуществляет доставку товаров на склад Покупателя по адресу ________________
__________________________________________________________________________________. Покупатель на своем складе обеспечивает разгрузку товаров. Поставщик самостоятельно и за свой счет получает, если потребуется, импортные лицензии или иные официальные разрешения, необходимые для ввоза товара.
2.2. Перевозка товара, требующего особых условий и тары, должна производиться соответствующим образом, в т.ч. продуктов питания - транспортом, имеющим санитарно-гигиенические паспорта, хлебобулочных изделий специально оборудованным транспортом, замороженных и скоропортящихся продуктов - авторефрижератором при установленных температурных режимах, инсулинов, вакцин и других иммунобиологических препаратов - в термоконтейнере (авторефрижераторе) с термоиндикатором при температуре от 00С до +80С. В случае выявления несоблюдения условий транспортировки, нарушения целостности упаковки, пересортицы и недостачи экспедитор (водитель) Поставщика подписывает соответствующий акт.
2.3. Товары поставляются Покупателю в сроки, указанные в спецификации с учетом п. 1.2. Поставка товара осуществляется только в рабочие дни в рабочее время Покупателя, если иное им письменно не согласовано.
2.4. Днем поставки товаров считается день приемки всего предусмотренного договором (если предусмотрен график поставок - то отдельных партий) товара Покупателем и завершения его проверки по количеству, комплектности и качеству, монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения персонала Покупателя (подписания акта-приема передачи). Поставщик при передаче товара Покупателю также производит передачу всех необходимых для нормального использования товара документов на русском языке (сертификаты качества, инструкции по применению, монтажу, обслуживанию, эксплуатации, паспорта качества, паспорта транспортных средств, справки-счета, транзитные документы, паспорта регистрации, лицензионные права, документы о таможенной очистке товара, сертификаты происхождения, гарантийные талоны, сервисные книжки, сведения о сертифицированных сервисных центрах, конструкторскую и проектную документацию, чертежи, схемы электрические, акты и протоколы исследований и испытаний, санитарно-эпидемиологические заключения, ветеринарное свидетельство, другие оговоренные в документации размещения заказа документы и сведения) а также сопроводительные документы о номенклатуре и количестве. Поставка товара без документов, подтверждающих качество товара не допускается. Товар должен быть маркирован согласно действующей нормативной документации, маркировка выполнена на русском языке.
2.5. Право собственности на товары, а также риск утраты и повреждения переходят к Покупателю с момента подписания акта приема–передачи или накладной, за исключением случая доставки товара на склад Покупателя без подтверждения финансирования.
2.6. Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора.
2.7. В случае не предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры, накладной, предусмотренных п. 2.4 документов, или предоставления их оформленными ненадлежащим образом, Покупатель отказывается от приема товара в собственность, но может принять их на ответственное хранение (при наличии возможностей), о чем незамедлительно извещает Поставщика (письмо, электронная почта, телефон, факсимильное сообщение, телеграмма). Поставщик в недельный срок после получения извещения обязан передать недостающие документы или устранить выявленные недостатки.
2.8. В случае неустранения Поставщиком недостатков как указано в п. 2.7. товар считается непоставленным, и подлежит возврату Поставщику, при этом Покупатель не оплачивает товар и вправе установить плату за хранение товара в порядке, аналогичном порядку, указанному в п. 1.2., а в случае неоплаты хранения и невостребованности товара Поставщиком в срок более трех месяцев товар подлежит утилизации (реализации) с отнесением расходов и доходов от утилизации (реализации) на счет Поставщика.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Поставщик обязан не менее чем за сутки до даты поставки товаров уведомить об этом Покупателя факсимильной или компьютерной связью. Уведомление должно содержать:
- номер настоящего договора и муниципального контракта;
- наименование транспортного средства;
- наименования товаров;
- объем отгруженных товаров (количество, комплектность);
- дату и ориентировочное время прибытия товаров на склад Покупателя.
3.2. Периодичность поставок, а также количество и ассортимент поставляемых партий товаров определяются в соответствии с согласованной спецификацией. Покупатель вправе отказать в приемке товара в случае отличия его наименования от указанного в спецификации (синонимическая замена), несвоевременной поставки, срока годности (гарантии) менее установленного условиями договора или муниципального контракта, некачественности (низшего качества по сравнению с условиями контракта) товара, несоблюдении условий хранения и перевозки, непредоставления документов и сведений, указанных в п. 2.3. настоящего договора и муниципального контракта.
3.3. Покупатель обязан принять поставленные в соответствии с настоящим договором товары и оплатить их.
4. Цена и порядок расчетов.
4.1. Цена поставляемых товаров должна соответствовать цене Поставщика, указанной в спецификации, и не должна меняться (цена твердая), ориентировочная цена договора составляет: ______________________________________ (цифрами и прописью).
4.2. Указанная в п. 4.1. цена включает в себя НДС, транспортные расходы по доставке товаров на склад Покупателя, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего договора. Расчеты между Сторонами производятся безналичным путем. Все расходы по банковским операциям, осуществляемым Поставщиком, несет Поставщик, а по банковским операциям, осуществляемым Покупателем, несет Покупатель.
4.3. Покупатель производит оплату поставляемых ему товаров путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после поставки товаров на склад Покупателя и подписания акта приемки-передачи. Отсрочка платежа 10 банковских дней после поставки товара и выставления счета на оплату (до 20 числа месяца, следующего за месяцем поставки товара). Если счет на оплату товаров выставлен Поставщиком позже дня поставки товаров на склад Покупателя, срок для оплаты товаров исчисляется со дня выставления счета (платежного требования). Датой оплаты товара считается дата предоставления Покупателем платежного поручения в обслуживающее финансово-кредитное учреждение. Покупатель в платежном поручении указывает номер и дату счета (платежного требования), номер и дату муниципального контракта, номер спецификации (заказа), а также наименования оплачиваемых товаров.
4.4. Стороны ежемесячно составляют акт сверки взаимных расчетов по настоящему договору. Покупатель не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, составляет акт сверки расчетов, который предоставляется Поставщику, Поставщик в десятидневный срок подписывает акт сверки и один экземпляр возвращает Покупателю.
5. Качество товаров.
5.1. Качество товара отечественного и импортного производства, его упаковка и маркировка должны соответствовать государственным и отраслевым стандартам, техническим условиям, иным действующим на момент поставки нормативным документам (фармакопейные статьи, временные фармакопейные статьи, нормативные документы изготовителей, нормативные документы Минздравсоцразвития РФ, регламентирующие технологию изготовления, контроль качества, соблюдение санитарного режима и хранения лекарственных форм и т.д.). Качество товара подтверждается сертификатами соответствия установленного образца, выданного компетентными организациями, аккредитованными на данный вид деятельности, на каждую серию поставляемого товара, которые представляются при поставке товара. Сертификат соответствия должен быть оформлен с соблюдением Правил сертификации, утвержденных Постановлением Госстандарта России от 24.05.2002 г. № 36, зарегистрирован в Едином реестре учета на базе ОГУ «Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств» Липецкой области. По запросу Покупателя Поставщик в пятидневный срок предоставляет паспорт на товар предприятия-изготовителя. При поставке лекарственных препаратов «ангро» Поставщик предоставляет паспорт товара предприятия-изготовителя, подтверждающий происхождение товара. Срок действия сертификата на поставляемый товар не должен быть менее срока годности товара.
5.2. Претензии, вытекающие из поставки товаров ненадлежащего качества, предъявляются Покупателем не позднее одного месяца, а при скрытых недостатках товаров не позднее пяти месяцев со дня поступления товаров на склад Покупателя. В случае подтверждения поставки товаров ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 календарных дней заменить их на качественные товары или произвести взаиморасчет с учетом п. 7.1. Если на товары изготовителем или Поставщиком установлен гарантийный срок, претензии, вытекающие из поставки товаров ненадлежащего качества, предъявляются Покупателем в пределах этого срока. Гарантийное обслуживание товара осуществляется в соответствии с условиями предприятия-изготовителя (с выездом на место установки оборудования в течении 24 часов с момента поступления заявки. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Покупателю предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта).
5.3. Продукция, не соответствующая требованиям, указанным в настоящем договоре, а также некомплектная продукция считается непоставленной. Поставщик отвечает за качество поставленного товара в течение всего срока годности (при условии соблюдения Покупателем условий хранения товара).
5.4. Покупатель имеет право провести дополнительную экспертизу качества товара. В случае выявления при этом некачественности товара, расходы по проведению экспертизы, произведенные Покупателем, подлежат возмещению Поставщиком в срок не более десяти банковских дней.
6. Сдача-приемка товаров.
6.1. При приеме товаров Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, согласованной спецификации.
6.2. При обнаружении в течение десяти рабочих дней с момента поставки товаров несоответствия количества полученных товаров, которое не могло быть выявлено в процессе приемки товаров, Покупатель осуществляет вызов представителя Поставщика и составляет комиссионный акт о приемке товаров по количеству. В случае подтверждения несоответствия количества поставленных товаров Поставщик восполняет недопоставленное количество товаров в течение десяти рабочих дней с момента утверждения акта о приемке товаров.
6.3. По окончании сдачи-приемки товаров Покупатель составляет акт приемки товаров или подписывает товарно-транспортные документы Поставщика. Подписание Покупателем акта приемки товара или товарно-транспортных документов Поставщика означает проведение приемопередаточной проверки (с учетом п. 5.2. и п. 6.2.).
6.4. Приемка товара по количеству и качеству может производиться Покупателем в одностороннем порядке без вызова и участия Поставщика. Поставщик вправе принимать участие в приемке товара, о чем заблаговременно (за один день до осуществления доставки) в письменном виде извещает Покупателя. В случае получения такого извещения Покупатель обязан обеспечить пропуск представителя Поставщика к месту (местам) приемки товара по количеству и качеству.
7. Ответственность Сторон.
7.1. В случае поставки товаров ненадлежащего качества Покупатель вправе предъявить Поставщику одно из следующих требований по своему усмотрению:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товаров в разумный срок (п. 5.2.);
- возмещение своих расходов на устранение недостатков товаров;
- расторжения контракта и возврата товара Поставщику.
7.2. В случае если товар ненадлежащего качества не заменен в срок, указанный в п. 5.2., или Стороны не пришли к соглашению по п. 7.1., Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров, признанных Сторонами ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм с предоставлением Поставщику некачественных товаров на складе Покупателя.
7.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товаров, предусмотренных договором, Поставщик, по требованию Покупателя (муниципального заказчика), уплачивает Покупателю (муниципальному заказчику) неустойку за каждый день просрочки исполнения договора, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором (муниципальным контрактом) срока исполнения обязательства, либо соответствующим образом уменьшает подлежащую уплате Поставщику за поставленный товар сумму. Размер начисляемой ежедневно неустойки устанавливается как три трехсотых ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начисления неустойки, умноженных на начальную (максимальную) цену контракта (лота), установленную в документации размещения заказа.
В случае невозможности своевременной поставки Поставщик не менее чем за десять дней до наступления даты поставки согласно спецификации договора обязан письменно известить об этом Покупателя и муниципального заказчика и согласовать с ними дальнейшие действия. Такое извещение необходимо Покупателю и муниципальному заказчику для своевременного принятия мер по обеспечению срочной поставки товара для неотложных нужд. При этом Покупатель и муниципальный заказчик могут потребовать от Поставщика уменьшения объема поставки с соответствующим перерасчетом цены договора и муниципального контракта, такое справедливое требование Покупателя и муниципального заказчика подлежит обязательному удовлетворению Поставщиком. Извещение Покупателя и муниципального заказчика Поставщиком о невозможности осуществить своевременную поставку не освобождает Поставщика от уплаты неустойки согласно абзацу первому настоящей части договора и не лишает Покупателя и муниципального заказчика права одностороннего расторжения договора и муниципального контракта в соответствии с ч. 7.5. контракта.
В случае не поставки товара Поставщиком своевременно и не уведомления об этом Покупателя и муниципального заказчика в письменной форме в установленный срок до наступления установленной даты поставки (см. предыдущий абзац), Покупатель и муниципальный заказчик в одностороннем порядке расторгают договор и муниципальный контракт с применением к Поставщику санкций, предусмотренных законодательством.
7.4. В случае поставки Поставщиком товара ненадлежащего качества, Поставщик уплачивает муниципальному заказчику или Покупателю неустойку в размере 0,05 % от начальной (максимальной) цены контракта (лота) поставленных некачественных товаров при выполнении замены в срок согласно п. 5.2., в случае неисполнения замены в такой срок неустойка за поставку товара ненадлежащего качества составит 0,5 % от начальной (максимальной) цены контракта (лота) поставленных некачественных товаров, а также начисляется неустойка согласно п. 7.3. за просрочку поставки товара.
7.5. При неисполнении существенного условия договора Покупатель имеет право расторгнуть настоящий договор в целом или в части в одностороннем порядке по собственной инициативе. При этом под существенными условиями договора понимаются: цена, качество, комплектность, функциональные характеристики (потребительские свойства), количество товара, место, срок и условия его поставки. Покупатель уведомляет Поставщика об одностороннем расторжении договора в трехдневный срок с момента принятия решения об одностороннем расторжении договора. Расторжение Покупателем договора в таком случае считается согласованным Поставщиком и не является основанием для судебных разбирательств. Расторжение договора влечет за собой расторжение муниципального контракта в целом или части.
7.6. Расторжение договора вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения его условий Поставщиком влечет за собой внесение предусмотренных законодательством сведений в реестр недобросовестных поставщиков и удержание обеспечения контракта.
7.7. В случае намерения осуществить досрочную поставку Поставщик обязан письменно согласовать такое изменение срока поставки с Покупателем, в противном случае Покупатель имеет право отказаться от приемки товара либо удержать в свою пользу 1/300 договорной стоимости такого несвоевременно поставленного товара за каждый день хранения вследствие досрочной поставки для возмещения своих затрат на хранение непланируемого к использованию в указанный период товара. Оплата поставленного товара при этом производится в срок, который установлен для оплаты товара при своевременной его поставке согласно графику.
7.8. Поставщик гарантирует Покупателю, что к нему не будут применены меры ответственности по иску третьих лиц в отношении нарушенных патентных прав, а также прав на использование торговой марки или иных претензии, связанных с использованием товара.
7.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Порядок рассмотрения споров.
8.1. Все судебные споры, возникающие в связи с настоящим договором, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Липецкой области.
8.2. До обращения с иском в арбитражный суд Сторона, чьи интересы нарушены, обязана предъявить претензию другой Стороне, на которую последняя обязана ответить в 30-дневный срок с момента получения претензии.
9. Случаи освобождения от ответственности (форс-мажор).
9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных настоящим договором, если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) произошло вследствие стихийных явлений природы и запретительных мер государственных органов, наступивших после заключения настоящего договора и препятствующих его полному или частичному исполнению. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены актами соответствующих уполномоченных или государственных органов. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся запретительные меры государственных органов, если они вызваны действием или бездействием одной из Сторон настоящего договора.
9.2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего договора, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении действия этого обстоятельства. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме случаев, когда само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
9.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1., при условии надлежащего поведения, описанного в п. 9.2., продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, продолжительность которого соответствует продолжительности действия наступившего обстоятельства, но не более одного месяца, не обязывая Сторону, потерпевшую от обстоятельства, возместить убытки.
10. Прочие условия.
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Срок действия настоящего договора до ___________________ или до выполнения Покупателем оплаты за поставленный товар. Поставщик предоставляет по запросу Покупателя, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.3. Основания расторжения и прекращения действия настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством и п. 7.1., п. 7.2., п. 7.5., п. 9.3., п. 10.1., п. 10.7. настоящего договора.
10.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.5. Права требования по настоящему договору могут быть переданы третьим лицам одной Стороной только с письменного согласия другой Стороны.
10.6. В случаях разночтений между условиями настоящего договора и условиями документации торгов преимущество имеют условия документации размещения заказа. В случае разночтений между условиями настоящего договора и условиями муниципального контракта преимущество имеют условия муниципального контракта. В случаях противоречия между условиями документации торгов и условиями муниципального контракта преимущество имеют условия документации размещения заказа. В случаях, не предусмотренных настоящим договором и муниципальным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и условиями документации размещения заказа.
10.7. В случае выявления противоречий как указано в п. 10.6. при необходимости вносятся изменения в настоящий договор. В случае отказа Поставщика вносить изменения в проект настоящего договора, подготовленный им с нарушением условий документации торгов, собственной заявки на участие в торгах и предложенной цены, договор подлежит расторжению в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон, как не соответствующий итогам торгов, убытки Поставщику при этом не возмещаются. Такой порядок внесения изменений и расторжения договора согласован Сторонами на момент его подписания и применяется в течение всего срока действия договора.
11. Адреса и банковские реквизиты Сторон.
Поставщик Покупатель
| ИНН | | |
| КПП | | |
| Полное наименование | | |
| Краткое наименование | | |
| Государство | | |
| Почтовый индекс | | |
| Населенный пункт | | |
| Адрес в населенном пункте | | |
| Контактный телефон и Ф.И.О (отв. исполнителя) | | |
| Телетайп | | |
| Телефакс (отдел, подразделение) | | |
| Эл. почта (отдел, подразделение) | | |
| ОКПО | | |
| ОКОНХ | | |
| Номер расчетного счета | | |
| Наименование банка | | |
| БИК | | |
| Почтовый индекс банка | | |
| Населенный пункт | | |
| Адрес банка в населенном пункте | | |
| Номер корсчета | | |
Руководитель : Руководитель:
____________ ___________.______________ ______________
(подпись) (Фамилия И.О.) (подпись) (Фамилия И.О.)
М.П. М.П.
Источник финансирования закупки:
___________________________
экономическая классификация
расходов РФ: статья № __________,
наименование__________________,
____________________________
подстатья № __________________,
наименование __________________
____________________________.
Гл. бухгалтер
Приложение № 8