Geum.ru

Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе 4

Вид материалаИнструкция

Содержание


Фгуп «вниисв»
Подобный материал:
1   2   3   4   5

К О Н Т Р А К Т №________



город Тверь «___» _______ 2009 года


Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт синтетического волокна с экспериментальным заводом», (ФГУП «ВНИИСВ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _____________________, действующего на основании Устава одной стороны, и ___________________________, в дальнейшем именуемое «Исполнитель» с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий контракт, далее именуемый «Контракт», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от ___.____________________.2009 года о нижеследующем:


1. Предмет Контракта.


1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить своими силами и силами привлеченных организаций комплекса работ по техническому перевооружению производственных мощностей по выпуску прекурсоров для углеродных армирующих наполнителей (II очередь) в точном соответствии с условиями настоящего Контракта, проектно-сметной документацией и Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту, согласовывается и утверждается Сторонами).

1.2. В рамках настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства принять и оплатить выполненные Исполнителем работы из средств федерального бюджета в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств в порядке и сроки, обусловленные настоящим Контрактом.


2. Цена Контракта, объемы и стоимость подлежащих выполнению работ.


2.1. Цена всех работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Контракту ,поставленного и смонтированного оборудования согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение №2 к настоящему Контракту) на 2009 г. – ______________________ (__________________________) рублей, в том числе НДС 18%.

2.2. Объемы и стоимость подлежащих выполнению Исполнителем работ в соответствии с условиями настоящего Контракта определены в Расчете договорной цены (Приложение №3 к настоящему Контракту).

2.2.1. Стороны в ходе исполнения настоящего Контракта вправе вносить корректировки в состав и объемы работ, выполняемых Исполнителем, путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Контракту, при наличии оснований и в порядке, предусмотренных в пункте 2.2.2 настоящего Контракта, и при условии внесения изменений в рабочую документацию.

2.2.2. Основанием для корректировки состава, объемов и стоимости работ, выполняемых Исполнителем, является выявление Заказчиком либо Исполнителем необходимости или целесообразности выполнения работ (применения проектно-технологических решений), не предусмотренных рабочей документацией, либо отказа от выполнения работ (применения проектно-технологических решений), предусмотренных рабочей документацией.

При этом Исполнитель в случае выявления необходимости корректировки состава, объемов и стоимости работ, предусмотренных рабочей документацией, обязан немедленно в письменной форме уведомить об этом Заказчика, после чего Стороны должны составить двухсторонний акт, фиксирующий обстоятельства, препятствующие выполнению работ в соответствии с рабочей документацией и свидетельствующие о необходимости корректировки состава, объема и стоимости работ и изменении рабочей документации. Указанный акт может содержать предложения Исполнителя о необходимости применения тех или иных проектно-технологических решений, влекущих изменение рабочей документации.

2.2.3. Заказчик в течение пяти рабочих дней обязан рассмотреть предложения Исполнителя, согласовать их и направить в адрес проектной организации для внесении изменений в рабочую документацию.

2.2.4. Заказчик вправе за свой счет привлечь независимую организацию, имеющую соответствующую лицензию, для проведения обследования объекта выполнения работ и дачи заключения о необходимости внесения изменений в рабочую документацию.

2.2.5. В течение пяти рабочих дней после получения Заказчиком от проектной организации измененной рабочей документации Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение к настоящему Контракту, фиксирующее изменение состава, объемов и стоимости работ, выполняемых Исполнителем. Указанное дополнительное соглашение должно соответствовать положениям пунктов 2.1, 2.3, 2.5 настоящего Контракта.

2.3. Стоимость работ по настоящему Контракту в текущих ценах определяется базисно-индексным методом с применением коэффициентов пересчета стоимости работ к базе 2001 года.

2.4. Стоимость работ по настоящему Контракту в текущих ценах указывается с учетом всех действующих в Российской Федерации налогов, в том числе НДС-18%.

2.5. Заказчик имеет право при исполнении настоящего Контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной настоящим Контрактом части работ.


3. Источники финансирования.


3.1. Оплата стоимости выполненных Исполнителем работ, поставленного и смонтированного оборудования в соответствии с условиями настоящего Контракта и аукционной документации осуществляется Заказчиком за счет средств федерального бюджета в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

3.2. Объемы и стоимость работ, подлежащих выполнению Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Контракта в 2009 году, составляет _____________________ (___________________________) рублей, в том числе НДС 18% в текущих ценах в соответствии с выделенными лимитами бюджетных обязательств (Приложение № 4 к настоящему Контракту).

3.3. При исполнении настоящего Контракта Заказчик ведет учет средств федерального бюджета и осуществляет составление и предоставление необходимой отчетности в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.


4. Порядок оплаты выполненных работ.


4.1. Расчеты с Исполнителем по настоящему Контракту производятся ежемесячно за фактически выполненные работы, оформленные Актами приемки выполненных работ (форма №КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) с предоставлением счета-фактуры. Указанные формы представляются Заказчику на рассмотрение не позднее 25 числа отчетного месяца.

Исполнитель обязуется начать выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом, без выплаты ему предварительной оплаты (аванса).

В слу4чае необходимости при оплате предусмотренных настоящим Контрактом работ, за счет средств федерального бюджета, Заказчик вправе выплатить Исполнителя авансовый платеж в размере не более 30% от выделенных лимитов бюджетных обязательств. Зачет выплаты аванса производится пропорционально стоимости выполненных работ, подлежащих оплате.

4.2. Заказчик в течение пяти дней после предъявления Исполнителем объемов выполненных работ подтверждает их выполнение или направляет Исполнителю мотивированный отказ в их принятии.

Оплата выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ производится Заказчиком в течение десяти банковских дней после подписания Актов приемки выполненных работ (форма №КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3) и получения от Исполнителя счета-фактуры, посредством перевода денежных средств на расчетный счет Генподрядчика с лицевого счета Заказчика в органе федерального казначейства или расчетного счета Заказчика в банке.

4.3. Оплата выполняемых Исполнителем работ за счет средств федерального бюджета осуществляется по мере поступления выделенных лимитов бюджетных средств на соответствующий год за фактически выполненные объемы работ.


5. Сроки исполнения обязательств.


5.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами в Календарном плане производства работ (Приложение №5 к настоящему Контракту).

5.2. Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: ________________________ года

Окончание выполнения работ: ________________________ года.

5.3. Исполнитель приступает к выполнению работ: 1. с даты подписания настоящего Договора, 2. в течение 30 дней после передачи строительной площадки, 3. «__»_________ 200_ года.

5.4. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и заканчивает свое действие после выполнения Сторонами своих обязательств, завершения взаиморасчетов и урегулирования возможных разногласий.


6. Обязательства Сторон.


6.1. Исполнитель обязуется:

6.1.1. Выполнить весь комплекс работ, определенный Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту), в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями СНиП, в сроки, определенные настоящим Контрактом.

6.1.2. Привлекать субподрядные организации только с письменного разрешения Заказчика.

6.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение сроков производства работ.

6.1.4. Обеспечить и нести ответственность за соблюдение охраны труда, электробезопасности и производственной санитарии, противопожарных мер и мер по охране окружающей среды во время производства работ на переданной ему территории.

6.1.5. Определить своего уполномоченного представителя, который от его имени будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное и надлежащее выполнение работ.

6.1.6. Поставить на территорию производства работ необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование.

6.1.7. Использовать при ведении работ только материалы и оборудование, соответствующие требованиям Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту), ГОСТам, а так же образцам, одобренным Заказчиком.

6.1.8. Передать Заказчику в течение пяти дней после окончания выполненных работ весь комплект исполнительной документации.

6.1.9. Осуществлять сдачу объектов (работ) в гарантийную эксплуатацию в соответствии с действующими нормами и правилами.

6.1.10. Устранять недостатки выполненных работ за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. В случае выявления дефектов (нарушения СНиП), перечень доработок и исправлений указывается в Акте, составленном Сторонами. При отказе Исполнителя от исправления недостатков Заказчик вправе осуществить исправление недостатков самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, а Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные затраты на устранение недостатков и уплатить штраф в размере 30% от стоимости понесенных Заказчиком затрат на устранение недостатков.

6.1.11. Компенсировать ущерб, нанесенный при выполнении работ по вине Исполнителя.

6.1.12. Осуществлять самостоятельно все расчеты с субподрядчиками и поставщиками. Заказчик не несет никакой материальной и юридической ответственности в случае возникновения претензий к Генподрядчику со стороны поставщиков и субподрядчиков.

6.1.13. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки от строительного мусора.

6.1.4. Поставить оборудование, в соответствии с Приложением № 6, произвести его монтаж при необходимости и осуществить пусконаладочные работы.

6.1.5. Осуществить проверку работы всех систем по окончании всех работ. Уведомить Заказчика о проведении проверки не позднее, чем за 5 дней до даты её проведения.


6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Передать Исполнителю до начала производства работ всю необходимую документацию.

6.2.2. Предоставить Исполнителю определенную в установленном порядке площадку для производства работ, свободную от прав 3-х лиц.

6.2.3. До начала работ получить необходимые разрешения и согласования на выполнение работ и передать их Исполнителю.

6.2.4. Обеспечить технадзор со стороны эксплуатирующих организаций.

6.2.5. Обеспечить своевременное финансирование в соответствии с объёмом финансирования из федерального бюджета и приемку выполненных Исполнителем работ.

6.2.6. Определить своего уполномоченного представителя по приемке и оформлению актов на скрытые работы, актов выполненных работ, исполнительной документации и других документов, относящихся к договорным обязательствам Сторон по настоящему Контракту.


7. Гарантийные сроки.


7.1. Срок гарантии нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов, устанавливается на период от 24 до 60 месяцев в зависимости от вида выполненных работ с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

7.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.3. При получении информации от Заказчика о выявленных дефектах, Генподрядчик обязан в течение одного рабочего дня прислать своего специалиста для выявления причин дефектов и определения сроков их устранения.


8. Ответственность Сторон.


8.1. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае нарушения Исполнителем своих обязательств, а также сроков выполнения работ, Исполнитель за каждый день просрочки уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости невыполненных в установленные сроки обязательств по объемам и этапам работ. Уплата неустойки не освобождает Генподрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8.4. Исполнитель обязуется обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение требований техники безопасности, противопожарной безопасности и охраны окружающей среды своими сотрудниками и несет полную ответственность за проведение необходимых мероприятий и обязуется возмещать Заказчику штрафные санкции, наложенные на Заказчика уполномоченными органами за несоблюдение сотрудниками Исполнителя указанных требований.

8.5. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ только после предоставления документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве размера обеспечения исполнения контракта. В случае непредоставления такого документа Заказчик вправе приостановить финансирование работ или отказаться от подписания настоящего Договора.


9. Действие непреодолимой силы.


9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленные форс-мажорными обстоятельствами.


10. Порядок разрешения споров.


10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.


11. Порядок внесения изменений и дополнений в Контракт.


11.1. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Эти изменения, дополнения и приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

11.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

- задержки Исполнителем начала строительства, более чем на два месяца по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Исполнителем сроков выполнения работ в соответствии с Календарным графиком строительства; несоблюдения Исполнителем требования по качеству работ;

- аннулирование лицензий, лишающих Исполнителя права на производство работ по настоящему Контракту.

11.4. При расторжении Контакта по совместному решению Заказчика и Исполнителя, Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, подтвержденном актами выполненных работ по формам №№КС-2, КС-3.

11.5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление другой Стороне.

11.6. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в десятидневный срок.


12. Прочие условия.


12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


13. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.


13.1. Приложение № 1. Техническое задание.

13.2. Приложение № 2. Протокол согласования договорной цены.

13.3. Приложение № 3. Расчет договорной цены.

13.4. Приложение № 4. Расчет договорной цены комплекса работ на 2009 г.

13.5. Приложение № 5. Календарный план производства работ.

13.6. Копии Лицензий Генподрядчика – на ___ листах.

13.7. Приложение №6. Перечень поставленного оборудования с согласованием цены.


14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон на момент заключения Контракта.


ЗАКАЗЧИК
ГЕНПОДРЯДЧИК

ФГУП «ВНИИСВ»



170032, г. Тверь, Московское шоссе, 157



тел. (факс) 8(4822) 34-30-85



ИНН 6903023313



КПП 690301001



р/с 40502810300550000213



в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Твери



к/сч 30101810600000000999



БИК 042809999



ОГРН 1026900573589



ОКПО 00209556



Коды по ОКВЭД 73.10, 24.10















Директор