Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ по реконструкции детского сада №4 «Сказка» под межрайонный центр реабилитации инвалидов в р п. Пильна Нижегородской области

Вид материалаСказка

Содержание


5. Сроки выполнения работ
6. Гарантия качества работы
7. Порядок расчетов
8. Обязательства сторон
9. Ответственность сторон
Работ требованиям, к настоящему Контракту
Сроки действия контракта
Порядок изменения и дополнения контракта
Обеспечение исполнения контракта
Заключительные положения
Юридические адреса и реквизиты сторон
Огрн 1095260003519 окато 22401373000
Юридический адрес
Реквизиты государственного заказчика
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

^ 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


5.1. Работы выполняются согласно составленному Подрядчиком и согласованному Заказчиком и Плательщиком графику производства Работ в период с даты заключения настоящего Контракта до 30 октября 2011 года.

5.2. Работы считаются выполненными после подписания итогового акта выполненных работ, акта приёмки законченного строительством (реконструкцией) объекта и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также сдачи объекта приёмочной комиссии Заказчика (Плательщика).


^ 6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ


6.1. Качество и полнота Работ, дальнейшая эксплуатация должны соответствовать установленным стандартам. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов, а также за использование при выполнении работ на объекте материалов или оборудования, обремененных правами третьих лиц.

6.2 Подрядчик гарантирует качество и надёжность выполненных Работ на выполненные работы – в течение 3-х лет с даты подписания итогового акта приёмки выполненных работ, на применяемые материалы, конструкции и оборудование: в соответствии со сроком, установленным их заводами-изготовителями.

6.3. Подрядчик принимает на себя гарантийные обязательства на завершенный реконструкцией объект в целом, в том числе на его конструктивные элементы, на результат работ, выполненных на объекте до вступления в силу настоящего Контракта.

6.4. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком и Плательщиком сроки.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик (Плательщик) составляет акт с привлечением экспертов, все расходы по оплате работ 6.6. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов результата выполненных работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения продлевается на период устранения дефекта.


^ 7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


7.1. Расчеты между Заказчиком, Плательщиком и Подрядчиком за выполненные работы производятся по безналичному расчету. Авансирование не предусмотрено.

7.2. Промежуточные расчёты производятся Плательщиком по факту выполнения работ на основании счетов-фактур, актов выполненных работ по форме КС-2, с коэффициентом, согласно ведомости договорной цены к = ___, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата от 11.11.99г. № 100, подписанных Заказчиком, Плательщиком и Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в том числе НДС, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания вышеуказанных актов и справок, на основании выставленных Подрядчиком счётов-фактур.

Возврат средств от временных зданий и сооружений осуществляется в каждом акте выполненных работ.

7.3. Окончательный расчет производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта ввода объекта в эксплуатацию по установленной форме.

7.4. В случае уменьшения Плательщику главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Плательщиком бюджетных обязательств, вытекающих из заключенного им Контракта, Плательщик должен обеспечить согласование новых сроков, а если необходимо, и других условий Контракта (ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации).


^ 8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН


8.1. Подрядчик обязан:

8.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем
Контракте на условиях настоящего Контракта, своевременно сдать Заказчику результаты выполнения Работ в соответствии с Графиком производства работ.

8.1.2. Оформить сметную и другую необходимую документацию для выполнения работ по Контракту, к моменту подписания настоящего Контракта представить на согласование Заказчику график производства работ, ведомость договорной цены. График должен составляться с учетом обеспечения 100% функционирования учреждения социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием пациентов.

8.1.3. Обеспечить производство и качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и правилами. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.

8.1.4. Поставить на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, обеспечив ремонт объекта в соответствии с проектной документацией. Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По требованию Заказчика, Плательщика - представить документы, удостоверяющие качество выполненных Работ, используемых материалов и оборудования в соответствии с действующим законодательством.

8.1.5. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на объекте, оформить все необходимые разрешения на выполнение Работ.

8.1.6. По мере выполнения работ составить и предъявить Заказчику акт приемки выполненных работ (по форме № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в 4-х оригинальных экземплярах и счет-фактуру с предоставлением исполнительной документации, сертификатов, паспортов качества и других документов, удостоверяющих качество материалов.

8.1.7. Возводить своими силами на территории объекта все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.

8.1.8. Заключить и оплатить за счёт собственных средств договоры на временное электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, телефонизацию объекта.

8.1.9. Получать и оплачивать за счёт собственных средств ордера, разрешения и согласования на производство земляных работ за территорией площадки ремонта. При необходимости приобрести и оплатить установку дорожных знаков. Обеспечить в ходе ремонта выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ на объекте.

8.1.10. Вывезти в десятидневный срок со дня подписания актов приемки выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) за пределы объекта, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.

8.1.11.Подрядчик обязуется обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории объекта от начала работ до завершения работ и приемки Заказчиком завершенного объекта.

8.1.12. Немедленно известить Заказчика, Плательщика и до получения от Заказчика указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика, Плательщика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

8.1.13. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку объекта и прилегающей к нему уличной полосы от остатков материалов и отходов.

8.1.14. Исполнять полученные в ходе ремонта письменные указания Заказчика, Плательщика, если таковые указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.1.15. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работы материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ.

8.1.16. При выполнении скрытых работ без подтверждения Заказчиком и/или Плательщиком по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть работ.

8.1.17. Осуществлять ведение исполнительной документации в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований по составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

8.1.18. Передать гарантийные обязательства, руководящую документацию по эксплуатации на установленное оборудование, инженерно-технические системы и агрегаты Заказчику в установленном порядке.

8.1.19. Уведомить Заказчика, Плательщика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Контракту, в течение 5-ти рабочих дней со дня возникновения изменений.

8.1.20. Подрядчик несет полную ответственность за нарушение правил техники безопасности и за нанесенный материальный ущерб.


8.2. Плательщик обязан:

8.2.1. В течение 5-ти дней с момента предоставления Подрядчиком счета или счета-фактуры и актов выполненных работ рассмотреть и подписать документы либо дать мотивированный отказ.

8.2.1. Плательщик в случае несоответствия объема и качества выполненных работ, представленных Подрядчиком в акте выполненных работ, или ненадлежащего оформления акта выполненных работ имеет право в течение 7 (семи) рабочих дней после предоставления Подрядчиком акта выполненных работ вернуть его на доработку.

8.2.2. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, он обязан устранить причины, по которым Плательщиком был дан отказ от приемки работ в сроки, согласованные с Плательщиком.

8.2.3. Произвести оплату выполненных Работ в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

8.2.4. Обеспечить сохранность выполненных Работ при возникновении разногласий по вопросам качества и количества Работ, незамедлительно уведомить Подрядчика.


8.3. Заказчик обязан:

8.3.1. Зарегистрировать настоящий Контракт в реестре государственных контрактов Нижегородской области.

8.3.2. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета

8.3.3. В течение 5-ти дней с момента предоставления Плательщиком актов выполненных работ рассмотреть и подписать документы либо дать мотивированный отказ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, он обязан устранить причины, по которым Заказчиком был дан отказ от приемки работ в сроки согласованные с Заказчиком.

8.3.4. Заказчик вправе осуществлять выборочный контроль за ходом выполнения работ.


^ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


9.1. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта.

9.2. В случае нарушения срока выполнения Работ, Подрядчик уплачивает Плательщику пени в размере одной действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств по сдаче выполненных Работ, установленных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного данным Контрактом срока исполнения обязательств.

9.3. В случае несоответствия выполнения ^ Работ требованиям, к настоящему Контракту, а именно несоответствия качеству и/или полноте и/или срокам выполнения Работ, несоответствия функциональным и/или качественным характеристикам и/или действующим стандартам и нормам материалов/оборудования Заказчик и (или) Плательщик вправе отказаться от приемки Работ, если указанные требования существенно нарушены Подрядчиком и значительно отличаются от условий настоящего Контракта и приложений к нему. В данном случае Заказчик и (или) Плательщик вправе потребовать исправления Работ и уплату неустойки в размере 1 % от стоимости Контракта.

9.4. Уплата неустоек по Контракту не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9.5. Неустойка взыскивается путем выставления счета Плательщиком Подрядчику либо вычитается из очередного причитающегося Подрядчику платежа. Подрядчик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Плательщика.

9.6. В случае причинения убытков одной из Сторон Контракта, другая Сторона обязуется возместить причиненные убытки в полном объёме.

9.7. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после обязательного претензионного порядка досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней.

9.8. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего Контракта, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

  1. ФОРС-МАЖОР



    1. 10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по обстоятельствам, возникшим помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия, решения органов государственной власти, затрудняющие либо делающие невозможным исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Контракту.
    2. 10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту, представив документ, выданный компетентными органами, подтверждающий действие непреодолимой силы.

10.3. Срок выполнения обязательств по Контракту сдвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства, предусмотренные п.10.1. настоящего Контракта, и их последствия.

  1. ^ СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА


11.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств.

11.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

  1. ^ ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА


12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством.

12.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены Сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

12.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

  1. ^ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА


13.1. На момент заключения настоящего Контракта Подрядчик предоставил Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде _________________ (подтверждающий документ _________________ от _____________ №___________) на сумму 1 673 700 рублей 00 копеек.

13.2. Возврат Заказчиком обеспечения исполнения настоящего Контракта осуществляется после выполнения Подрядчиком обеспечиваемых обязательств и на основании письменного заявления Подрядчика о возврате суммы обеспечения, но не ранее чем через 7 дней со дня принятия Заказчиком надлежащим образом исполненного обязательства, если таковое исполнено досрочно, либо со дня расторжения контракта по соглашению Сторон, либо со дня установленного Контрактом срока окончания работ.


  1. ^ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


14.1. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменении банковских реквизитов, почтового адреса, Подрядчик обязан уведомить Заказчика и Плательщика в срок 3 рабочих дня.

14.2. Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом или нарочным получателю по его адресу, указанному в Контракте.

14.3. Все сообщения, переданные Сторонами друг другу, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой – в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, в случае отправки нарочным сопровождением – в день фактического получения, подтвержденного соответствующим штампом (отметкой о получении).

14.4. Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.5. Настоящий Контракт выражает все договорные условия и понимание между Сторонами, во всем остальном, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Приложения:
  1. Ведомость договорной цены
  2. Допуск саморегулируемой организации (СРО)
  3. График производства работ
  4. Сводные сметные расчеты;
  5. Титульный список стройки на 2011 год
  6. Приказы об утверждении сметной документации
  7. Уведомление об освобождении от НДС (если подрядчик работает без НДС).



  1. ^ ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН




ЗАКАЗЧИК:

Министерство социальной политики Нижегородской области

603950, г. Н.Новгород, ул.Рождественская, д.2

ИНН 5260250234 КПП 526001001

^ ОГРН 1095260003519 ОКАТО 22401373000

УФК по Нижегородской области (Министерство финансов Нижегородской области л/сч 02322000010 (Министерство социальной политики Нижегородской области л/сч 005010010)

р/сч 40201810400000100016 ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области

БИК 042202001


Заместитель министра


__________________ /Н.Т.Отделкина/

М.П.

ПОДРЯДЧИК:


Должность ____________ (Ф.И.О.)


М.П.

ПЛАТЕЛЬЩИК:

Государственное стационарное учреждение

социального обслуживания системы социаль-

ной защиты населения «Пильнинский социа-

льно - реабилитационный центр для инвалидов»

^ Юридический адрес:

607490, Нижегородская область, р.п.Пильна,

Ул. 1 Мая, д. 53 «А»

ИНН 5226013219

КПП 522601001

Р/сч 40201810400000100016

Л/сч 005020960

БИК 042202001

Тел./факс 8(83- 192) 5- 33- 11

e- mail srci@soc.pln.nnov.ru

Директор__________Кузьмичева Н.А.

МП









ПРИЛОЖЕНИЕ 7

    к Документации рег. №: 101ЭА-2-11

^ Реквизиты государственного заказчика


    Наименование заказчика: министерство социальной политики Нижегородской области

Юридический адрес: 603950, г. Н.Новгород, ул.Рождественская, д.2, ,

    ИНН 5200000021, КПП 526001001 Министерство финансов Нижегородской области

    (ИНН 5260250234, КПП 526001001 министерства социальной политики Нижегородской области лицевой счет 403005010010), расчётный счёт 40302810322024000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области, г.Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, д.26, БИК 042202001,

Получатель: Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Пильнинский социально - реабилитационный центр для инвалидов»



    В назначении платежа указывается «Обеспечение исполнения обязательств согласно Акту-соглашению №___ от ____» (согласно дате и номера Акта-соглашения).