Согласовано

Вид материалаКонкурс

Содержание


Предмет контракта.
3. Сроки выполнения работ
4. Порядок расчетов
5. Права и обязанности Сторон
6. Ответственность сторон
7. Разрешение споров между Сторонами.
8.Срок действия и порядок расторжения контракта.
9.Прочие условия
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
МУ «Городское строительство»
Директор МУ «Городское строительство»
Часть iii
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8

Проект


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение работ


г. Обнинск «___» ______ 2007 г.

Муниципальное учреждение «Городское строительство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мосякина Александра Васильевича, действующего на основании Устава, лицензии № ГС-1-40-02-27-0-4025409160-002368-1 от 17.07.2006 г. с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании решения Единой комиссии по размещению муниципальных заказов от «___» _________ 2007г., протокол № _________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

  1. Предмет контракта.
    1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проектированию инженерных сетей (Зона II) общественно-делового центра г. Обнинска Калужской области в соответствии с согласованным Сторонами Заданием на проектирование, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1).

1.2. Технические условия и требования на подключение к городским магистральным сетям, а так же другие требования к проекту отражены в Задании на проектирование.


2.Цена контракта.

2.1. Цена контракта твердая и составляет ________ (____________________) рубля, в т.ч. НДС 18%. Цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения. Цена сформирована на основании сметы (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Оплата осуществляется за счет средств местного бюджета на 2008 год.


3. Сроки выполнения работ

3.1.Срок выполнения работ составляет __________месяцев с момента перечисления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя.

3.2. Работы по настоящему Контракту должны быть начаты и завершены Исполнителем в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №3 ), являющимся неотъемлемой частью Контракта.


4. Порядок расчетов

4.1. Оплата стоимости Контракта производится Заказчиком в пределах бюджетного финансирования.

4.2. При расчетах стороны руководствуются Положением о безналичных расчетах в Российской Федерации от 3 октября 2002 года № 2-П. Оплата производится в российских рублях.

4.3. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 30% от цены муниципального контракта в течение пяти рабочих дней с момента зачисления средств местного бюджета на лицевой счет Заказчика. Выплата аванса производится Заказчиком на основании полученного от Исполнителя счета.

4.4. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику комплект проектной документации, предусмотренной заданием на разработку с актом сдачи-приемки, счетом-фактурой и счетом на оплату.

4.5.Заказчик в течение 10 дней со дня получения документов, указанных в п.4.4., оформляет акт сдачи-приемки работ или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работы.

4.6. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение пяти рабочих дней с момента получения Заказчиком средств местного бюджета.

4.7. Оплата работ осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Задания на проектирование, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.


5. Права и обязанности Сторон

5.1. Исполнитель обязан:
  • произвести работы в сроки, установленные настоящим Контрактом;
  • создать проект на объект инженерные сети (зона II) общественно - делового центра г. Обнинска с последующим посещением объекта строительства с интервалами, соответствующими этапам строительства или с другими интервалами, согласованными письменно с Заказчиком для того, чтобы иметь общее представление о ходе выполнения и качестве работ и о том, насколько выполненная работа после ее завершения будет соответствовать проекту (авторский надзор).
  • нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту;
  • если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы;
  • незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;
  • контролировать ход за направленными результатами работ на государственную (независимую) экспертизу для получения положительного заключения. Расходы на экспертизу несет Заказчик. В случае проведения повторной экспертизы по вине Исполнителя, оплата производится последним.


5.2. Заказчик обязан:
    • передать Исполнителю необходимую для выполнения обязательств информацию;
    • при возникновении претензий по качеству работ вызвать представителя Исполнителя;
    • оплатить работы по цене, указанной в п.п.2.1.;
    • подписать акт сдачи-приемки работ по Контракту с Исполнителем.

5.3. Заказчик имеет право:
    • Заказчик имеет право контролировать ход выполнения Исполнителем работ по Контракту без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя;
    • Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
    • Если изменения повлияют на цену Контракта, или сроки выполнения работ, то такие изменения могут производиться только посредством подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту (некачественного оказания соответствующих услуг), Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае нарушения сроков сдачи работы по вине Исполнителя, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению сторон и/или Заказчиком не выполнялись обязательства по оплате выполненных работ и/или в объемы работ были внесены изменения, вызвавшие увеличение сроков работ, Исполнитель выплачивает Заказчику пени начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки – в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены настоящего контракта.

Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

6.3. Исполнитель несет ответственность за нецелевое использование средств местного бюджета.

6.4. В случае несоответствия результатов работ требованиям технического задания, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
    1. 6.5. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, забастовки, диверсии, запретительные меры органов государственной власти), а также по причинам, независящим от Сторон, за которые ни одна из Сторон не отвечает.

6.6. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 10-дневный срок с момента их возникновения письменно извещает другую Сторону о прекращении выполнения обязательств по Контракту с указанием причин неисполнения.

7. Разрешение споров между Сторонами.

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

7.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему контракту передаются на разрешение в Арбитражный суд.

8.Срок действия и порядок расторжения контракта.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту или расторжения контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

8.2. Начало исполнения контракта - с момента зачисления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя.

8.3. Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
  • в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных при размещении заказа в составе заявки на участие в конкурсе;
  • в случае установления факта проведения ликвидации или процедуры банкротства;
  • в случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.Прочие условия

9.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Каждый экземпляр Контракта идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

9.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Исполнитель в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Исполнителя Стороной Контракта временно (до результатов проведения нового конкурса) является его правопреемник.

9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Контракту третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

9.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

- задание на проектирование ( приложение №1 );

- смета ( приложение №2);

- график производства работ (приложение №3).

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУ «Городское строительство»

Адрес:249031,Калужская область, г.Обнинск, ул.Победы 22,

ИНН 4025409160 КПП 402501001

УФ по г.Обнинску (МУ «Городское строительство»)

л\сч(10501150920000216012Ю01500546)

      сч. 40204810000000002500 в ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской обл., г. Калуга

БИК 042908001







Директор МУ «Городское строительство»:






____________________________А.В.Мосякин


«____»____________________2007г.



____________________________


«____»____________________2007г.



ЧАСТЬ III

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ