Документация об аукционе открытый аукцион

Вид материала

Документация об аукционе

Содержание ЧАСТЬ IV Проект муниципального контракта Ковалевой Ирины Евгеньевны Предмет и цена контракта Права и обязанности сторон Условия поставки Порядок расчетов 5. Качество продукции 6. Порядок сдачи и приемки продукции 7. Ответственность сторон 8. Дополнительные условия 10. Официальный язык 11. Заключительные положения.

Подобный материал:

• Инструкция участникам размещения заказа открытый аукцион проводится на условиях, изложенных, 3969.03kb.
• Н. З. Сабиров «22» января 2009, 3673.49kb.
• Документация об аукционе открытый аукцион №31-140А, 2498.11kb.
• Документация об аукционе открытый аукцион в электронной форме, 7764.18kb.
• Приказ (распоряжение)№ от «…» 2011 г. Документация об открытом аукционе в электронной, 1117.9kb.
• Министерство внутренних дел российской федерации, 2420.84kb.
• Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального, 545.07kb.
• М. А. Комкова документация об аукционе, 883.04kb.
• Техническое задание 18 часть II. Проект договора 30 часть I. Открытый аукцион в электронной, 991.3kb.
• Инструкция участникам размещения заказа открытый аукцион проводится на условиях, изложенных, 1140.41kb.

^

ЧАСТЬ IV Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___


«_____»________________2009 г.


г. Апрелевка 2009 г.

МУЗ «Апрелевская районная больница № 6», в лице Главного врача ^ Ковалевой Ирины Евгеньевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________, в лице _______________________, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в случае одновременного упоминания, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем

1. ^ ПРЕДМЕТ И ЦЕНА КОНТРАКТА
   

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по осуществлению поставок _________________________для нужд МУЗ «Апрелевская районная больница № 6» на условиях, указанных в настоящем Контракте, по наименованиям, функциональным характеристикам, количеству и ценам - согласно спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта; по качеству – соответствующую требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ к продукции данного вида, а Заказчик принять и оплатить продукцию на условиях настоящего Контракта.

1.2. Цена настоящего Контракта составляет ____ (_____) рублей __ копеек и включает в себя все расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе транспортировкой (доставкой и отгрузкой), оформлением необходимой документации, страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

1.3. Оплата поставляемой продукции осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом (Приложение № 1 – Спецификация).

1.4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением:

1.4.1. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку, которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

1.5. В случае введения в действие дополнительных распорядительных документов органов государственной власти, касающихся выполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Контракту, стороны принимают их к исполнению независимо от момента внесения дополнений и изменений в настоящий Контракт.

2. ^ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   

2.1 Поставщик обязуется:

2.1.1 Передать продукцию Заказчику по ценам, в ассортименте и количестве, указанном в спецификации, в порядке и сроки, предусмотренные п. 3 настоящего Контракта.

2.1.2 Доставить продукцию Заказчику своим транспортом и нести все расходы, связанные с транспортировкой продукции и погрузочно-разгрузочными работами.

2.1.3 Урегулировать обоснованные претензии Заказчика в течение 10-дней с момента их поступлений.

2.1.4 В течение 1 часа уведомлять Заказчика продукции о ненадлежащем качестве поставленной продукции в случаях, когда Поставщик узнал о ненадлежащем качестве продукции после ее поставки.

2.1.5 Производить замену забракованной или фальсифицированной серии продукции в соответствии с поступившими в адрес Заказчика письмами Росздравнадзора на другую серию продукции, в течение 3-х дней с момента получения Заказчиком писем. Не допускается увеличение сроков замены продукции, в случае проведения Поставщиком экспертизы забракованной серии продукции.

2.1.6 При возникновении технических трудностей выполнения заявки в полном объеме в установленные сроки, принять меры по их урегулированию с Заказчиком.

2.1.7 Предоставлять Заказчику ежеквартально до «10» числа следующего за отчетным месяцем квартала по согласованной сторонами форме акт взаиморасчетов.

2.1.8 Нести иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.2 Поставщик имеет право:

2.2.1 По согласованию с Заказчиком вносить изменения в сроки поставки с оформлением их в письменной форме.

2.2.2 Досрочно поставить продукцию по письменному согласию Заказчика.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1 Предоставлять Поставщику разовую заявку на продукцию до.

2.3.2 Осуществлять приемку продукции по количеству и качеству, а также урегулировать споры в порядке и сроки, установленные п. 6, п.п. 9.1 и 9.2. настоящего Контракта.

2.3.3 Производить расчеты с Поставщиком в соответствии с п. 4 настоящего Контракта.

2.3.4 Нести иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.4 Заказчик имеет право:

2.4.1 Расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случае:

- просрочки Поставщиком поставки продукции более 5 дней сверх срока, указанного в п.п.3.2;

- неисполнения Поставщиком обязанности по замене некачественной продукции в 3-дневный срок (п.п. 5.3);

- в случае нарушения Поставщиком условий настоящего Контракта (п.п.1.2).

2.5. Заказчик имеет право:

2.5.1. Устанавливать порядок осуществления поставки продукции, являющейся предметом настоящего Контракта, для МУЗ «Апрелевская районная больница № 6».

3. ^ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
   

3.1. Поставка осуществляется поэтапно, отдельными партиями без выходных и праздничных дней в соответствии с заявкой Заказчика и по мере потребности Заказчика не менее 3 раз в неделю.

3.1.1. Объемы этапных поставок могут изменяться по мере потребности Заказчика Изменение объемов поставок согласовывается Сторонами.

2. Ассортимент поставляемой Продукции может изменяться при подаче заявки Заказчиком по мере потребности не выходя за рамки номенклатуры продукции указанной в приложении № 1 - Спецификации. Ассортимент поставляемой продукции может изменяться при условии, что стоимость Контракта останется неизменной.
   
3. Объем и сроки поставки продукции, определяются в заявке Заказчика на поставку продукции.
   

3.4. Поставщик осуществляет поставку продукции Заказчику по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Февральская, д. 40, МУЗ «Апрелевская районная больница № 6».

3.5. Доставка продукции Заказчику осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции до передачи его Заказчику несет Поставщик.

3.6. Самовывоз продукции транспортом Заказчика считается неисполнением поставки.

3.7. Датой поставки считается день получения продукции Заказчиком, указанный в приемо-сдаточном акте (накладной).

3.8. Поставка продукции осуществляется без выходных и праздничных дней.

3.9. В случае необходимости Поставщик производит экстренную поставку продукции в течение 1 суток с момента получения от Заказчика экстренной заявки.

3.10. При выявлении в процессе поставки нецелесообразности ее дальнейшего проведения, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке поставки. После уведомления о приостановке поставки Заказчик и Поставщик обязаны в 10-дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении поставки продукции, изменении условий или расторжении Контракта. Соглашение заключается в письменной форме и подписывается всеми сторонами Контракта.

4. ^ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   

4.1. Оплата продукции производится Заказчиком по мере поступления бюджетных средств по безналичному расчету на основании подписанных сторонами отчетно-финансовых документов о поставке продукции путем перечисления стоимости этапной поставки на расчетный счет Поставщика в течение 30 банковских дней после фактической поставки.

4.2. В случае отсутствия своевременного финансирования по причинам независящим от Заказчика Поставщик гарантирует возможность отсрочки платежа по этапным поставкам до 6 (Шести) календарных месяцев включительно. Датой оплаты по контракту является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.3. Заказчик приобретает право собственности на поставленную продукцию после подписания необходимых бухгалтерских документов, оформленных надлежащим образом.


^ 5. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

5.1. Качество поставляемой по настоящему Контракту продукции должно соответствовать предусмотренным по ней стандартам, техническим условиям, а также должно быть подтверждено сертификатами соответствия, гигиеническими сертификатами, выданными компетентными органами, аккредитованными на данный вид деятельности, идентификационными номерами центра сертификации и контроля лекарственных средств и другими документами в соответствии с действующим законодательством РФ. Сведения о подтверждении соответствия лекарственных средств по установленной форме (Приложение № 2) и/или форме согласованной сторонами и/или установленной Правительством Российской Федерации форме предоставляются Заказчику вместе с накладными. Не допускается поставка продукции без документов, подтверждающих качество продукции.

5.2. Не допускается поставка продукции нестандартного качества или являющейся незаконными копиями зарегистрированной в Российской Федерации продукции.

5.4. Остаточный срок годности поставляемой продукции не должен быть менее 80%.

5.5. Продукция должна быть соответствующим образом упакована. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при хранении и транспортировке.

5.6. В случае поставки продукции ненадлежащего качества (не соответствующего требованиям п.п.5.1 - 5.3 настоящего Контракта) некачественная продукция должна быть вывезена Поставщиком и заменена (за его счет) качественной продукцией в течение 3 календарных дней с момента получения от Заказчика сообщения о недостатках продукции. В случае поставки продукции, в отношении которой в последствии выяснилось, что она является фальсифицированной или забракованной Поставщик обязан оповестить Заказчика, и в течение 3 календарных дней произвести замену продукции ненадлежащего качества.

^ 6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

6.1. Прием продукции отечественного производителя осуществляется в соответствии с инструкциями «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года № П-7 и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года № П-6 от 15 июня 1965 года». Прием продукции импортного производства осуществляется в соответствии с инструкцией «О порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15 октября 1990 года. К продукции импортного производства должна быть приложена инструкция на русском языке.

6.2. В случае выявления при приемке несоответствия полученной продукции условиям настоящего Контракта и расхождений данных по количеству и качеству продукции, полученной Заказчиком, с данными, содержащимися в отгрузочных документах, последний в течение 10 дней направляет Поставщику уведомление о характере выявленного несоответствия и составляет при необходимости акт. При получении уведомления от Заказчика Поставщик обязан устранить все выявленные недостатки в течение 5 календарных дней.

6.3. В ходе исполнения настоящего Контракта все текущие вопросы

от имени Заказчика решает ответственное должностное лицо ________________________________

_______________________________________________________________________________________;

(должность, ФИО) (телефон, адрес электронной почты)


от имени Поставщика все текущие вопросы решает ответственное должностное лицо – ___________

_______________________________________________________________________________________

(должность, ФИО) (телефон, адрес электронной почты)

^ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в следующих размерах:

- за нарушение срока отгрузки продукции, определенного Контрактом Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от стоимости продукции, указанной в заявке Заказчика, за каждый день просрочки;

- в случае неисполнения обязательства по доставке продукции своими силами, средствами и за свой счет Поставщик возмещает Заказчику расходы по доставке продукции в полном объеме;

- в случае нарушения Поставщиком обязанности уведомить Заказчика о дате и времени поставки продукции в установленный п. 2.1.7 настоящего Контракта срок, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей;

- за недопоставку продукции Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки;

- в случае нарушения Поставщиком ассортимента продукции, установленной заявкой Заказчика, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% стоимости поставленной партии продукции за каждый случай;

- в случае поставки некачественной продукции Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% стоимости некачественной продукции;

- за нарушение срока замены продукции ненадлежащего качества, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от стоимости поставленной некачественной продукции, за каждый день просрочки.

- в случае нарушения Поставщиком установленного Контрактом и заявкой Заказчика срока экстренной поставки Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10000 (Десять тысяч) рублей за каждый случай;

7.2. Суммы неустойки Заказчик вправе вычесть из суммы очередного платежа за поставленную Поставщиком продукцию.

7.3. В случае задержки Заказчиком платежа сверх установленного п.п. 4.2. настоящего Контракта срока (при условии своевременного и полного перечисления финансовых средств на расчетный счет Получателя), Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

7.4 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

К событиям чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожар, землетрясения и иные проявления сил природы, военные действия, забастовки, эпидемии, принятие органами государственной власти нормативного акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Контракта.

7.5. При наступлении и прекращении указанных в п.п. 7.4 обстоятельств сторона настоящего Контракта, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна известить об этом другую сторону в течение пяти суток письменно с приложением справки соответствующего государственного органа и/или Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. При отсутствии своевременного извещения виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

7.6. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения Контракта на период действия указанных обстоятельств.

7.7. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату отпущенной продукции, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

7.8. Заказчик не оплачивает Поставщику:

- поставленную продукцию не указанную в спецификации, а также в случае расхождения цен с условиями настоящего Контракта;

- поставку, по которой от Заказчика имеется обоснованная претензия.

^ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Вся документация, предусмотренная в настоящем Контракте, представляется сторонами на бумажных и магнитных носителях.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона, полагающая, что ее права нарушены, должна незамедлительно обратиться с письменной претензией к другой стороне с указанием нарушенных прав, а также мер, необходимых для их восстановления с точки зрения заинтересованной стороны, сторона получившая претензию должна направить другой мотивированный ответ на претензию в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.
   
2. В случае возникновения разногласий между сторонами по качеству поставленной продукции, стороны вправе обратиться в уполномоченные органы сертификации и контроля для проведения независимой экспертизы.
   
3. Все споры и разногласия, не урегулированные в претензионном порядке подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   
4. Предложения об изменении и дополнении условий Контракта рассматриваются в течение месяца с даты поступления и оформляются дополнительным соглашением к Контракту, заключенным в письменной форме.
   
5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
   
6. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения муниципального контракта и действует до «30» июня 2009 года.
   

^ 10. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК

10.1 Контракт написан на языке конкурсной документации Заказчика.

10.2 Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны быть написаны на русском языке.

^ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящий контракт составлен на основании протокола № __ от «__» _____ 2009г. в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.2 Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Контракта и должны иметь ссылку на его номер и дату:

- спецификация (Приложение № 1)

12. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:


Приложение 1

к Контракту № __

от «__»______ 2008 г.


Спецификация

на поставку продукции