Проект (без использования эп) договор № на плановые виды ремонта грузовых вагонов
| Вид материала | Документы |
- Договор № на плановые виды ремонта грузовых вагонов, 728.31kb.
- Курсовой проект по дисциплине: "Технология производства и ремонта вагонов" на тему, 646.92kb.
- Для управления эксплуатацией и ремонтом пассажирских вагонов, 32.53kb.
- Решения Комиссии Совета по железнодорожному транспорту полномочных специалистов вагонного, 58.48kb.
- Инструкция по учету наличия и ремонта неисправных грузовых вагонов, 136.4kb.
- Шины легковых и грузовых автомобилей Виды и назначение шин, 288.7kb.
- Проект Целевая модель рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до 2015 года, 423.13kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Открытого Акционерного общества «Желдорреммаш», 382.47kb.
- Методика расчета экономически обоснованных цен на новые модели грузовых вагонов и комплектующие, 214.33kb.
- Руководство по деповскому ремонту № цв-587 от 21 августа 1998 года Грузовые вагоны, 1236.18kb.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА
4.1. Сроки выполнения Подрядчиком ремонта грузовых вагонов исчисляются спустя 2 (два) часа после получения работником Депо Подрядчика уведомления и не превышают 6 (шести) суток для деповского и 8 (восьми) суток для капитального ремонта при условии выполнения Заказчиком согласованного Сторонами подекадного графика подачи грузовых вагонов в ремонт, равномерной подекадной в течение месяца подачи грузовых вагонов в ремонт и оплаты ремонта в соответствии с разделом 2 Договора.
Грузовые вагоны, подлежащие ремонту в текущем месяце, должны быть поданы Заказчиком с учетом времени на проведение планового вида ремонта.
4.2. Срок ремонта грузовых вагонов переносится соразмерно сроку поставки Заказчиком необходимых узлов и деталей.
При несвоевременном выполнении Заказчиком пунктов 2.3., 3.2.2., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.11. Договора ремонт грузовых вагонов производится в сроки, определяемые Депо Подрядчика самостоятельно.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
5.1. Сдача выполненных работ по ремонту грузовых вагонов Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится путем оформления и подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) с обязательным приложением следующих документов: Акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме № МХ-1 (в случае его составления), уведомления о приемке вагонов из ремонта формы ВУ-36М, Расчетно-дефектной ведомости, дефектной ведомости ВУ-22, акта выбраковки и акта съема-установки (в случае его составления), натурного колесного листка формы ВУ-51 (при ремонте колесных пар).
5.2. Сдача оказанных услуг по хранению и погрузке (выгрузке) деталей, запасных частей и неремонтопригодных узлов и деталей Подрядчиком и их приемка Заказчиком производится путем оформления и подписания Сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) с приложением расчета услуг по хранению (Приложение №10) и расчета услуг по погрузке (выгрузке) (Приложение №9).
5.3. Акты о выполненных работах (оказанных услугах), а также пакет документов, перечисленных в пунктах 5.1, 5.2 Договора направляются Сторонами посредством факсимильной связи с дальнейшим направлением оригиналов по почте.
В случае отказа от подписания актов о выполненных работах (оказанных услугах), Заказчик представляет Подрядчику мотивированный отказ в течение 3 (трех) дней со дня его получения. При этом Сторонами составляется протокол с указанием отмеченных недостатков, сроков и порядка их устранения.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Гарантийный срок на выполненные работы по деповскому и капитальному ремонту грузовых вагонов устанавливается до проведения следующего планового вида ремонта, но не позднее сроков, установленных Положением о системе технического обслуживания и ремонта грузовых вагонов, допущенных в обращение на железнодорожные пути общего пользования в международном сообщении (утв. Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 22-23.11.2007г. № 47 с посл. изм. и доп.), начиная с даты оформления уведомления о приемке грузовых вагонов из ремонта формы ВУ 36М.
Гарантийный срок не распространяется:
- на составные части вагона, поврежденные в процессе погрузочно-разгрузочных работ;
- на составные части вагона, отказ которых произошёл по причине естественных эксплуатационных износов, либо нарушений Заказчиком правил и норм технической эксплуатации подвижного состава, норм содержания вагона;
- на котлы грузовых вагонов-цистерн, капитальный, деповской ремонт и техническое освидетельствование, которых произведены сторонней организацией, указанной в удостоверении по форме приложения №3 к Правилам безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом, утвержденным постановлением Госгортехнадзора от 16.08.1994 г. №50.
Отказ вагона или его составной части признается гарантийным случаем на основании расследования, проведенного с участием представителя Подрядчика и оформлением акта формы ВУ-41М, с необходимыми приложениями, подтверждающими вину Подрядчика.
6.2. При обнаружении технологических дефектов в течение гарантийного срока, возникших в процессе эксплуатации грузовых вагонов вследствие некачественно выполненного ремонта (далее - дефекты), грузовые вагоны направляются в вагонные эксплуатационное депо сети железных дорог или Депо Подрядчика для устранения выявленных дефектов. В случае невозможности устранения дефектов в Депо/ВКМ Подрядчика, Заказчик имеет право устранить их в иных организациях, выполняющих техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.
6.3. Работы по устранению дефекта, возникшего в течение гарантийного срока, оплачивает Заказчик, за исключением случаев его устранения в рамках гарантийного ремонта в Депо Подрядчика.
6.4. Расходы, понесённые Заказчиком за выполненные работы по устранению дефектов, возникших вследствие некачественно выполненных работ в течение гарантийного срока, Заказчик предъявляет и направляет в Депо Подрядчика, производившему плановый ремонт вагона/отказавшего узла, при соблюдении условий, предусмотренных п.6.1. настоящего Договора путем направления претензии не позднее 30-ти дней с момента подписания акта-рекламации (формы ВУ-41М) с приложением: оригинала акта-рекламации (формы ВУ-41М) и копии следующих документов:
- рекламационные документы (акт комиссионного осмотра вагона, акт общей формы, акт взвешивания вагона, распечатка приборов безопасности (КТСМ, ДИСК), справок ГВЦ ОАО «РЖД» форм 2653, 2651, 2730, фотоматериалы и в зависимости от вида выявленного дефекта: акт обмера тележки, план расследования, заключение по случаям излома или обнаружения в эксплуатации трещины боковой рамы или надрессорной балки тележки, акт исследования автотормозного оборудования);
- счет-фактура;
- акт о выполненных работах (оказанных услугах);
- калькуляция на выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузового вагона (если у Заказчика не заключен договор по выполнению текущих отцепочных ремонтов по единой цене);
- уведомление на ремонт вагона формы ВУ-23М;
- дефектная ведомость на текущий ремонт грузового вагона формы ВУ-22М (если у Заказчика не заключен договор по выполнению текущих отцепочных ремонтов по единой цене);
- уведомление о приемке вагона из текущего ремонта формы ВУ-36М;
- платежное поручение на оплату выполненных работ;
- счет;
- доверенность представителя на право подписания претензии.
Претензии не предъявляются на вагоны, поступившие на пункт подготовки вагонов под погрузку.
6.5. Депо Подрядчика в претензионном порядке возмещает Заказчику расходы, связанные с устранением дефектов, возникших вследствие некачественно выполненных работ в течение гарантийного срока при условии соблюдения Заказчиком порядка, установленного п.6.4 Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, а также Договора.
7.3. За нарушение Заказчиком согласованного подекадного графика подачи грузовых вагонов в ремонт Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 900 (девятьсот) рублей 00 коп. за каждый грузовой вагон, не поданный по графику в ремонт.
7.6. За нарушение Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы и оказанные услуги, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1 % от суммы, не оплаченной в установленные сроки Договором за каждый календарный день просрочки.
7.8. За нарушение Заказчиком срока предоставления Технического решения о продлении срока полезного использования грузовых вагонов Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 900 (девятьсот) рублей 00 коп. за каждый календарный день просрочки.
7.10. Заказчик обязан возместить Подрядчику убытки, возникшие по вине Заказчика в связи с простоем грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях общего пользования по ставкам договорных сборов в соответствии с Тарифным руководством №2 таблица №9 и в связи с отстоем грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях необщего пользования в соответствии с Приложением №1 к протоколу правления ОАО «РЖД» от 21 января 2011 г. №1 (Приложение № 17).
7.11. За нарушение Подрядчиком сроков ремонта грузовых вагонов Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 900 (девятьсот) рублей 00 коп. за каждый календарный день просрочки.
7.12. Уплата пени одной из Сторон не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) дней с даты получения претензии.
9.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
10.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ
В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. В Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к Договору
10.2. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой Стороны. В этом случае заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора в срок не менее чем за 30 суток до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае Стороны подписывают акт сверки расчетов.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2012 года, в части расчётов - до полного их завершения, по гарантии – до истечения сроков гарантии.
11.2. Пролонгация срока действия Договора осуществляется путём подписания Сторонами дополнительного соглашения.
11.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие из Договора, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
11.4. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности любой из Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
11.5. Во всём, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми и иными актами МПС России, внутренними документами ОАО «РЖД».
11.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
11.8. К Договору прилагается:
11.8.1. Подекадный график подачи грузовых вагонов в ремонт (Приложение №1);
11.8.2. Общий объем ремонта грузовых вагонов (Приложение №2);
11.8.3. Перечень вагонных ремонтных депо (Приложение №3);
11.8.4. Прейскурант цен на ремонтные работы (Приложение №4);
11.8.5. Расчетно - дефектная ведомость (приложение №5);
11.8.6. Протокол согласования цены на хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей, колесных пар и неремонтопригодных узлов и деталей (Приложение №6);
11.8.7. Цена сбора за подачу 1 вагона с железнодорожных путей необщего пользования Депо Подрядчика на железнодорожные пути общего пользования (Приложение №7);
11.8.8. Форма акта о выполненных работах (оказанных услугах) (Приложение №8);
11.8.9. Расчет стоимости работ по погрузке (выгрузке) (Приложение №9);
11.8.10. Расчет стоимости услуг по хранению узлов, деталей, колесных пар и неремонтопригодных узлов и деталей (Приложение №10).
11.8.11. Расчетный вес деталей грузовых вагонов, применяемый для расчета стоимости услуг по погрузке (выгрузке) и хранения (Приложение №11);
11.8.12. Перечень узлов и деталей грузовых вагонов, предоставляемых Заказчиком (Приложение №12);
11.8.13. Форма Акта выбраковки узлов и деталей грузового вагона, поступившего в ремонт (Приложение №13);
11.8.14. Форма Акта замены – установки деталей грузового вагона (Приложение № 14);
11.8.15. Протокол согласования стоимости ремонтопригодных деталей и неремонтопригодных узлов и деталей, принимаемых на ответственное хранение Подрядчиком (Приложение №15);
11.8.16. Перечень запасных частей, стоимость которых не учтена в работах по замене неремонтопригодных узлов и деталей на новые или бывших в употреблении собственности Подрядчика (Приложение №16).
11.8.17. Ставки договорного сбора за отстой собственных (арендованных) вагонов на железнодорожных путях необщего пользования в соответствии с Приложением №1 к протоколу правления ОАО «РЖД» от 21 января 2011 г. №1 (Приложение № 17).
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
| Подрядчик: Открытое акционерное общество «Вагонная ремонтная компания – 1» (ОАО «ВРК – 1») Местонахождение: 129090, г.Москва, ул.Каланчевская, д.35. Почтовый адрес (для корреспонденции): 105062 г.Москва, ул. Макаренко, д.3, стр.1 ИНН 7708737490, КПП 770801001, Расчетный счет 40702810600000051764 в ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москва Кор/сч. 30101810600000000562, БИК 044525562, ОГРН 1117746294104, ОКПО 94174901 E-mail: Тел. Факс: Контактное лицо: От Подрядчика ___________________ Н.А. Бочкарев м.п. | Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «______________________» (ООО «________________») Юридический адрес: ____________________________ Почтовый адрес: ____________________________ ИНН ___________ КПП ___________ Расчетный счет _______________________ в «_______________________» __________ Кор/сч. _________________________ БИК _____________________ ОГРН ___________________ ОКПО ______________ E-mail: Тел. Факс. Контактное лицо: От Заказчика ___________________ м.п. |
-
Приложение № 1
к договору №_____от____________ 2012 г.
Подекадный график
подачи грузовых вагонов в ремонт (образец для ежемесячного оформления графика Заказчиком)
| Наименование Филиала, ВЧД | месяц | ||||
| род ваг. | 1 декада | 2 декада | 3 декада | Итого | |
| ……………. филиал | | | | | |
| ВЧДр | | | | | |
| Итого | | | | | |
| | | | | | |
| Итого | | | | | |
| От Подрядчика | От Заказчика |
| _______________ Н.А. Бочкарев | ____________________ |
-
Приложение № 2
к договору №_____от____________ 2012 г.