Инструкция по подготовке и проведению открытого аукциона. 7
| Вид материала | Инструкция |
- Инструкция по подготовке и проведению аукциона раздел, 5141.66kb.
- Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе, 1868.54kb.
- О проведении открытого аукциона, 1363.56kb.
- Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, 25.69kb.
- Инструкция по подготовке и проведению конкурса 10 раздел общие сведения 10 раздел требования, 802.8kb.
- Документация об аукционе по проведению открытого аукциона на право заключения государственного, 3430.87kb.
- Извещение о проведении открытого аукциона наименование аукциона, 1237.13kb.
- Извещение о проведении открытого аукциона №85А(08) на право заключить государственный, 433.13kb.
- Извещение о проведении аукциона, 444.25kb.
- Извещение о проведении открытого аукциона, 63.52kb.
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
на выполнение работ по содержанию городского наружного освещения
г. Зеленоградск «____» _____________2010 г.
Администрация муниципального образования «Зеленоградское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. главы администрации Кошевого Сергея Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании_______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.
- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию городского наружного освещения для нужд МО «Зеленоградское городское поселение» в период с даты заключения контракта по 01 января 2012 года, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы: не позднее 60 (шестидесяти) банковских дней со дня подписания сторонами акта выполненных работ (по форме КС-2) и справки о выполненных работах (по форме КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (Подрядчика).
1.2. Наименования, функциональные характеристики (потребительские свойства), технические требования, комплектность, качество, количество выполняемых Работ должны соответствовать наименованию, функциональным характеристикам (потребительские свойства), техническим требованиям, комплектности, качеству, количеству, указанным в техническом задании документации об аукционе и в Приложении №1 к настоящему Контракту.
- ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Общая стоимость Работ составляет _________________ (_______________________) рублей ____ копеек с учетом всех расходов: стоимости работ, с учётом всех затрат, необходимых для выполнения работ, стоимости расходных материалов, стоимости потреблённой электрической энергии, расходов по доставке расходных материалов до объекта, расходов на разгрузочно-погрузочные работы, расходов на автотранспортные средства, расходов на страхование (в том числе материалов, оборудования, механизмов и машин, предназначенных для выполнения работ), расходов по уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Потреблённая электрическая энергии оплачивается транзитно.
2.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объёма работ и иных условий исполнения Контракта.
- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик обязан:
3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной Контрактом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора вправе привлекать третью сторону по своему выбору.
3.2. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
3.3. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования.
3.4. После выполнения работ Подрядчиком организовать и осуществить приемку их результатов с оформлением акта выполненных работ (по форме КС-2) и справки о выполненных работах (по форме КС-3), при этом Заказчик вправе привлечь третью сторону (экспертов) по своему выбору.
3.5. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
Подрядчик обязан:
- Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, а также в соответствии с требованиями других нормативных, правовых документов, обязательных при выполнении работ по содержанию городского наружного освещения, в том числе в соответствии с требованиями: СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов», «Правила Устройства Электроустановок», утвержденные Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 года №204, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 года №6, «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденные Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 года №229, «Межотраслевые правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», в сроки, установленные настоящим Контрактом.
- Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работ по содержанию городского наружного освещения материалы, изделия, оборудование и конструкции, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, сертификаты безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество, которые Подрядчик при возникновении необходимости и по письменному запросу обязан предоставить Заказчику в течении 02 (двух) рабочих дней с момента поступления ему соответствующего запроса, а также соответствовать требованиям ГОСТ или действующих нормативов.
3.8. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, безопасности дорожного движения, экологической безопасности.
3.9. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 03 (три) рабочих дня до даты освидетельствования скрытых работ.
3.10. Обеспечить сохранность и эффективное использование переданных во временное пользование основных производственных фондов и другого имущества, находящегося в составе системы городского наружного освещения.
3.11. Обеспечить своевременную ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий и других явлений, связанных с чрезвычайными ситуациями. Обеспечивать оперативное принятие мер по предупреждению или ликвидации последствий погодных явлений и других чрезвычайных ситуаций (обильные снегопады, резкие перепады температур воздуха, паводковые воды и т.п.).
3.12. Производить включение и отключение установок городского наружного освещения в соответствии с графиком, утверждённым собственником (балансосодержателем) сетей городского наружного освещения.
3.13. Незамедлительно устранять все неисправности, угрожающие жизни и здоровью людей.
3.14. Для определения величины потреблённой электроэнергии с представителем Заказчика в период с 20 по 25 число каждого месяца производить снятие показаний счётчиков с составлением акта съёма показаний всех приборов учёта.
3.15. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
3.16. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования. Обеспечивать доступ на территорию производства работ представителей органов государственного надзора, балансосодержателя, предоставлять запрашиваемую ими Документацию по производству работ.
3.17. Вести работы по настоящему Контракту при наличии разрешений, необходимых при выполнении работ по содержанию городского наружного освещения, выдаваемых уполномоченными государственными органами;
3.18. Сдать результат выполненных работ Заказчику и всю исполнительную документацию, относящуюся к выполненным работам.
3.19. В случае прекращения действия разрешений, необходимых при выполнении работ по содержанию городского наружного освещения, выдаваемых уполномоченными государственными органами, или приостановки их действия, Подрядчик обязан уведомить об этом Заказчика.
3.20. Подрядчик вправе требовать оплаты в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ
4.1 После завершения работ (части работ) по настоящему Контракту Подрядчик извещает Заказчика о выполнении работ.
4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 05 (пяти) рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ.
4.3. Сдача Подрядчиком выполненных работ и их приемка Заказчиком оформляется актом выполненных работ (по форме КС-2), справкой о выполненных работах (по форме КС-3), подписанных обеими Сторонами и утвержденных Заказчиком, при этом Заказчик вправе привлечь третью сторону (экспертов) по своему выбору.
4.4. Датой сдачи результата работ считается дата подписания Сторонами акта выполненных работ (по форме КС-2).
4.5. Приемка скрытых работ оформляется актом освидетельствования скрытых работ, который составляется в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. Каждому акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в журнале учёта выполненных работ.
4.6. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента исполнения Подрядчиком всех обязательств по настоящему контракту.
5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
5.1. При отказе от выполнения своих гарантийных обязательств, Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа.
5.2. Гарантийные обязательства распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
5.3. При обнаружении Заказчиком, в ходе приемки выполненных работ, недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется Акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем (Подрядчиком). Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика.
5.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, либо не направления своего представителя в установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт, в котором делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Все расходы по устранению обнаруженных и зафиксированных в акте дефектов, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.
5.5. Исполнитель (Подрядчик) обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, указанные в Акте, обеспечив при этом сохранность результата работ, в которых производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и нести ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
5.6. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приёмке.
5.7. Обо всех претензиях, связанных с гарантией, Заказчик обязуется оперативно уведомлять Подрядчика.
6. ПЛАТЕЖИ
6.1. Заказчик на основании счёта перечисляет на расчетный счёт Подрядчика оплату за выполненные работы не позднее 60 (шестидесяти) банковских дней со дня подписания Сторонами акта выполненных работ (по форме КС-2) и справки о выполненных работах (по форме КС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (Подрядчика).
6.2. В случае выявления при сдаче Работ скрытых дефектов, согласно перечню замечаний, Заказчик вправе перенести срок окончательных расчётов на момент до полного устранения недоделок.
6.3.При нарушении Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту окончательный расчёт с Подрядчиком производится на основании итогового акта сверки расчётов, подписанного Сторонами настоящего Контракта, который включает в себя рассчитанную в соответствии с условиями настоящего Контракта неустойку, подлежащую взысканию с Подрядчика, и служит основанием для вычета её, путём уменьшения суммы окончательного расчёта.
6.4. Платежи по Контракту осуществляется в российских рублях.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В КОНТРАКТ
7.1. Все изменения и/или дополнения к Контракту осуществляется путём подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.
8. ПРОСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА ПОДРЯДЧИКОМ
8.1. Если в период выполнения Контракта возникнут обстоятельства, которые Подрядчик не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременного выполнения работ, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и на своё усмотрение продлить срок выполнения Контракта Подрядчиком с уплатой неустойки, либо без таковой, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11.1. Контракта.
9. НЕУСТОЙКИ
9.1. При нарушении Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% стоимости настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения этого обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств, исходя из стоимости работ, на которые распространяется действие нарушенного обязательства, но не менее чем одна трёхсотая, действующая на день уплаты неустойки, ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
9.2. Максимальная сумма неустойки составляет 30% (тридцати процентов) от стоимости работ, на которые распространяется действие нарушенного обязательства. После достижения этого максимума Заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении Контракта в соответствии с пунктом 10.1. настоящего Контракта
10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ
НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
10.1. Заказчик вправе расторгнуть Контракт, если Подрядчик не может выполнить какие-либо из своих обязательств по Контракту, или просрочка выполнения работ превысит 10 (десять) календарных дней, направив об этом Подрядчику письменное уведомление с указанием невыполненных им обязательств, не менее чем за 02 (два) календарных дня до указанной в уведомлении даты расторжения Контракта. Заказчик производит оплату за фактически выполненные объёмы работ.
10.2. Подрядчик обязан возместить все убытки, причинённые к Заказчику в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
10.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт, направив Подрядчику письменное уведомление за 10 (десять) календарных дней до предлагаемой даты расторжения Контракта, если Подрядчик признан банкротом или неплатёжеспособным, или иным образом ограничен в распоряжении имуществом или денежными средствами на основании вступившего в силу решения уполномоченных органов.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Контракту, если таковое является результатом действия непреодолимой силы.
11.2. Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает обстоятельства, предусмотренные пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
11.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой они возникли, должна незамедлительно направить другой Стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств, причинах их возникновения и предполагаемом сроке их действия, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. Стороны обязуются прилагать усилия к разрешению всех разногласий, возникающих между ними по Контракту, путём переговоров.
12.2. Если Стороны не могут разрешить возникшее разногласие путём переговоров, любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд Калининградской области.
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств.
14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1. Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
15. ПРИЛОЖЕНИЕ
15.1. Приложение №1 -Техническое задание.
16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| Администрация муниципального образования «Зеленоградское городское поселение» | |
| ул. Ленина, д.20, | |
| г. Зеленоградск, Калининградская область, 238530 ИНН/КПП: 3918027989 / 391801001 ОКПО: 98871293 ОКАТО: 27215501000 ОГРН: 1063913020313 р/c: 40204810500000000024 в ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области, г. Калининград л/с: 03353008490 БИК 042748001 | |
| И.о. главы администрации МО «Зеленоградское городское поселение» | |
| ____________________С.А. Кошевой | _____________________ |
| подпись | подпись |
«____» ___________ 2010 года «____» ___________ 2010 года
Приложение № 1
к муниципальному контракту
№_______ от «____» _______________ 2010 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предметом открытого аукциона является право заключения муниципального контракта с администрацией муниципального образования «Зеленоградское городское поселение» на выполнение работ по содержанию городского наружного освещения.
Содержание городского наружного освещения включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы системы городского наружного освещения и предотвращение её преждевременного износа как при нормальном режиме эксплуатации под воздействием внешней среды, так и при внезапном нарушении путём своевременного выявления и устранения неисправностей.
Содержание городского наружного освещения должно проводится специализированными эксплуатирующими организациями, имеющими соответствующую лицензию или разрешение энергонадзорных органов.
Место выполнения работ: Калининградская область, МО «Зеленоградское городское поселение», улицы: Автодорожная, Балтийская, Бровцева, Володарского, Гагарина, Герцена, Горького, Железнодорожная, первый Железнодорожный переулок, Зеленая, Крылова, Курортный проспект, Ленина, Лермонтова, Лесопарковая, Московская, второй Московский переулок, третий Московский переулок, первый Октябрьский переулок, второй Октябрьский переулок, Октябрьская, Осипенко, Первомайская, Пионерская, Победы, Пограничная, Подлесная, второй Приморский переулок, Полищука, Потемкина, первый Саратовский переулок, Пугачёва, Пушкина, Садовая, Саратовская, второй Саратовский переулок, Сибирякова, Ткаченко, Толстого, Тургенева, Чкалова, Солнечная, Окружная, Расковой, Звездная, Заречная, Набережная, территория городского парка, пос. Сосновка, пос. Клинцовка, пос. Прибой, пос. Малиновка, пос. Вишнёвое.
Состав работ по содержанию городского наружного освещения:
| № п/п | Полное наименование выполняемых работ, функциональные характеристики (потребительские свойства), технические требования, комплектность выполняемых работ | Единица измерения | Коли-чество |
| 1. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (код норматива Е33-04-016-2) | опора | 51 |
| 2. | Копание ям вручную без креплений для опор освещения с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов: 2 (код норматива Е01-02-058-6) | 100 м3 грунта | 0,07344 |
| 3. | Монтаж опоры металлической (код норматива Е33-04-002-1) | опора | 51 |
| 4. | Опора освещения металлическая | шт. | 51 |
| 5. | Оттяжка тросовая к лежню в земле (код норматива Ц08-02-318-2) | шт. | 18 |
| 6. | Трос стальной д=6 мм (оттяжка) | м | 70 |
| 7. | Тал. реп М-8 | шт. | 18 |
| 8. | Зажим для троса 5 мм | шт. | 36 |
| 9. | Уголок металлический (35*35) 6 м | шт. | 4 |
| 10. | Прокладка кабеля внутри опор освещения, суммарное сечение, мм2, до 2,5 (код норматива Ц08-02-412-1) | 100 м | 2,5 |
| 11. | Кабель YDY 2*2.5 или «эквивалент» | м | 250 |
| 12. | Прокладка кабеля внутри опор освещения, суммарное сечение, мм2, до 16 (код норматива Ц08-02-412-3) | 100 м | 0,5 |
| 13. | Кабель АВВГ 2*16 или «эквивалент» | м | 350 |
| 14. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (код норматива Е01-02-057-2) | 100 м3 грунта | 2,52 |
| 15. | Кабель АВБбШв 4*25 или «эквивалент» | м | 300 |
| 16. | Кабель АВБбШв 4*35 или «эквивалент» | м | 300 |
| 17. | Устройство постели при одном кабеле в траншее (код норматива Ц08-02-142-1) | 100 м кабеля | 6 |
| 18. | Покрытие кабеля кирпичом: одного кабеля (код норматива Ц08-02-143-1) | 100 м кабеля | 6 |
| 19. | Труба полиэтиленовая диаметром, мм, до 50 (код норматива Ц08-02-410-2) | 100 м | 3 |
| 20. | Труба «Ftoroplex» (д - 50 мм) или «эквивалент» | м | 300 |
| 21. | Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение, мм2, до 16 (код норматива Ц08-02-412-3) | 100 м | 3 |
| 22. | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 3 (код норматива Ц08-02-141-3) | 100 м кабеля | 3 |
| 23. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (код норматива Е01-02-061-1) | 100 м3 грунта | 2,52 |
| 24. | Демонтаж кабеля СИП (код норматива Е67-3-1) | 100 м | 5 |
| 25. | Натяжка СИП (код норматива Е33-04-008-3) | км изолир. провод. с нес. жил. при 30 опорах | 1,945 |
| 26. | Провод СИП 2*16 | м | 1,945 |
| 27. | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечением, мм2, до 16 (код норматива Ц08-02-144-3) | 100 шт. | 3,07 |
| 28. | Зажим анкерный Z 201 (2*16*25) или «эквивалент» | шт. | 45 |
| 29. | Зажим самопрокалывающий Al/Cu | шт. | 262 |
| 30. | Зажим натяжной | шт. | 27 |
| 31. | Монтаж крюк бандажный (код норматива Ц08-02-305-2) | шт. | 37 |
| 32. | Крюк бандажный 50659 М16 или «эквивалент» | шт. | 37 |
| 33. | Бандажная лента Т207 или «эквивалент» | м | 20 |
| 34. | Демонтаж светильников с лампами люминесцентными (код норматива Е33-04-014-2) | светильник | 61 |
| 35. | Установка светильников с лампами люминесцентными (код норматива Е33-04-014-2) | светильник | 99 |
| 36. | Светильник (рос.) ЖКУ 02-150-101 с/стекл. или «эквивалент» | шт. | 99 |
| 37. | Демонтаж электросчётчиков (код норматива Е67-4-6) | 100 шт. | 0,02 |
| 38. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (код норматива Ц08-03-600-1) | шт. | 1 |
| 39. | Счетчик 1-ф | шт. | 1 |
| 40. | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 1 (код норматива Ц08-02-147-1) | 100 м кабеля | 0,045 |
| 41. | Кабель DY 1*6 или «эквивалент» | м | 28,5 |
| 42. | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечением, мм2, до 6 (код норматива Ц08-02-144-2) | 100 шт. | 0,2 |
| 43. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трёхфазные (код норматива Ц08-03-600-2) | шт. | 2 |
| 44. | Счётчик 3-ф | шт. | 2 |
| 45. | Демонтаж (автомат трёхполюсный на ток, А, до 25) (код норматива Ц08-03-526-1) | шт. | 24 |
| 46. | Автомат трехполюсный, на ток, А, до 25 (код норматива Ц08-03-526-1) | шт. | 24 |
| 47. | Автомат 3пол. В 50А CLS6-B50/3 или «эквивалент» | шт. | 12 |
| 48. | Автомат 3пол. В 63А CLS6-B63/3 или «эквивалент» | шт. | 12 |
| 49. | Кабель DY 1*2,5 или «эквивалент» | м | 384 |
| 50. | Демонтаж (автомат однополюсный на ток, А, до 25) (код норматива Ц08-03-526-1) | шт. | 72 |
| 51. | Автомат однополюсный, на ток, А, до 25 (код норматива Ц08-03-526-1) | шт. | 72 |
| 52. | Автомат 1пол. В 25А CLS6-B25 или «эквивалент» | шт. | 36 |
| 53. | Автомат 1пол. В 16А CLS6-B16 или «эквивалент» | шт. | 36 |
| 54. | Демонтаж (пускатель магнитный общего назначения) (код норматива Ц08-03-530-4) | шт. | 8 |
| 55. | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 (код норматива Ц08-03-530-4) | шт. | 8 |
| 56. | Пускатель ПМП | шт. | 8 |
| 57. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 (код норматива Ц08-03-572-3) | шт. | 2 |
| 58. | Демонтаж реле времени (код норматива Ц10-08-019-4) | шт. | 12 |
| 59. | Монтаж реле времени (код норматива Ц10-08-019-4) | шт. | 12 |
| 60. | Реле времени | шт. | 12 |
| 61. | Демонтаж датчика (код норматива Ц10-08-019-4) | шт. | 12 |
| 62. | Монтаж датчика (код норматива Ц10-08-019-4) | шт. | 12 |
| 63. | Датчик (день-ночь) | шт. | 12 |
| 64. | Демонтаж крепления для вставки (код норматива Ц08-01-082-1) | 100 шт. | 0,1 |
| 65. | Установка креплений для вставок (код норматива Ц08-01-082-1) | 100 шт. | 0,1 |
| 66. | Подтяжка зажимов проводов или кабелей, сечением, мм2, до 2,5 (код норматива Ц08-02-144-1) | 100 шт. | 0,5 |
| 67. | Установка нулевой колодки (код норматива Ц10-04-030-4) | шт. | 10 |
| 68. | Колодка 12*25 (60 А) | шт. | 5 |
| 69. | Колодка 12*32 (80 А) | шт. | 5 |
| 70. | Демонтаж (предохранитель) (код норматива Ц08-01-061-1) | шт. | 10 |
| 71. | Предохранитель (код норматива Ц08-01-061-1) | шт. | 10 |
| 72. | Смена ламп: люминесцентных (код норматива Е67-5-2) | 100 шт. | 4 |
| 73. | Лампа динатриевая ДН | шт. | 438 |
| 74. | Снятие показаний приборов учёта электроэнергии, проверка работы пультов управления | час | 384 |
| 75. | Визуальный осмотр работоспособности уличного освещения с докладом на пульт единой диспетчерской службы по Зеленоградскому району | час | 1328 |
| 76. | Переустановка часовых механизмов управления уличного освещения | час | 830 |
| 77. | Устранение аварийных ситуаций, выполнение внеплановых ремонтных работ | час | 960 |
| 78. | Подготовка сведений о расходе электрической энергии и передача сведений в ОАО «Янтарьэнерго», ООО «ЖЭУ». Получение счетов на оплату. | час | 192 |
| 79. | Контрольные измерения значений передаваемой мощности, нагрузок на объектах электроэнергетики (уличное освещение) | час | 290 |
| 80. | Услуги автовышки | час | 360 |
| 81. | Электрическая энергия | месяц | 12 |
| | | | |
| | ИТОГО цена муниципального контракта: | | |