От 11. 12. 2007г
| Вид материала | Документы |
- Положение об оплате труда работников моу средняя школа №10 с углубленным изучением, 476.11kb.
- Российский университет инноваций (институт), 23.97kb.
- Согласовано: утверждаю, 155.37kb.
- С. В. Щедроткина рекламы и журналистики > Н. Г. Чаган 2007г. 2007г. Дисциплина : «Паблик, 35.4kb.
- С. В. Щедроткина Локтев А. А. 2007г. 2007г. Дисциплина: «Администрирование сетей» Форма, 33.54kb.
- С. В. Щедроткина Локтев А. А. 2007г. 2007г. Дисциплина: «Администрирование сетей» Форма, 34.7kb.
- Приказ от 14. 09. 2007г. №55 «О введении новой системы оплаты труда», 11.48kb.
- В. В. Пономарев от 2007г 2007г комплексная программа, 214.79kb.
- Программа экономического и социального развития Кудымкарского муниципального района, 5921.46kb.
- В г. Вязьме смоленской области утверждено на заседании кафедры пиит протокол № от 2007г., 956.47kb.
от 11.12.2007г.
Извещение о проведении запроса котировок
Уважаемые господа!
Муниципальным Заказчиком – Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Глазова (Начальник управления - А.Н.Коземаслов, тел/факс (341 41) 4 93 36, тел. 3-02-90, г. Глазов, ул. Динамо, 6, кабинет 121), принято решение о размещении заказа путем запроса котировок и заключении муниципального контракта на выполнение работ по обслуживанию сетей наружного освещения в жилом микрорайоне «Сыга».
Уполномоченный орган по размещению заказа для муниципальных нужд - отдел муниципального заказа УЭиРГ Администрации г. Глазова – 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо,6, кабинеты 130,131, тел/факс (341 41) 4 96 67, контактное лицо: заместитель начальника управления - начальник отдела муниципального заказа УЭиРГ - Ю.С.Помелов, электронный адрес: mzac01@glazov-gov.ru .
Требования Заказчика:
Наличие Лицензии на выполнение электротехнических работ.
Качество работ, используемых материалов, должны соответствовать нормативным документам, действующему законодательству, СНиП, а объемы выполняемых работ Локальной смете №586.2 (Приложение № 1).
Срок выполнения муниципального контракта: с 01.01.2008г. по 31.12.2008 года.
Минимальный срок гарантии качества на выполненные работы не менее трех лет.
Оплата будет производиться по условиям заключенного контракта безналичным перечислением денежных средств из бюджета г.Глазова по предъявленным актам выполненных работ.
Максимальная стоимость выполнения работ – 267 145 рублей с НДС.
Котировочную документацию можно приобрести всем заинтересованным лицам у секретаря единой комиссии в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов (местного времени) по адресу: 427620, г. Глазов, УР, ул. Динамо, 6, кабинет 130 отдела муниципального заказа УЭ и РГ Администрации г. Глазова, электронный адрес: mzac02@glazov-gov.ru
Котировочная документация предоставляется бесплатно в форме электронного документа (при себе иметь дискету) или по электронной почте.
Официальные сайты, на которых размещена котировочная документация - www.glazov-gov.ru и www.udmurt.ru
Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
В случае Вашего согласия принять участие в размещении заказа, просим представить в письменном виде Котировочную заявку в срок с 12 декабря до 14-00 часов 21 декабря 2007г. (дата и время окончания приема Котировочных заявок), по факсу: 8 (341-41) 4-96-67 или курьером по выше указанному адресу Уполномоченного органа секретарю единой комиссии.
Время, дата, место рассмотрения и оценка Котировочных заявок - с 14-00 часов 21 декабря 2007 года до 17-00 часов 24 декабря 2007г. в кабинете № 131 здания муниципалитета города Глазова.
Приложение:
- Локальный сметный расчет.
- Котировочная заявка (Приложения).
- Проект муниципального контракта.
Председатель единой комиссии:
Начальник УЭиРГ
Администрации г. Глазова Т.Г. Гафиатуллин
Начальник Управления ЖКХ
Администрации г. Глазова А.Н.Коземаслов
Заместитель начальника УЭиРГ – начальник отдела
муниципального заказа Администрации г. Глазова Ю.С.Помелов
Приложение №2
к извещению о
проведении запроса
котировок от 11.12.2007г.
Котировочная заявка*
«_____»_______________2007г.
Кому: В единую комиссию по размещению заказов Администрации г. Глазова
От кого:____________________________________________________________________
полное наименование, место нахождения (для юридического лица); ФИО, место
____________________________________________________________________________
жительства (для физического лица)
Размещение заказа: «На выполнение работ по обслуживанию сетей наружного освещения в жилом микрорайоне «Сыга».
Уважаемые господа!
Изучив направленную Вами котировочную документацию, получение которой настоящим удостоверяем, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить вышеперечисленные работы на общую сумму ___________ тыс. рублей; процент снижения стоимости работ от максимальной _____%
Вышеуказанные работы мы предлагаем осуществить в соответствии с указанными требованиями Заказчика, изложенными в котировочной документации, подтвержденными прилагаемой Анкетой, которая является неотъемлемой частью настоящей заявки.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить вышеупомянутые работы на основании извещения о проведении запроса котировок от 11.12.2007г. и согласны с имеющимся порядком платежей по утвержденной стоимости работ с учетом всех расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Мы признаём, что направление Заказчиком запроса котировочной цены и предоставление участником размещения заказа котировочной заявки не накладывает на Стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение:
1. Анкета.
2. Локальная смета (с обоснованием процента скидки).
3. Копия Лицензии на выполнение электротехнических работ (приложить).
____________________ _______________ _______________________
Должность руководителя Подпись Расшифровка подписи
МП
*заполняется участником размещения заказа
Приложение № 1
к котировочной заявке
№ ___ от ________
АНКЕТА
для участников размещения заказа путем запроса котировки
| Наименование | Заполняется участниками размещения заказа |
| Полное наименование участника: ИНН: Сведения о Государственной регистрации (регистрирующий орган, номер, дата регистрации): Основная сфера деятельности: | |
| Являетесь ли субъектом малого предпринимательства: | |
| Система налогообложения (общая/упрощенная): | |
| Юридический адрес: | |
| Фактический адрес: | |
| Наличие представительства (представителя) в г. Глазове, филиалов, их наименование, местонахождение | |
| Банковские реквизиты: | |
| Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: | |
| Телефон, факс, адрес электронной почты: | |
| Опыт работы предприятия, фирмы, ИП в данной сфере (лет) | |
| Контакты (ФИО, телефоны) | |
_______________________ _______________ _______________________
Должность руководителя Подпись Расшифровка подписи
МП
Приложение № 3
к извещению о
проведении запроса
котировок от 11.12.2007г
ПРОЕКТ
Муниципальный контракт № ___________
г. Глазов «___»___________2007 года
Управление жилищно-коммунального хозяйства еммунального хозяйства Администрации города Глазова, именуемое в дальнейшем “Муниципальный заказчик”, в лице начальника Управления Александра Николаевича Коземаслова, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _______________________________________, действующего на основании ___________________________, Лицензии серии ___________ регистрационный № ___________________________ от «____»________ 200_ года, с другой стороны, руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок заседания единой комиссии по размещению муниципального заказа от ___________2007 г., заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок выполнить работы по ______________________________________ в соответствии с прилагаемой локальной сметой, нормативными документами и действующим законодательством, а Муниципальный заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить на условиях настоящего Контракта.
2. Стоимость работ.
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту, с учетом процента снижения стоимости работ от сметной стоимости работ равным _____ %, составляет _____________ рублей (_________________________________________________________ рублей _________ коп.), в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок заседания единой комиссии по размещению муниципального заказа от ____________2007 г.
2.2. Оплата по настоящему Контракту будет производиться Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ на основании актов выполненных работ и счетов-фактур, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика.
2.3. Общая стоимость работ является твердой фиксированной ценой и не подлежит односторонней корректировке в большую сторону со стороны Подрядчика в течение срока действия настоящего Контракта.
3. Сроки выполнения Работ
3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы с _____________2007 года до ______________________ года.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнять работы в соответствии с локальной сметой, нормами, правилами, и другими требованиями, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему в установленный срок.
4.1.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Контракта.
4.2. Муниципальный заказчик обязан:
4.2.1. Произвести приемку работ в соответствии с требованиями задания или иного документа на проведение и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделе 5 настоящего Контракта.
4.2.2. Проверять ход и качество работы Подрядчика в рамках исполнения настоящего Контракта.
4.2.3. Принять результат работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Контрактом. При обнаружении недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
5. Оплата Работ и взаиморасчеты
5.1. Муниципальный заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму, указанную в п. 2.1. настоящего контракта, в течение ________ дней по факту выполненных работ на основании документов, указанных в п. 2.2. настоящего контракта.
6. Срок действия Контракта
6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Данный Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для обеих Сторон.
7. Ответственность Сторон
7.1. Подрядчик несет полную ответственность за качество выполняемых работ и за соблюдение и исполнение принятых на себя обязательств в рамках настоящего Контракта.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Контракту, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта.
7.3. Иная ответственность Сторон, а также их взаимоотношения, не предусмотренные настоящим
Контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.
7.4. Споры и разногласия по Контракту, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом Удмуртской Республики.
7.5. За нарушение срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пеню) в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока выполнения работ.
7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.
8. Внесение изменений в Контракт
8.1. Изменение срока выполнения работ Муниципальным заказчиком, если он может повлиять на продолжительность Работ и их стоимость, производится на основании дополнительного соглашения Сторон, уточняющего стоимость и сроки выполнения Работ.
8.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
9. Прекращение контрактных отношений
Расторжение Контракта.
9.1. Муниципальный заказчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:
- задержки Подрядчиком начала Работ по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ;
- аннулирования Лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ.
9.2. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:
- остановки Муниципальным заказчиком Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика.
10. Особые условия
10.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им работ по настоящему Контракту, возмещается Подрядчиком
10.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
10.3. При выполнении Контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.
10.4. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
11. Реквизиты Сторон
| Муниципальный заказчик | | Подрядчик |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова 427620, УР, г. Глазов, ул. Динамо,6 Начальник Управления ____________________А.Н. Коземаслов М.П. | | Должность ____________________ Ф.И.О. М.П. |
Приложение №1
к извещению о
проведении запроса
котировок от 11.12.2007г.
Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.02
Форма 4
Hаименование стройки - Наружное освещение
. Обьект № 90
. Л О К А Л Ь H А Я С М Е Т А № 586.2
. на обслуживание наружного освещения с 01.01.2008 по 31.12.2008
. Hаименование обьекта – 2 комплекс п.Сыга
Оcнование: ведомость объемов работ
. Сметная стоимость _________ 267.145 тыс.руб
. Hормативная трудоемкость __ 264 чел.-час
Составлена в ценах ___2001/2007 г.г.________ Сметная заработная плата __ 24.621 тыс.руб
===================================================================================================================================
| | | |Cтоим. единицы,руб.| Общая стоимость, руб. |Затраты труда рабоч|
| Шифр и номер | | |-------------------|-----------------------------| чел.-ч. |
N | |Hаименование работ и затрат | | Всего | Экспл. | | | экспл. |не занят.обсл.машин|
| позиции | |Количество| | машин | |основной | машин |-------------------|
п/п | | | |-------------------| Всего |зарплаты |---------|обслуживающ. машины|
| норматива | | |Основной | в т.ч. | | | в т.ч. |-------------------|
| | | |зарплаты |зарплаты | | |зарплаты | на един.| всего |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
===================================================================================================================================
1 Наружное освещение
1 ТЕРм8-02363-1 Демонтаж кронштейнов 1.000 76.18 64.37 76 12 64 1.13 1.13
сварных металлических, 1 шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) количество рожков: 1 11.81 6.16 6 0.45 0.45
Козп = 0.330 Кмаш = 0.330 Кзпм = 0.330 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.330 Кт2 = 0.330
2 ТЕРм8-02363-1 Монтаж кронштейнов сварных 1.000 253.92 214.57 254 39 215 3.75 3.75
металлических, количество 1 шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) рожков: 1 39.35 20.54 21 1.51 1.51
Козп = 1.100 Кмаш = 1.100 Кзпм = 1.100 Кмат = 0.000 Кт1 = 1.100 Кт2 = 1.100
3 ТЕРм8-02363-2 Демонтаж кронштейнов 1.000 91.84 76.08 92 16 76 1.50 1.50
сварных металлических, 1 шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) количество рожков: 2 15.76 7.27 7 0.53 0.53
Козп = 0.330 Кмаш = 0.330 Кзпм = 0.330 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.330 Кт2 = 0.330
6 ТЕРм8-02363-2 Монтаж кронштейнов сварных 1.000 330.15 253.60 330 53 254 5.01 5.01
металлических, количество 1 шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) рожков: 2 52.51 24.24 24 1.78 1.78
Козп = 1.100 Кмаш = 1.100 Кзпм = 1.100 Кт1 = 1.100 Кт2 = 1.100
7 ТЕРм38-01006-1 Изготовление металлических 0.020 5462.34 3835.24 109 33 77 161.00 3.22
кронштейнов т --------- --------- --------- --------- ---------
(= 55) 1627.10 186.59 4 11.50 0.23
Кмат = 0.000
8 ТЕР13-03002-4 Огрунтовка металлических 0.005 420.15 9.63 2 6.00 0.03
кронштейнов 100 м2 --------- --------- --------- --------- ---------
(= 22) 60.63 0.13
9 ТЕРм8-02369-3 Демонтаж светильников с 7.000 25.51 18.71 179 48 131 0.60 4.23
лампами: Ртутными 1 шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 6.80 1.76 12 0.13 0.92
Козп = 0.330 Кмаш = 0.330 Кзпм = 0.330 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.330 Кт2 = 0.330
10 ТЕРм8-02369-3 Монтаж светильников с 7.000 128.58 62.34 900 159 436 2.01 14.09
лампами: Ртутными 1 шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 22.67 5.85 41 0.44 3.08
Козп = 1.100 Кмаш = 1.100 Кзпм = 1.100 Кт1 = 1.100 Кт2 = 1.100
11 ТЕРм8-02369-3 Замена ламп: Ртутных 35.000 128.58 62.34 4500 793 2182 2.01 70.46
1 шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 22.67 5.85 205 0.44 15.40
Козп = 1.100 Кмаш = 1.100 Кзпм = 1.100 Кт1 = 1.100 Кт2 = 1.100
12 ТЕРм8-02369-1 Замена ламп: Накаливания 20.000 108.91 52.39 2178 259 1048 0.95 19.01
1 шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 12.95 4.91 98 0.31 6.12
13 ТЕРм8-02371-1 Демонтаж дросселя 15.000 4.82 0.44 72 66 7 0.39 5.84
шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 4.38 0.03 0.05
Козп = 0.330 Кмаш = 0.330 Кзпм = 0.330 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.330 Кт2 = 0.330
14 ТЕРм8-02371-1 Монтаж дросселя 15.000 19.40 1.46 291 219 22 1.30 19.47
шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 14.62 0.10 2 0.01 0.17
Козп = 1.100 Кмаш = 1.100 Кзпм = 1.100 Кт1 = 1.100 Кт2 = 1.100
15 ТЕРм8-02412-1 Затягивание провода в 0.500 291.10 2.66 146 28 1 4.64 2.32
кронштейны 100 м --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 56.70 0.18 0.02 0.01
16 ТЕР33-04042-1 Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ 1.000 63.54 55.64 64 8 56 0.81 0.81
без приставок:одностоечных 1 опора --------- --------- --------- --------- ---------
(= 53) 7.90 6.58 7 0.48 0.48
17 ТЕР33-04016-2 Развозка конструкций и 1.000 47.66 43.80 48 4 44 0.44 0.44
материалов опор ВЛ 0.38-10 1 опора --------- --------- --------- --------- ---------
(= 53) кВ по трассе:одностоечных 3.86 6.67 7 0.48 0.48
железобетонных опор
18 ТЕР33-04003-1 Установка железобетонных 1.000 164.79 110.88 165 36 111 3.80 3.80
опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с 1 опора --------- --------- --------- --------- ---------
(= 53) траверсами без 36.20 11.66 12 0.97 0.97
приставок:одностоечных
19 ТЕР33-04008-1 Подвеска неизолированных 0.300 581.42 379.65 174 53 114 17.87 5.36
проводов ВЛ 0.38 кВ:с 1 км --------- --------- --------- --------- ---------
(= 53) помощью механизмов 176.44 54.35 16 4.83 1.45
20 ТЕР33-04008-3 Подвеска изолированных 0.050 992.26 613.93 50 17 31 35.00 1.75
проводов ВЛ 0.38 кВ с 1 км --------- --------- --------- --------- ---------
(= 53) помощью механизмов 344.60 76.53 4 7.40 0.37
21 ТЕРм8-01052-1 Замена изоляторов 5.000 7.94 1.84 40 24 9 0.46 2.30
1 шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 4.76 0.14 1 0.01 0.05
22 ТЕРп1-11028-1 Измерение сопротивления 1.000 5.65 6 6 0.40 0.40
изоляции мегаомметром 1 линия --------- --------- --------- --------- ---------
(= 80) 5.65
24 ТЕРм8-03573-4 Демонтаж контроллеров 1.000 23.13 14.80 23 8 15 0.23 0.23
1 шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 8.33 1.21 1 0.04 0.04
Козп = 0.330 Кмаш = 0.330 Кзпм = 0.330 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.330 Кт2 = 0.330
25 ТЕРм8-03573-4 Монтаж контроллеров 1.000 73.82 44.82 74 25 45 2.37 2.37
1 шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 25.23 3.65 4 0.36 0.36
26 ТЕРп1-13030-4 Регулировка контроллеров 0.030 5097.03 153 153 332.00 9.96
1 компле --------- --------- --------- --------- ---------
(= 80) 5097.03
27 ТЕРм10-04112-1 Демонтаж охранной 1.000 17.05 17 17 1.65 1.65
сигнализации шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 57) 17.05
Козп = 0.330 Кмаш = 0.330 Кзпм = 0.330 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.330 Кт2 = 0.330
28 ТЕРм10-04112-1 Монтаж охранной сигнализации 1.000 68.75 69 52 5.00 5.00
шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 57) 51.69
29 ТЕРм8-02399-1 Демонтаж провода вторичной 0.150 28.57 16.83 4 2 3 1.13 0.17
коммутации 100 м --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 11.74 7.02 1 0.53 0.08
Козп = 0.330 Кмаш = 0.330 Кзпм = 0.330 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.330 Кт2 = 0.330
30 ТЕРм8-02399-1 Монтаж провода вторичной 0.150 188.50 50.96 28 5 8 3.53 0.53
коммутации 100 м --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 35.57 21.24 3 1.60 0.24
31 ТЕРм8-03526-1 Демонтаж автомата в щите 1.000 5.84 0.57 6 5 1 0.51 0.51
1 шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 5.27 0.01
Козп = 0.330 Кмаш = 0.330 Кзпм = 0.330 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.330 Кт2 = 0.330
32 ТЕРм8-03526-1 Монтаж автомата в щите 1.000 249.60 1.72 250 16 2 1.56 1.56
1 шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 15.95 0.03
33 ТЕРм8-03522-5 Демонтаж переключателй 1.000 9.80 2.68 10 7 3 0.62 0.62
1 шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 7.12 0.18 0.02 0.02
Козп = 0.330 Кмаш = 0.330 Кзпм = 0.330 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.330 Кт2 = 0.330
34 ТЕРм8-03522-5 Монтаж переключателей 1.000 36.16 8.13 36 22 8 1.89 1.89
1 шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 21.57 0.56 1 0.06 0.06
35 ТЕРм8-03532-4 Демонтаж поста управления 1.000 6.55 0.48 7 6 0.59 0.59
1 шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 6.07 0.01
Козп = 0.330 Кмаш = 0.330 Кзпм = 0.330 Кмат = 0.000 Кт1 = 0.330 Кт2 = 0.330
36 ТЕРм8-03532-4 Монтаж поста управления 1.000 111.84 1.45 112 18 1 1.80 1.80
1 шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 18.40 0.02
37 ТЕРр68-2-2 Формовочная обрезка 10.000 240.08 221.25 2401 188 2213 2.07 20.70
деревьев высотой: более 5 м шт. --------- --------- --------- --------- ---------
(=122) 18.83 25.84 258 1.86 18.60
38 ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ ЛАМП 0.000
--------- --------- --------- --------- ---------
(= 85)
39 Демеркуризация ламп 33.000 15.00 495
шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85)
==============================================================================================================
ИТОГО прямых затрат по разделу: РУБ 13361 2397 7177 213
--------- ---------
735 51
-накладные расходы РУБ 2975
-плановые накопления РУБ 1951
ВСЕГО: 18287
Коэф. к осн. з/п (МДС 81-35.2004 прил.1 табл.3 п.4,п.7) 0.3800 911 [1_0_2]
Коэффициент к эксплуатации машин на стесненность 0.3800 2448 [1_0_3]
Коэффициент к зарплате машинистов на стесненность 0.3800 279 [1_0_4]
ИТОГО: 21925
Индекс на осн з/п (п.86 сентябрь 2007) 6.4100 21204 [2_1_6]
Индекс на экспл. машин 3.3700 29959 [2_1_7]
Индекс на з/п машинистов 3.3700 3417 [2_1_8]
Индекс на стоимость материалов 3.6900 13974 [2_1_9]
ИТОГО: 68554
Индекс к накладным расходам 6,41х0,94 6.0254 17926 [3_2_10]
ИТОГО: 86480
Плановые накопления 6.4100 12506 [4_3_11]
Итого по разделу: 98986
2 Материалы, неучтенные в расц
енках
40 Труба стальная 40 мм 10.000 13.53 135
(46,61/3,69*1,02*1,05=13,53) кг --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85)
41 Светильник РКУ-250 5.000 593.46 2967
(2044,70/3,69*1,02*1,05=593, шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 46)
42 Светильник РКУ-400 1.000 622.30 622
(2144,07/3,69*1,02*1,05=622, шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 30)
43 Светильник ЖКУ-250 1.000 626.19 626
(2157,45/3,69*1,02*1,05=626, шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 19)
45 Лапмы ДРЛ-250 14.000 35.50 497
(122,31/3,69*1,02*1,05=35,50 шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) )
46 Лампы ДРЛ-400 14.000 52.37 733
(180,44/3,69*1,02*1,05=52,37 шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) )
47 Лампы ДНАТ-250 2.000 128.51 257
(442,76/3,69*1,02*1,05=128,5 шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 1)
49 Лампы ДРЛ-125 5.000 28.12 141
(93,20/3,69*1,02*1,05=27,05) шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85)
50 Лампы накаливания 220х200 20.000 4.86 97
(16,76/3,69*1,02*1,05=4,86) шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85)
52 Дроссель ПРА-125 5.000 154.82 774
(533,40/3,69*1,02*1,05=154,8 шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 2)
53 Дроссель ПРА-250 10.000 213.79 2138
(736,60/3,69*1,02*1,05=213,7 шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 9)
56 Провод АПВ-2,5 50.000 0.68 34
(2,36/3,69*1,02*1,05=0,68) м --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85)
58 Опоры СВ-10,5 1.000 3212.88 3213
(11069,57/3,69*1,02*1,05=321 шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 2,88)
60 Извещатель И-102-20/А2п 1.000 32.44 32
(111,76/3,69*1,02*1,05=32,44 шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) )
61 Контроллер КСИ-3 1.000 4349.59 4350
(14986/3,69*1,02*1,05=4349,5 шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 9)
62 Провод ПВ- 1,5 20.000 1.84 37
(6,35/3,69*1,02*1,05=1,84) м --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85)
63 Автомат АППЭ-3 1.000 869.92 870
(2997,20/3,69*1,02*1,05=869, шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 92)
64 Пост ПКЕ - 222/3 1.000 65.25 65
(224,84/3,69*1,02*1,05=65,25 шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) )
65 Переключатель 1.000 103.55 104
(356,76/3,69*1,02*1,05=103,5 шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) 5)
66 GSМ-модем 1.000 6089.43 6089
(20980,4/3,69*1,02*1,05=6089 шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85) ,43)
67 Кабель АВВГ 4*10 100.000 8.89 889
(30,62/3,69*1,02*1,05=8,89) м --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85)
69 Провод А-16 14.000 2.61 37
(8,99/3,69*1,02*1,05=2,61) кг --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85)
70 Уголок ст.45х45 2.000 12.61 25
(43,43/3,69*1,02*1,05=12,61) кг --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85)
71 Провод АПВ-16 50.000 11.18 559
(38,52/3,69*1,02*1,05=11,18) м --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85)
72 Изолятор ТФ-20 5.000 5.88 29
(20,27/3,69*1,02*1,05=5,88) шт --------- --------- --------- --------- ---------
(= 85)
==============================================================================================================
ИТОГО прямых затрат по разделу: РУБ 25320 0 0 0
--------- ---------
0 0
-накладные расходы РУБ 0
-плановые накопления РУБ 0
ВСЕГО: 25320
Индекс к стоимости материалов 3.6900 93431 [2_1_9]
Итого по разделу: 93431
==============================================================================================================
Итого по смете : РУБ 192417 213
---------
51
Зимнее удорожание 0.0290 5580 [6_5_15]
ИТОГО: 197997
Резерв на непредвиденные расходы 0.0200 3960 [7_6_15]
ИТОГО: 201957
Индекс дефлятор на 2008 г. 0.1210 24437 [8_7_15]
ИТОГО: 226394
НДС к СМР 0.1800 40751 [9_8_15]
ВСЕГО : 267145
К ОПЛАТЕ СМР : двести шестьдесят семь тысяч сто сорок пять РУБ
Определитель - (= 4)
Плановые накопления -0.4500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000
Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
Определитель - (= 22)
Плановые накопления -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000
Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
Определитель - (= 35)
Плановые накопления -0.7100 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2800
Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
Определитель - (= 53)
Плановые накопления -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500
Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
Определитель - (= 55)
Плановые накопления -0.4300 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6600
Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
Определитель - (= 57)
Плановые накопления -0.5500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9200
Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
Определитель - (= 80)
Плановые накопления -0.4000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6500
Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
Определитель - (= 85)
Плановые накопления -0.6500 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500
Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
Определитель - (=122)
Плановые накопления -0.6000 (5)
Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0400
Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
Cоставил _________ М.Н.Фефилова
Проверил _______________________