Открытое Акционерное Общество "Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону" (далее ОАО «по водоканал»; Покупатель) Организатор конкурс

Вид материала

Конкурс

Содержание Квалификационная анкета участника Проект договора 1. Предмет договора 2. Цена товара 3. Стоимость и порядок расчетов 4. Права и обязанности сторон 5. Условия поставки товара 6. Приемка товара 7. Качество товара 8. Ответственность сторон 9. Порядок разрешения споров 10. Срок действия договора 11. Заключительные положения 12. Адреса и реквизиты сторон

Подобный материал:

• Открытое Акционерное Общество "Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону", 287.31kb.
• Отчет ОАО «ппгхо», 962.23kb.
• Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное, 5125.42kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2521.79kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2736.42kb.
• Заявка на специалиста, 16.57kb.
• Заявка на специалиста, 16.81kb.
• Положение Общества в отрасли, 365.36kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Казанское производственное объединение, 188.62kb.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА


Организация – участник:_______________________________________________________

^{( наименование организации-участника)}

1. Юридические реквизиты:

Страна
Адрес
Телефон
Факс

2. Почтовые реквизиты:

Страна
Адрес

3. Банковские реквизиты:

№ расчетного счета
Название банка
Корреспондентский счет
БИК
ИНН, ОГРН, ОКПО организации
КПП

4. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации
Учредители (наименование юридических лиц и их ИНН; ФИО физических лиц) и доля их участия (для акционерных обществ с большим количеством участников – выписка из реестра акционеров отдельным документом)
Профиль деятельности
Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации
	(подпись)		(расшифровка подписи)
	М.П.

Образцы форм для заполнения участниками конкурсных процедур ОАО «ПО Водоканал»

_____________________________________________________________________________


ПРОЕКТ ДОГОВОРА

поставки товара


г. Ростов-на-Дону «__» ________ 20__ г.


________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и Открытое Акционерное Общество «Производственное Объединение Водоканал города Ростова-на-Дону», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Скрябина Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить канцелярские товары (в дальнейшем именуемый - "Товар") в количестве и ассортименте согласно принятым Поставщиком заявкам Покупателя.
   
2. Количество и ассортимент товара указываются в заявке и могут изменяться ежемесячно в зависимости от производственных потребностей Покупателя.
   
3. Количество поставляемого Товара согласовывается в заявках и с ценой указываются в накладных.
   
4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.
   
5. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
   

2. ЦЕНА ТОВАРА

1. Цена и ассортимент товара указаны в спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью договора.
   
2. Цена Товара указывается в рублях и включает в себя расходы на доставку, в том числе погрузку и разгрузку, с учетом оплаты таможенных пошлин, налогов (НДС 18%), сборов и других обязательных платежей.
   
3. Оплата Товара производится Покупателем в рублях.
   
4. Покупатель вправе получать скидки на поставляемый Товар предлагаемые Поставщиком.
   
5. Поставщик не в праве в одностороннем порядке увеличивать цену товара в течение срока действия спецификации.
   

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

1. Покупатель оплачивает стоимость товара в течение 10 (десяти) дней с даты подписания акта передачи товара, товарной накладной, товарно-транспортной накладной, по выставленному счету. При этом датой поставки считается дата подписания акта сдачи-приемки товара, товарно-транспортной накладной представителем Покупателя.
   
2. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.
   
3. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
   
4. Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
   

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Поставщик обязан:
   

1. Передать Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте, предусмотренном настоящим договором, согласно принятым Поставщиком заявкам Покупателя.
   
2. Передать Покупателю товарные накладные и счет-фактуры на Товар, в течение пяти рабочих дней со дня получения Товара.
   
3. Передать Покупателю все сертификаты и иные документы на передаваемый товар, подтверждающие соответствие его качества требованиям государственных стандартов, технических условий, действующего законодательства.
   
4. За 3 дня до передачи каждой партии продукции Поставщик сообщает Покупателю о ее готовности.
   

2. Покупатель обязан:
   

1. Оплатить стоимость поставленного Товара.
   
2. Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству и качеству.
   
3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, акта приема - передачи документов и т.д.).
   

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

1. Поставка Товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя. Срок выполнения заявки в течение ___ (_______) рабочих дней после получения заявки Поставщиком.
   
2. Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара.
   
3. Указанная в п.п. 5.1 - 5.2 настоящего договора заявка Покупателя может быть сделана как письменно, в том числе по факсу или по электронной почте.
   
4. Поставка осуществляется ______________________________.
   
5. Отгрузка Товара осуществляется в количестве, указанном в накладных на Товар согласно заявкам.
   
6. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается датой, указанной в акте передачи Товара, товарной накладной, товарно-транспортной накладной, подписанных представителем Покупателя.
   
7. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
   
8. Продавец несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.
   
9. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которых просрочена.
   
10. Когда Покупатель в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. Поставщик обязан вывезти товар, принятый Покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в течение 5 дней с момента получения уведомления.
    
11. Если Поставщик в этот срок не распорядится товаром, Покупатель вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику.
    

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

1. Приемка Товара по количеству и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Покупателю.
   
2. В случае несоответствия количества, товарного вида Товара заказу Покупателя в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.
   
3. При недостаче Товара Поставщик возмещает недостачу при последующих поставках Товара по согласованию с Покупателем.
   

7. КАЧЕСТВО ТОВАРА

1. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.
   
2. Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия, техническим условиям.
   
3. При обнаружении Товара плохого качества Покупатель обязан в течение 3-х суток известить Поставщика о выявленных недостатках Товара. Вызов представителя Поставщика обязателен.
   
4. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Покупателя и Поставщика.
   
5. В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Выбор эксперта осуществляется по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения эксперт будет определяться Покупателем. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в случае если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло по вине производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком.
   
6. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта.
   
7. Покупатель, которому поставлен Товар ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.
   
8. Покупатель, которому поставлен Товар с нарушением условий Договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленного Товара, без промедления доукомплектует Товар.
   

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
   
2. В случае несвоевременной оплаты полученного имущества Поставщик вправе потребовать у Покупателя оплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Товара.
   
3. В случае несвоевременной поставки Товара Покупатель вправе потребовать у Поставщика оплатить Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Товара.
   
4. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.
   
5. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
   
6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
   

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
   
2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.
   
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
   

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "30" марта 2012г., а в случае, если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.
   
2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
   
3. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон договора при существенном нарушении Договора другой его стороной.
   
4. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях, указанных в законе, в том числе:
   

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемые для Покупателя сроки;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

10.5. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях, указанных в законе, в том числе:

- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

10.6. Если за 30 дней до окончания действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о его расторжении, то Договор считается пролонгированным на очередной календарный год на условиях, определенных в тексте самого Договора и спецификации, являющейся его неотъемлемой частью.


11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
   
2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.
   
3. Об изменениях адреса, организационно-правовой формы, отгрузочных, банковских или иных реквизитов, необходимых для исполнения настоящего Договора, стороны обязаны в 5-ти дневный срок с момента их изменения письменно уведомить друг друга. Сторона, направившая корреспонденцию по старым реквизитам до поступления уведомления об их изменении, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом. Сторона, изменившая свои реквизиты и не уведомившая об этом другую Сторону в установленный Договором срок, не имеет права ссылаться на то, что направленные ей предписания, претензии, уведомления, сообщения, счета не получены и вследствие этого не исполнены и не оплачены, а платежи по выставленным ранее счетам не произведены.
   
4. По требованию Покупателя, за предшествующий запросу период, Поставщик проводит в течение 5-ти дней сверку взаимных расчетов за поставленный товар, о чем составляется двусторонний Акт сверки взаимных расчетов. По истечении 5-ти дней после окончания действия договора Поставщик обязуется предоставить Покупателю двусторонний Акт сверки взаимных расчетов за весь период действия Договора поставки.
   

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель: ОАО «ПО Водоканал», 344019, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 293 Р/сч. 40702810630000001517 ф-л ВТБ г. Ростова-на-Дону К/сч. 30101810300000000999 БИК 046015999, ИНН 6167081833, КПП 615250001